业务用房改扩建采购合同公告（芦山县公安局2025）
芦山县公安局龙门、大川派出所业务用房改扩建直选方式选择中介机构公示
项目编号：
雅直选(2025)00384号
项目名称：
芦山县公安局龙门、大川派出所业务用房改扩建
业主或委托单位：
芦山县公安局
项目所在地：
芦山县
资质类别及等级：
资质类别
等级
中介费限额
工程勘察--综合资质
综合甲级
50000.00元
服务类别：
工程勘察
咨询电话：
0835-6522952
中介服务费
49800元
服务金额说明：
本工程勘察费用包干价，勘察单位不再收取其他任何费用。
中介机构服务内容：
工作范围：对芦山县公安局龙门、大川派出所业务用房改扩建项目进行地勘工作。工作内容：1.根据国家最新相关标准、规范等要求，对项目涉及的工程进行详细勘察 ； 2.出具正式并经过施工图审查合格的地勘报告； 3、法律法规规定的其他事项。
选择中介：
核工业西南勘察设计研究院有限公司
合同：
勘察合同.pdf
备注：
雅安市政务服务和公共资源交易服务中心 2025年08月18日
0227-159GF-2000-0203建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：芦山县公安局龙门、大川派出所业务用房改扩建项且工程地点芦山县龙门镇及大川镇合同编号（由勘察人编填）勘察证书等级：工程勘察综合资质甲级发包人芦山县公安局勘察人：核工业西南勘察设计研究院有限公司签定日期：2025年月6日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局成都市工商行政管理局监制发包人：芦山县公安局勘察人：核工业西南勘察设计研究院有限公司发包人委托勘察人承担芦山县公安局龙门、大川派出所业务用房改扩建项目勘察工程任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：芦山县公安局龙门、大川派出所业务用房改扩建项目。1.2工程建设地点：芦山县龙门镇及大川镇1.3工程规模、特征：总用地面积约为6080m，建筑面积约为2944.49m，拟建物为新建两幢1~2F的低层建筑，无地下室。1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010,2024年版）、《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）等规范要求执行。1.5预计勘察工作量：预计布置钻孔12个，控制性钻孔4个，深度暂定12m，一般性钻孔8个，深度暂定10m。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。3l2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范7围）、施工勘察许可等批件（复印件）。S52.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形2图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1开工及提交的勘察成果资料的时间。4.1.1本工程的勘察工作定于2025年08月06日进场，暂定2025年8月20交工程勘察成果资料。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因诸如天气、居民阻工、施工条件未满足、未及时提供岩土设计所需的设计总平面图、开挖图等造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按照总价包干方式计取。本工程勘察费用总价（含税)包干费用￥49800.00元（大写：肆万玖仟捌佰元整）。合同中没有约定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2付费方式：勘察人需提供税发票（税率6%）；提交完成勘察成果报告后7个工作日内支付勘察工程进度款90%（￥44820.00元），余款10%（￥4980.00元）作为工程质保金，经地基基础工程验收合格后7个工作日内支付。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路等），并承担其费用。-5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。25.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4在工程过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。服从发包人现场人员安排，任何变更均需经发包人现场工程师同意并签认后上报发包人审批。5.2.5勘察人应按要求编录钻探原始资料。5.2.6勘察人必须按国家有关规定，高度重视确保安全。要求作业人员经专门培训合格并持证上岗，做好相关安全防护工作及应急救援预案，遵守国家《安全生产法》及有关的安全保护、环境保护规章制度，并对生产过程中发生的人身伤害及财产损失承担费用及一切责任。在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应提供地下管网分布图，如勘察人未按照发包人提供的管网图擅自挪动孔位导致勘察人在工作过程中损坏通讯电缆、光缆、水管、油管、气管等地下管线，造成法律责任及经济赔偿，由勘察人承担费用及一切责任。5.2.7在勘探过程中，必要时勘察人应向发包人提交准确的中间资料。5.2.8勘察人向发包人提交的全部成果资料（包括但不限于勘探测试原始记录，钻孔柱状图等）的质量，必须延续到发包人补定测及工程施工验证发包人保留对勘察人质量事故的责任追溯权。如勘察人提供的勘探成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格（若勘察人无力补充完善，需另委托其它单位时，勘察人应承担全部工程勘探费用）；因勘探质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人应负法律责任并免收直接受损失部分的勘探费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。5.2.9由于勘察人在勘探过程中不能满足发包人的工期、质量、安全等要求或不接受发包人现场人员对外业勘探进行调度、检查、验收，发包人有权暂停勘察人的余下工作，情节严重者直至清退出场终止合同，由此造成一切损失及责任由勘察人承担。5.2.10勘察人对因钻探质量的返工或存在安全隐患停工期间发生的费用由勘察人承担。5.2.11本合同及有关附件、勘察投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，均属发包人所有，未经发包人同意，勘察人不得复制、不得泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，勘察人应负法律责任，发包人有权索赔，勘察人应有保密的责任。第六条：违约责任6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，其返工勘察费用由勘察人承担。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，按已完成的工作量，发包人应向勘察人支付勘察费。6.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费百分之一。勘察人在钻探过程中有弄虚作假现象的，申方有权将其立即清逐出场，并扣除所有勘察费用。6.4本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金，勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向发包人注册地人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式六份，发包人三份、勘察人三份。【以下无正文】发包人：芦山县公安局（签章）勘察人：核工业西南勘察设计研究院有限公司（签傘）法定代表人：法定代表人：委托代理人委托代理人：套电话：电话：028-66320799开户银行：开户银行：中国银行成都开发西区支行银行账号：银行账号：127957702458地址：成都市锦江区二环路东四段地址：298号2025年08月06日
投标 / 标书制作要点（原创）
本业务用房改扩建涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
