危旧桥梁改造工程监理服务采购合同公告（四会市公路事务中心2025）
肇庆市四会市S263线玉器街桥危旧桥梁改造工程监理服务
采购项目名称：
肇庆市四会市S263线玉器街桥危旧桥梁改造工程监理服务
采购项目编码：
4412844565240802507220461
项目业主：
四会市公路事务中心
服务机构：
辽宁省公路工程监理咨询有限公司
合同名称：
肇庆市四会市S263线玉器街桥危旧桥梁改造工程监理服务
合同编号：
4412844565240802507220461
合同总金额：
￥49,615.00元
合同签订时间：
2025年08月05日
履约人员：
合同服务期限：
2025年08月05日至2025年12月31日
服务内容：
肇庆市四会市S263线玉器街桥危旧桥梁改造工程监理服务
合同附件
肇庆市四会市S263线玉器街桥危旧桥梁改造工程监理服务 合同扫描件.pdf
四会市公路事务中心 2025-08-08
第一部分协议书委托人（全称）：四会市公路事务中心监理人（全称）：辽宁省公路工程监理咨询有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：肇庆市四会市S263线玉器街桥危旧桥梁改造工程监理服务；2.工程地点：四会市；3工程内容：肇庆市四会市S263线玉器街桥危旧桥梁改造工程监理服务；4工程总投资：￥2243033.00元。二、工程监理范围监理范围为：项目内肇庆市四会市S263线玉器街桥危旧桥梁改造工程监理服务施工全过程监理；三、组成本合同的文件1.协议书；2.成交通知书；3.专用条件；4通用条件；本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、监理服务费用和付款方式1、监理服务费总价：人民币大写肆万玖仟陆佰壹拾伍元整（￥49615.00元），费用不作任何变更。2、付款方式：按工程进度支付，乙方须在甲方付款前向甲方提供等额正式的完税发票。五、期限1临同收T作湖限为天起止时司以安我人遇大地2始实施监理工作之日算起。六、双方承诺1监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。0禾向收承供按照本合同约定派造相应的人员协助监埋解决本工与他上力取3地群众有关的事宜，并按本合同约定支付酬金。七、合同订立1.订立时间：2025年8月5日。2.订立地点：四会市公路事务中心。3本合同一式6份，具有同等法律效力，甲方、乙双方各执3份。委托人四会市公路事务中心监理人（盖章）：辽宁省公路工程监理咨询有限公司单位地址：四会市建设路123号单位地址：辽宁省沈阳市和平区砂山街178号纳税识别号：12441284456524080Y纳税识别号：9121010224267653XW邮政编码：526200邮政编码：110005的代理人（签字或盖章）法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：林法定代表人或其授权开户银行：开户银行：中国建设银行沈阳滑翔支行户名：户名：辽宁省公路工程监理咨询有限公司账号：账号：21001403801052500750开户行号：开户行号：电话：0758-3389189电话：024-23309100日期：20258.52025.8.5日期：2第二部分道通用条件1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可3正能古服的白宝和社会性室发事件，如地、海、温投、不火、5、争和专用条件约定的其他情形。1.2解释工人司用日加专用备件纳定便用网程权人工司X时，中文为准。,oo+人同列文件应能相万程互为说明。除专用余件为R2F，口文件的解释顺序如下：（1）协议书；（中标通知书（话用千招标工程）或委托书（造用非招标工性）：（3）专用条件；:（4）通用条件；5报标文件（活用干招标工程）或监理与相关服务建议书（造用非招标上性。双方公江的补东协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以取金者的为准。2.监理人的义务2.1监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在专用条件中约定。2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则：（2）孰采工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）叁加由委托人主持的第一次工地会议：主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况：7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；4（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令：（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程：（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。2.3项目监理机构和人员2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师51上1工北限生人司同万中：品件八史火21L人吊应以相当资格与能力的人员替换，并通知委人。934监理人应及时更换有下列情形之一的监埋人贝：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。025禾人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人贝。2.4履行职责ol信行出要律法程建设作大标区4p11职责。01元收上相关服条黄围内悉托人和承包人提出的意见和要求，监埋人应及时出处直咅业禾托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委人、承包人同伏。949业悉人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审埋时，监埋人应，供必要的证明资料。243监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指今后的24小时内以书面形式报委托人。944险去用备件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。2.5提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。2.6文件资料在本合同展行㙟内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。3.委托人的义务3.1告知禾红人应左托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授于项目监埋机构的权6限。如有变更，应及时通知承包人3.2提供资料委托人应向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.3提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件，应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。3.4委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。3.5委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.6答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.7支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。4违约责任4.1监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.2委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。4.3除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。75.支付5.1支付货币土用务件有的定外酬全均以人民币支付。涉及外市支付的，所术用的贝标失、个汇率在专用条件中约定。5.2支付申请1大人同定包应付数时间前，向态杆人提交支时中谊。又中调习7当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.3有争议部分的付款禾北收理人担六的支付电请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付甲请书后（大内，影书商收山号通无议部分的教项应按期支付，有开议部的款（本定办理。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效德右定或老去用条件另有的定外，委托人和监理人的法定代衣人或具技权代性国议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.2变更621任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。629除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监埋人应业业此楼况与可能产生的影响及时通知委托人，增加的监理工作时间、工作内容应视为加上作。GA同效后加里实际况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监埋人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作。624合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。695因韭监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，止常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.3暂停与解除险双方商一劲可以解除本合同外当一方无正当理由未履行本合同约定的X务时，为一万可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。g1无本A同有放湖内由干双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或邯分元法继铁腹8行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知：暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。6.3.4因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。6.3.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。6.4终止以下条件全部满足时，本合同即告终止：（1）监理人完成本合同约定的全部工作；（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。7.争议解决7.1协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。7.2调解如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。9第三部分专用条件1.定义与解释1.1解释1.1.1本合同文件除使用中文外，还可用1.1.2约定本合同文件的解释顺序为：按通用条款2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：按通用条款21.2监理工作内容还包括：按通用条款2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：按通用条款2.2.2相关服务依据包括：按通用条款2.3项目监理机构和人员2.3.1更换监理人员的其他情形：按通用条款2.4履行职责2.4.1对监理人的授权范围：按通用条款2.4.2监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按通用条款2.5提交报告监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时同和份数：3委托人义务3.1委托人代表委托人代表为：3.2答复禾托人同音在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给于书面合复。4违约责任104.1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）4.2委托人的违约责任4.2.1委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数5.支付5.1支付货币币种为：人民币，比例为：100%，汇率为：5.2支付酬金正常工作酬金的支付：按政府基建程序申请拨付。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件：按通用条款7.争议解决7.1调解本合同争议进行调解时，可提交/进行调解7.2仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式（1）提请仲裁委员会进行仲裁。（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。8其他8.1检测费用委托人应在检测工作完成后天内支付检测费用。8.2咨询费用委托人应在咨询工作完成后天内支付咨询费用。8.3奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；奖励金额的比率为%。8.4保密11委托人申明的保密事项和期限：监理人申明的保密事项和期限：第三方申明的保密事项和期限：/8.5著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相天服务的赁料的限制条件：按通用条款。9.补充条款12
投标 / 标书制作要点（原创）
本危旧桥梁改造工程监理服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
