专职消防站配套基础设施设备采购合同公告（巴里坤哈萨克自治县三塘湖镇人民政府2025）
三塘湖镇政府专职消防站配套基础设施设备采购（一）（二次）合同公告
一、合同编号：11N01061468X20259801
二、合同名称：三塘湖镇政府专职消防站配套基础设施设备采购（一）（二次）合同
三、项目编号：ZCZB-2025-0612
四、项目名称：三塘湖镇政府专职消防站配套基础设施设备采购（一）（二次）
五、合同主体
采购人（甲方）：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县三塘湖镇人民政府
地 址：哈密市巴里坤哈萨克自治县三塘湖镇人民政府
联系方式：09026848017
供应商（乙方）：福建圣泽欣建设有限公司
地 址：福建省闽侯县上街镇高新大道1-1号中海寰宇天下43楼1021单元
联系方式：18006618727
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：三塘湖镇政府专职消防站配套基础设施设备采购（一）（二次） 数量：1.00 单价（元）：1366000.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:图纸/采购文件、工程量清单、补疑文件所示范围全部内容；施工工期:自合同签订之日起90个日历日内；项目经理:/执业证书信息:/
2.合同金额（元）：1366000.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2025年06月27日
八、合同公告日期： 2025年08月05日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
消防站建设工程施工合同.pdf
（GF-2017-0201）建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局夸克扫描王极速扫描，就是高效工程施工合同发包方：巴里坤县三塘湖镇人民政府（以下简称甲方）承包方：福建圣泽欣建设有限公司（以下简称乙方）按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称：三塘湖镇政府专职消防站配套基础设施设备采购（一）（二次）1.2工程地点：巴里坤县三塘湖镇1.3承包范围：招标工程量清单【详见附件】所列项目1.4承包方式：包工包料1.5工期：本工程计划自2025年6月30日开工，于2025年9月30日竣工，共计90天。（最终开工时间以甲方同意开工日期为准）1.6工程质量：达到国家质量评定合格标准1.7合同形式：固定单价合同1.8合同价款：人民币：1366000.00元；（大写：壹佰叁拾陆万陆仟元整。价款及结算方式详见本合同第六条约定。此合同价款为固定单价，工程量清单内所有项目乙方负责完成并达到甲方及相关规范的质量要求。第二条甲方工作2.1开工前1天，协调设计单位向乙方提供经确认的施工图纸或第I页，共8页夸克扫描王极速扫描，就是高效做法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2甲方派甲方代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第三条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务及各项事4宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，结算。3.4遵守国家或地**府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。第2页，共8页夸克扫描王极速扫描，就是高效3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行保护。但有证据证明甲方故意拖延移交工作的，乙方得以免责。第四条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期作相应的顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，可能影响工期的，乙方仍应保证在约定工期内完工，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3个工作日书面通知甲方参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收：如甲方接到通知后不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延，乙方没有责任；若复验不合格，乙方只对其复验及不合格工作第3页，共8页夸克扫描王极速扫描，就是高效内容的返工承担费用，其它因验收延误而导致的关联项目返工费用由甲方承担，且工期也予顺延。5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延，因此造成乙方损失的，甲方应当予以赔偿。5.5由于乙方原因影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5个工作日内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。甲方故意拖延验收的，对造成乙方的损失承担责任。第六条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用固定单价合同6.1.1按合同预算书固定单价。6.1.2固定单价合同：1、工程量清单内的所有项目，按乙方投标文件确定的清单报价执行且不应超过约定合同价款。2、合同约定范围内增加的工程或项目，执行招标文件和哈密有关现行文件。3、如施工中发设计变更、签证、工作联系单（必须有甲方及监理工程师书面确认），按实际发生的工程量进行结算，工程量已有适用的综合单价，按已有的综合单价确定，有类似单价的可参照类似单价确定；没有适用或类似单价，由承包方提出，经建设单位和监理工程师共同签字、认定的价格确定。6.1.3结算方式：按实际发生工程量进行结算：施工过程中因甲方提出的更换材料或设计变更所签项目变更单，依据本合同装第4页，共8页夸克扫描王极速扫描，就是高效饰工程预算书【详见附件】中所列双方认可的项目单价进行增减结算，若原预算没有参考单价的按双方协商签认的单价进行结算。最终的工程款结算价款，由甲方委托有资质的第三方工程造价咨询机构根据乙方提供的工程结算书进行工程造价审核确定。6.2本合同生效后，甲方分三次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。付款分四次进行付款%金客额（万元）第一次：合同签订之后30%/第二次：工程量完成60%30%/第三次：工程竣工验收合格后，最终结算审核报告完成后37%/第四次：工程竣工验收合格之日起1年后七个工作日内3%（工程质保金）最终工程竣工结算审计价的3%为准备注：第一次、第二次付款金额按建安费（不含暂列金、专业工程暂估价、计日工、暂估材料等）为计算基数，计算并支付：第三次付款待双方确认的最终审核结算报告出具后，按最终审计结算金额扣除3%工程质保金后，支付剩余部分金额。6.3工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交书面工程结算报告书第5页，共8页夸克扫描王极速扫描，就是高效并将工程相关的全部资料送交甲方。甲方自接到上述资料后，委托有资质的工程造价咨询机构在30日内审查完毕；乙方对甲方委托的工程造价咨询机构出具的审价结论无异议的确认审价结论后，甲方在并在30日内付清第三次应付款项。6.4工程质保金3%（最终工程竣工结算审计价的3%为准），在质保期满1年后七个工作日内内无息返还，若中途发生相关质保金扣除的，仅支付剩余费用。第七条关于材料供应的约定7.1本工程材料由乙方严格按工程预算所列项目、材质、品牌提供。因乙方材料供应不合格或所供应材料与工程预算所列材质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等情况，由乙方负责将工程整改至达标并向甲方支付赔偿费，每停工一天或窝工一天或乙方整改导致工期每延期一天，乙方应向甲方支付相应赔偿金。7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，乙方负责赔偿甲方相关损失。第八条有关安全生产和防火的约定8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由第6页，共8页夸克扫描王极速扫描，就是高效此产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第九条奖励和违约责任9.1甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。9.2乙方按照甲方要求，全部或部份工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。9.3由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方向甲方支付2000元违约金。此约定违约金不足以覆盖甲方实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失。9.7乙方施工中如发生安全、消防、人身伤害、财产损失等事故，由乙方负责处理并承担一切责任；如因此造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。9.8未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.9因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第7，共页夸克扫描王极速扫描，就是高效第十条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。无法解决的，由项目所在法有管辖权的人民法院管辖。第十一条附则11.1本工程质保期一年。自竣工验收合格之日起计算；11.2本合同一式四份、甲方两份、乙方两份；11.3本合同履行完成后自动终止；11.4附件（1）施工图纸（2）招标工程量清单（3）乙方投标响应文件（工程量清单报价）合同签字页（本页无正文）甲方乙I单位：巴里坤哈萨克自治县三塘湖3.7TOITI镇人民政府单位：福建圣泽欣建设有限公司法定代表人（或委托代理人）：竟好法定代表（或委托代理人）洲字印2单位地址：巴里坤哈萨克自治县三塘湖镇中湖村单位地址：邮编：839200邮编：第8页，共8页夸克扫描王极速扫描，就是高效电话：0902-6848088电话：开户银行：巴里坤哈萨克自治县农村信用合作联社三塘湖镇信用社开户银行：传真：0902-6848088传真：1银行账号：842070012010100293733银行账号：签字日期：2025年6月27日签字日期：2025年6月27日第9页，共8页夸克扫描王极速扫描，就是高效
投标 / 标书制作要点（原创）
本专职消防站配套基础设施设备涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
