高标准农田建设采购合同公告（剑阁县剑雄农业投资开发有限公司2025）
内容：
剑阁县财政转移支付高标准农田建设项目（新建）柳沟镇新民村、春光村合同备案
（剑阁县财政转移支付高标准农田建设项目（新建）） 合同公告（标准文本）
项目名称
项目所在地
剑阁县财政转移支付高标准农田建设项目（新建）
剑阁县
发包人名称
发包人地址
发包人电话
剑阁县剑雄农业投资开发有限公司
剑阁县下寺镇沙溪坝
18828052423
承包人名称
承包人地址
承包人电话
四川洪厚建设工程有限公司
剑阁县下寺镇剑门工业园区兴业大道80号
0839-6622832
签约合同价（元）
签约合同价（其他价格形式）
15012098
签约合同日期（施工、监理适用）
计划开工日期
计划交工日期
计划竣工日期
2025-08-01
2025-08-02
2025-10-31
签约合同日期（勘察、设计、货物适用）
计划开始日期
计划完成日期
承包人承担的工作
质量要求
本项目施工图纸及工程量清单、招标文件及答疑文件所含的全部施工内容，并承担缺陷责任期和质量保修期的质量修复工作。
质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求，质量等级应达到合格。
承包人项目经理（施工适用）
证件及证号
技术负责人（项目总工）
证件及证号
徐娜
川2512013201613421
刘芙君
川2512017201810821
承包人项目负责人（勘察、设计、监理、货物适用）
证件及证号
项目描述
备注（应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由）
第一中标候选人！
注：1.项目名称要详细填写，有标段（包）的，应详细到标段（包）。
2.承包人是联合体的，应扩展表格分别填写。例：
承包人名称
承包人地址
承包人电话
甲公司
..
..
乙公司
..
..
丙公司
..
..
3.签约合同价（其他价格形式），是指除元（人民币）外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价（元）应以阿拉伯数字填写。
4.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901； 2015年9月，填写为201509； 2015年，填写为2015；2015/9/15 9:00:00填写为20150915－9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的，须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构（如有）在合同公告纸质文本上加盖单位公章（多页还应加盖骑缝章）并和电子文档一起上传到四川省公共资源交易信息网。上传的电子文档作公告正文，纸质文本作为公告附件。
附件：
合同-柳沟镇新民村、春光村.pdf
合同编号：JXNTGBSG（2025-02）建设工程施工合同工程名称：剑阁县财政转移支付高标准农田建设项目（新建）柳沟镇新民村、春光村施工标段工程地点：柳沟镇新民村、春光村行业主管部门：剑阁县农业农村局发包人：剑阁县剑雄农业投资开发有限公司承包人：四川洪厚建设工程有限公司签订日期：2025年8月1日第一部分合同协议书发包人（全称）：剑阁县剑雄农业投资开发有限公司承包人（全称）：四川洪厚建设工程有限公司行业主管部门（全称）：剑阁县农业农村局根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就剑阁县财政转移支付高标准农田建设项目（新建）柳沟镇新民村、春光村施工标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：剑阁县财政转移支付高标准农田建设项目（新建）柳沟镇新民村、春光村施工标段。2.工程地点：广元市剑阁县柳沟镇新民村、春光村。3.工程立项批准文号：剑农业函[2025]160号。4.资金来源：项目总投资6615万元，县级配套（地方债券资金）。5.工程内容：工程量清单和施工图纸所示范围。6.工程承包范围本项目工程量清单和施工图所示全部内容。二、合同工期计划开工日期：2025年8月2日。计划竣工日期：2025年10月31日。工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）标准。四、签约合同价与合同价格形式11.签约合同价为大写：（壹仟伍佰零壹万贰仟零玖拾捌元零角零分）(￥15012098.00)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）（￥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）￥元）；（4）暂列金额：人民币（大写）捌拾壹万陆仟柒佰肆拾叁元（￥816743.00元）。2.合同价格形式：总价合同，即以中标的投标人在投标函中的投标总价为准。五、项目经理承包人项目经理：_徐娜，建造师证号：川2512013201613421。技术负责人：刘芙君，证书号：川2512017201810821o六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同2文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2025年8月1日签订。十、签订地点本合同在广元市剑阁县下寺镇剑门大厦15楼签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自甲乙双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。3发包人：剑图县剑雄农业投粉开发有限公司（承包人：四川港厚建设工程有限公公章）D法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）：（签字）组织机构代码：91510823MA6254RQ2T组织机构代码：91510800MA64KC716A地址：广元市剑阁县下寺镇剑门大厦15楼地址：剑阁县下寺镇剑门工业园区兴业大道80号邮政编码：628317邮政编码：628317电话：电话：开户银行：中国农业发展银行剑阁县支行开户银行：虫国农业发展银行剑阁县支行账号：20351082300100000200311账号：20351082300100000247601行业主管部门：剑阁县农业农村局（公章）组织机构代码：11510721MB1795941L地址：剑阁县下寺镇剑门关大道武公街37号邮政编码：628317电话：4第二节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：剑阁县剑雄农业投资发展有限公司1.1.2.3承包人：四川洪厚建设工程有限公司1.1.2.5分包人：1.1.2.6监理人：大洲设计咨询集团有限公司1.1.3.4本合同工程的单位工程为：农田水利工程1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期：一年。工程质量保修期：一年。1.4合同文件的优先顺序解释合同文件的各项文件及其优先顺序是：1.合同协议书2.中标通知书3.投标函及投标函附录4.专用合同条款5.通用合同条款6.技术标准、规范和有关技术文件要求7.图纸8.已标价工程量清单9.其他合同文件。1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款)约定的期限送达剑阁县农业农村局。1.11专利技术1.11.1采用的专利技术的约定：2.发包人义务2.3提供施工场地2.3.2发包人提供的施工场地范围为：实施方案、工程量清单和施工图所示意范围。2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：同发包人所提供范围。52.8其他义务2.8.1发包人提供资金来源证明的约定：以立项批复为准。发包人提供支付担保的约定：12.8.2（根据发包人的合同管理要求补充）（1）发包人在工程开工前向承包人协调施工场地，告知施工场地内地下管线和地下设施，承包人自行负责踏勘和合理组织施工方案进行避让处置，所产生的费用由承包人承担。3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（1)按第4.3款约定，批准工程的分包；（2)按第11.3款约定，确定延长完工期限；（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；（4）负责工程进度、质量监管和督促问题工程整改4承包人4.1承包人的一般义务4.1.10农民工工资的支付承包人应按有关规定在合同签订前缴纳农民工工资保证金，农民工工资保证金应缴纳签约合同价总额的5%。(根据企业劳动用工信用等级，对农民工工资保证金实行差异化缴存。一类信用企业免缴保证金）对农民工工资支付的约定：虫标承建企业须按有关规定及时支付农民工工资。为确保中标承建企业在项目实施期间不发生拖欠农民工工资事件，中标承建企业须在项目实施地开设农民工工资专户。4.1.11其他义务（1）交（竣）工验收时要求工程质量等级达到合格，否则将推迟剩余保留金的支付，直至承包人整改达标后，才予支付剩余保留金。6（2)承包人要针对施工过程中出现紧急情况（含交通、施工、人身等紧急事故）时制定相应的应急措施，其费用包含在综合报价中。（3）监理单位或第三方检测单位进行检测时，承包人应提供作业方便，无条件予以配合投标人必须配备2-3名辅助工作人员，费用在投标报价中考虑，不另行支付。（4）对本合同工程的交通通行和安全应有相应的保通、保安全措施以紧急救援预案，确保交通不中断和车辆、人员的安全。（5）承包人在进场后，在工序安排、工期计划、机械设备的使用等方面充分考虑相关的影响因素，保证工程的顺利实施。（6）实行项目经理、主要技术负责人压证施工制度。项目业主须在中标人提供投标文件承诺的上述人员的执业资格证书原件后才能签订合同，至合同标的的主体工程完工后才能退还。（7）严禁转包和违法分包。未经行政主管部门批准，项目业主不得同意中标人变更项目经理和主要技术负责人。承包人不得擅自转包和违法分包。4.2履约担保履约担保退还方式的约定：按有关规定执行。4.3分包4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：（1）工程项目：/（2）工作内容：1（3）分包金额限额14.3.10分包人项目管理机构的设立：4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：承包方自行解决。5材料和工程设备5.1.2承包人提供的材料和工程设备的约定：5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：7发包人提供的材料表（参考格式）序号材料名称材料规格数量价格交货地点交货方式计划交货日期备注/////////发包人提供的工程设备表（参考格式）序号工程设备名称型号及规格数量价格交货地点交货方式十划交货日期备注/////////施工设备和临时设施6.6.2发包人提供的施工设备和临时设施（1）发包人提供的施工设备见下表：发包人提供的施工设备表（参考格式）序号施工设备名称型号及规格设备状况数量移交地点计划移交日期///////注：设备状况栏内填写设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间（2）发包人提供的临时设施7交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：施工所需的场内外道路通行权、施工道路和交通设施修建、维修、养护管理及其它费用由承包人负责。料场、运距由投标人自行考查，风险由承包人承担并包含在相关细目报价中。由承包人负责修建场内外道路、设施及维护等相关费用。弃土弃渣运到指定的地方，投标人自行考察并承担风险。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时维修加固等由承包人负责，费用由承包人承担。7.4超大件和超重件的运输超大件或超重件运输的约定88测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定：发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：开工前七个日历天内。承包人按规范、基准点（线）以及合同工程进度要求测设的施工控制网等资料送监理人审批的期限：七个日历天。9施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人的施工安全责任9.1.4发包人或所在乡镇、村组织提供地下管线资料，其余资料由承包人负责收集。9.2承包人的施工安全责任9.2.1下列工程应编制专项施工方案：。其中，承包人应组织专家论证和审查。除前述规定外，承包人还应按（《水利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015）的规定执行。9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。9.2.5承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，购买工伤意外保险。9.2.6由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。99.7文明工地9.7.1本合同文明工地的约定：按相关规定执行。10进度计划10.1合同进度计划本合同进度计划的约定：2025年8月2日至2025年10月31日。11开工和竣工（完工）11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）日降雨量大于150mm的雨日超过1天；（2）风速大于m/s的10级以上风灾害；（3）日气温超过40℃的高温大于3天；（4）日气温低于0℃的严寒大于3天；（5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：（6）其他异常恶劣气候灾害。11.5承包人工期延误（1)逾期完工违约金表（参考格式）。序号项目及其说明要求完工日期违约金（元/天）1工程量清单范围内所有工程2025年10月31日1000（2）全部逾期完工违约金的总限额为（不超过签约合同价的%)11.6工期提前工期提前的奖金约定：12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：12.2发包人暂停施工的责任发包人承担暂停施工责任的情形：1013工程质量13.1.1本工程工程质量验收标准的约定：符合国家相关规范要求13.7质量评定13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：13.7.7工程合格标准为：；优良标准为：。达到优良的奖金为：。13.8质量事故处理13.8.4工程竣工验收时，承包方向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。14试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责提供合格证、检测报告、使用说明书、质量认证等资料，并配合各方检测机构进行的检测工作。14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：本工程实行施工单位自检、监理单位平行检测、业主及质量监督单位抽检的检测方式，对质量进行控制。见证取样的试块、试件及有关材料按相关规范、规程要求执行。15变更15.1变更的范围和内容（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的10%，关键项目：（具体列出“第五章工程量清单”中关键项目的序号和项目名称），单价调整方式：不予调整。当没有特别约定时，应按照合理成本加利润的原则，由双方按照第3.5款商定或确定变更工作的单价。除上述约定的关键项目外，变更导致增加或减少合同中其它项目的工程量超过其工程总量_%的，单价调整方式为：不予调整_。合同没有特别约定但合同当事人认为有必要调整的，应按照合理成本加利润的原则，由双方按3.5款[商定或确定]的约定处理。1115.4变更的估价原则变更估价原则的约定：15.5承包人的合理化建议15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为15.8暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：：（签约后填入）；发包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）；（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：。15.8.3暂估价专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，其估价方式的约定：16价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式16.1.2采用造价信息调整价格差额工程造价信息的来源：价格调整的具体办法：/17计量与支付17.2预付款17.2.1预付款（1）工程预付款的总金额为签约合同价的10%，分1次支付给承包人。预付款的付款时间为：应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。17.2.2预付款保函（担保）（2）工程材料预付款的担保约定为：17.2.3预付款的扣回与还清12（1）工程预付款在完成合同（清单）工程量60%时，在当期应付进度款中按已支付预付款的50%扣回，直至在完成合同（清单）工程量的80%时，在当期应付进度款中全部扣清。K=,-）(F-ES式中R——每次进度付款中累计扣回的金额；A——工程预付款总金额；S-—签约合同价；C——合同累计完成金额；F1——-开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。（2）上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。工程材料预付款的扣回与还清约定为：17.3工程进度付款17.3.2进度付款申请单承包人向监理人提交的进度付款申请单一式3份。进度付款申请单应包括下列内容（6）根据第4.1.10项约定应扣减的农民工工资垫付金额。（7）根据合同应增加和扣减的其他金额。17.3.3进度付款证书和支付时间（1）发包人不按期支付进度应付款的，逾期付款违约金支付的约定：L。（2）进度付款涉及政府投资资金时支付的约定：按监理单位派驻监理师和发包人派驻项目工程指挥部技术人员核定确认的实际完成工程量作为拨（付）款依据。经工程建设指挥部和监理单位技术人员查验确认，完成合同（清单）工程量60%时，拨付至合同价款的40%；完成合同（清单）工程量80%时，拨付至合同价款的60%；工程完工并经业主单位组织竣工验收合格，且完整提交竣工结算资料、施工日志、影像资料、竣工图纸及其它相关资料等纸质档案后，拨付至合同价款的80%。工程完成竣工结算审计13后，拨付至审定工程价款的97%。待经甲乙双方协商同意，质保期满后，拨付至审定工程价款的100%。本项目最终结（决）算价款以审计结论为准。17.4质量保证金17.4.1在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%，在工程价款结算未完成前，不得超过签约合同价总额的3%。如承包人在发包人签发完工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。质量保证金的预留为以下方式之一：口A质量保证金保函，应当在工程完工验收后10个工作日内，向发包人提交保函。保函形式的约定：银行保函、保险公司保函或担保公司出具的有效保函。B相应比例的工程款，每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的一一%，扣留的质量保证金总额为项目竣工结算审定造价的3%。承包人可以保函替代预留保证金。保函形式的约定：口C双方约定的其他方式：17.5竣工（完工）结算17.5.1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应提交完工付款申请单一式2份。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单（1）承包人应提交最终结清申请单一式2_份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：发包方所需要的工程资料18竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程法人验收包括：；政府验收包括：。验收条件为14，验收程序为：按通用条款执行。18.2分部工程验收18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为，其余由监理人主持。18.3单位工程验收18.3.4提前投入使用的单位工程包括：18.5阶段验收18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：18.6专项验收18.6.1本合同工程专项验收类别包括：18.7竣工验收18.7.3本工程（不需要)竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。18.8施工期运行18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：18.9试运行18.9.1试运行的组织：监理人；费用承担：承包方。19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期的起算时间本工程缺陷责任期计算如下：12个月。19.7保修责任的约定19.7.1保修责任、范围与期限本工程质量保修范围、保修期限约定如下：12个月。19.7.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。20保险20.1工程保险建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包方；投保内容：按主管部门要求缴纳；15保险金额、保险费率和保险期限：工程施工期间20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率：第三者责任险保险金额：20.5其他保险需要投保的其他内容：保险金额、保险费率和保险期限：20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：购买后7日；保险条件：/20.6.4保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额发包人负责补偿的范围与金额：21违约21.1承包人违约除按通用条款执行外，承包人违约的具体责任如下：（1）承包人违约逾期竣工应承担的违约责任：除按通用条款第22.1.2（2）款约定承包人承担的违约责任外，另支付发包人工期延误每天1000元的违约金。造成其它损失的，按实予以赔偿；承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。（2）承包人承担的工程质量未达到合同协议书约定的标准应承担的违约责任：除按通用条款第22.1.2（2）款约定承包人承担的违约责任外，另支付发包人工期延误每天1000元的违约金。造成其它损失的，按实予以赔偿。（3）双方约定的承包人的其他违约责任：a、承包人因拖欠民工工资引发上访给发包人带来经济损失或导致发包人社会评价降16低的将被视为承包人严重违约，发包人视其情况除部分或全部没收民工工资保证金外，还要按合同金额的5%-10%追究承包方的违约责任。因承包人拖欠民工工资引发上访造成后果严重的，发包人可直接扣划工程款用于补偿相应的损失（不论承包人是否签字确认），同时发包人有权解除本承包合同，并有权强制对承包人清除出场。C、承包人未按投标承诺到位项目管理班子人员，按每人每次处违约金500元。d、承包人未按合同约定期限提交工程结算书及结算相关资料按工期延误处理，支付发包人工期延误每天万分之一的违约金。e、承包人未按约定同步规范生成软件资料的对软件资料不规范的每次每份处违约金500元，对未同步生成软件资料的，每次每份处违约金1000元。F、关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在施工现场不得少于10天，经检查未达到天数的每天处以500元的违约金。22不可抗力22.1不可抗力的确认约定为不可抗力的其他情形：23争议的解决23.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院起诉。17第三节台合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书剑阁县剑雄农业投资发展有限公司发包人名称，（以下简称“发包人”）为实施剑阁县财政转移支付高标准农田建设项目（新建）（项目名称），已接受四川洪厚建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”)对（柳沟镇新民村、春光村标段）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：(大写)人民币：（壹仟伍佰零壹万贰仟零玖拾捌元零角零分）(￥15012098.00）；本项目最终结（决）算价款以审计结论为准。4.承包人项目经理：徐娜5.工程质量达到按四川省、国家现行建设工程质量规范要求的规定标准。6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成、缺陷修复及保修。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为90天（或月）。9.本协议书壹式陆份，甲方肆份，乙方贰份。1810.本合同在剑阁衣业投资开发有限公司十五楼会议室签订。11.合同未尽水双方另行签计补充协议。补充协议是合同的组成部分。a发包人：剑阁县剑雄农业投资开发有限公司承包人：四川洪厚建设工程有限公司（公章）法定代表人或授权代表人：法定代表人或授权代表人：单位地址：广元市剑阁县下寺镇剑门大厦15楼单位地址：剑阁县下寺镇兴业大道80号邮政编码：628317邮政编码：628317电话：电话：L电子信箱：电子信箱：1传真传真：1开户银行：虫国农业发展银行剑阁县支行开户银行：中国农业发展银行剑阁县支行帐号：20351082300100000200311帐号：20351082300100000247601纳税人识别号：91510823MA6254RQ2T纳税人识别号：91510800MA64KC716A签订地点：剑阁县剑雄农业投资开发有限公司签订时间：2025年8月1日行业主管部门：剑阁县农业农村局（公章）组织机构代码：11510721MB1795941L地址：剑阁县下寺镇剑门关大道武公街37号邮政编码：628317电话：19附件二：履约保证金格式履约保证金如采用银行保函，格式如下：（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受（承包人名称，以下简称“承包人”)于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）元（￥元）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3.在本担保有效期内，如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字）地址：邮政编码：电话：传真年月日注：委托代理人应附授权委托书。20附件三：预付款担保函预付款担保函（发包人名称）：根据（承包人名称，以下简称“承包人”)与（发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）（标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1.担保金额人民币（大写）元（￥元)。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真年月日注：委托代理人应附授权委托书。21附件四：兑付民工工资承诺书兑付民工工资承诺书致：剑阁县剑雄农业投资开发有限公司（发包人）我公司作为剑阁县财政转移支付高标准农田建设项目（新建）柳沟镇新民村、春光村施工标段的中标单位，我公司郑重承诺：保证足够的流动资金用于本工程，及时支付工人工资、材料款等费用。若未能及时支付工人（含民工）工资、材料费等，发包人不负有任何责任。我方同意并接受由于未能及时支付工人（含民工）工资或材料费造成相关单位（人员）集体上访发包人或发包人的上级主管部门，或造成停工、阻塞交通等正常运行等现象时承担以下违约责任；（1）发生上访一次，中标单位承担5万元整的违约金；（2）造成停工、阻塞交通等正常运行的，承包人承担10万元整的违约金；情节严重影响施工进程的，可终止合同。承包人名称（全称）（盖章）：四川洪厚建设工程有限公司签章）法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：日期：年月日22附件五：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：剑阁县剑雄农业投资开发有限公司承包人（全称）：四川洪厚建设工程有限公司为保证在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围质量保修范围包括田地坎、蓄水池、山坪塘、渠道、排水沟、生产路、田间道和双方约定的其它土建工程。二、质量保修期质量保修期从工程竣工并经四川省国土资源厅验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、灌溉和排水工程为12个月。2、高效节水灌溉工程为12个月。3、生产路、田间道路为12个月。4、其它约定：无三、质量保修责任1、属于保修范围内的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限23内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付工程质量保修金限额为施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）工程验收并出具审计报告后。五、质量保修金的返还发包人在质量保修期（一年）满后14天内将质量保修金返还承包人。六、其它.双方约定的其它工程质量保修事项：无本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署生效。发包人：剑阁县剑雄农业投资开发有限公司承包人：四川洪厚建设工程有限公司（签章）（签章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）或委托代理人：或委托代理人：2025年8月1日2025年8月1日24附件六：安全生产合同书安全生产合同书为在的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。254、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字或盖章记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。四、其他本工程安全生产合同，作为施工合同附件，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。26发包人：剑阁县剑雄农业投资开发有限公司承包人：四川洪厚建设工程有限公司（签章）法定代表人：法定代表人：或授权代表人：或授权代表人：单位地址：广元市剑阁县下寺镇剑门大厦15楼单位地址：剑阁县下寺镇兴业大道80号邮政编码：628317邮政编码：6283217电话：/电话：电子信箱：/电子信箱：L传真：/传真开户银行：中国农业发展银行剑阁县支行开户银行：农业发展银行剑阁县支行帐号：20351082300100000200311帐号：20351082300100000247601纳税人识别号：91510823MA6254RQ2T纳税人识别号：91510800MA64KC716A2025年8月1日2025年8月1日27附件七：建设工程廉政合同建设工程廉政合同发包人：剑阁县剑雄农业投资开发有限公司（以下简称“甲方”）承包人：四川洪厚建设工程有限公司（以下简称“乙方”）根据及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下称甲方）与施工单位（以下称乙方），特订立如下合同。第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。（二）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方28提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员的配偶，子女等直系亲属不得从事与甲方工程有关的材料设备供应，工程分包、劳务等经济活动等。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。第三条乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金。有价证券，贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应由甲方给予赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通上级建设主管部门给予乙方至少二年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履29行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。第七条本合同作为合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第八条本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。11能发包人：剑阁县剑雄农业投资开发有限公司承包人：四川洪厚建设工程有限公司法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：地址：剑阁县下寺镇剑门大厦15楼地址：剑阁县下寺镇兴业大道80号电话：电话：/甲方监督单位：剑阁县农业农村局乙方监督单位：30
投标 / 标书制作要点（原创）
本高标准农田建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
