生态治理建设采购合同公告(云梦县鑫泽投资有限公司2025)
一、合同编号:无
二、合同名称:云梦县府河入河支流(曲阳河、新云河、西大渠)河道生态治理建设项目(一标段)合同
三、项目编号:HBYM-202408SZ-017001001
四、项目名称:云梦县府河入河支流(曲阳河、新云河、西大渠)河道生态治理建设项目(一标段)
五、合同主体
1、采购人(甲方):云梦县鑫泽投资有限公司
2、地址:云梦县城关镇曲阳东路10号
3、联系方式:13986497539
4、供应商(乙方):云梦县宏发建筑工程有限公司
5、地址:云梦县城关镇曲阳东路(城关信用社院内)
6、联系方式:13707294632
六、合同主要信息
1、主要标的名称:河道生态治理建设
2、规格型号(或服务要求):详见合同文本
3、主要标的数量:1项
4、主要标的单价:40310000元
5、合同金额:4031(万元)
6、履约期限、地点等简要信息:
履约期限:2025年08月20日至2026年09月30日;履约地点:云梦县
7、履约保证金收取情况:
收取金额: 0(万元) 收取比例: 0%
8、采购方式:公开招标
9、采购计划备案号:420923-2025-00322
七、合同签订日期:2025-08-20
八、合同公告日期:2025-08-20
九、其他补充事宜:
无
相关下载
云梦县府河入河支流(曲阳河、新云河、西大渠)河道生态治理建设项目设计施工合同(一标段宏发).pdf
第一部分合同协议书发包人(全称):云梦县鑫泽投资有限公司承包人(全称):云梦县宏发建筑工程有限公司(联合体牵头人)中国环境科学研究院环境技术工程有限公司(联合体成员)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就云梦县府河入河支流(曲阳河、新云河、西大渠)河道生态治理建设项目(一标段)项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:云梦县府河入河支流(曲阳河、新云河、西大渠)河道生态治理建设项目(一标段)。2.工程地点:云梦县3项目编号:云发改审批【2024】103号。4.资金来源:上级专项资金、地**府配套资金及项目单位自筹。5.工程内容及规模:尾水生态湿地建设,包括湿地填料、湿地防渗、引退水管线、湿地布、集水管线、水生植物、绿植隔离带、流量计及井、管理道路、防护围栏等。二、合同工期1扫描全能王创建工期总日历天数:730日历天,(具体开工日期以监理人发出的开工令写明的日期为准)。三、质量标准工程质量标准:合格。四、签约合同价与合同价格形式(一)合同价:1.合同价为:¥4031.00万元,大写:肆仟零叁拾壹万元整(包含施工图设计费、建筑安装工程费用):(1)施工图设计费(含税):¥48.00万元,大写:肆拾捌万元整;(2)建筑安装工程费用:¥3983.00万元,大写:叁仟玖佰捌拾叁万元整;(中标下浮率为0.42%)(二)建筑安装工程费(含税):(1)承包人在施工图设计完成并经业主确认后,由发包人编制工程预算并报云梦县财政局审核,以审核后的投资评审金额作为工程结算单价依据。(2)竣工结算建筑安装工程费以云梦县审计局审定的竣工造价为基准价,乘以(1-中标下浮率0.42%)作为最终结算价。(3)限额设计限额施工,建筑安装工程费限额为3999.81万元,最终以审计结算为准。2.合同价格形式:2扫描全能王创建合同价格形式为费率合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的项目外,合同总价不予调整,但合同当事人另有约定的除外。合同当事人对合同价格形式的其他约定:按照国家、省相关法规、政策执行。五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理:吴鹏;设计负责人:张博;六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及投标函附录(如果有);(3)专用合同条件及《发包人要求》等附件;(4)通用合同条件;(5)承包人建议书;(6)价格清单;(7)双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺3扫描全能王创建江1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、订立时间本合同于2024年9月26日订立。九、订立地点本合同在云梦县订立。十、合同生效本合同经双方签字或盖章后成立,并自签定之日生效。十一、合同份数本合同一式陆份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执叁份。发包人:(公章或合同章)承包人公章或合同章)云发县鑫泽资有限公司/云梦县宏发建筑工程有限公司法定代表人或其委托代理人:(签成)4彩法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)统一社会信用代码:914209233434125688统一社会信用代码:91420923793254325F地址:湖北省云梦县城关镇曲阳地址:云梦县城关镇曲阳东路(城东路10号关信用社院内)邮政编码:432500邮政编码:432500法定代表人:王友勇法定代表人:胡鹏电话:L电话:13707294632开户银行:开户银行:中国农业发展银行云账号:梦县支行账号:203420923001000002148015扫描全能王创建承包人(公章或合同章)中国环境科学研究院环境技术工程有限公司法定代表人或其委托代理八(签字或盖章)统一社会信用代码:911101051017174063地址:北京市朝阳区安外大羊坊8号邮政编码:100012法定代表人:徐义生电话:010-84927313开户银行:工商银行北京亚运村支行账号:02000981090201237536第三部分专用合同条件第1条一般约定1.1词语定义和解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件:1、合同协议书:2、中标通知书:3、投标函及其附录:4、专用合同条款及其附件:5、通用合同条款:6、技术标准和要求:7、其他合同文件1.1.3工程和设备1.1.3.5单位/区段工程的范围:云梦县境内:具体详见工程图纸。1.1.3.9作为施工场所组成部分的其他场所包括:无明确要求,承包人自行处理完善。1.1.3.10永久占地包括:无:若涉及由承包人自行处理。1.1.3.11临时占地包括:如需要,由承包人自行解决。1.2语言文字本合同除使用汉语外,还使用无其他语言。1.3法律适用于合同的其他规范性文件:施工期间现行国家、省、市、县相关法律、法规、部门规章制度、政策性文件行业标准等,以利于工程质量、安全者优先。,133扫描全能王创建多E1.4标准和规范1.4.1适用于本合同的标准、规范(名称)包括:国家标准、行业标准、地方性标准、规范、规程等,以利于工程质量、安全者优先。1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称:发包人提供的国外标准、规范的份数:;发包人提供的国外标准、规范的时间:/1.4.3没有成文规范、标准规定的约定:符合相关文件要求1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求:合格。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:1、合同协议书:2、中标通知书:3、投标函及其附录:4、专用合同条款及其附件:5、通用合同条款:6、技术标准和要求:7、其他合同文件。1.6文件的提供和照管1.6.1发包人文件的提供发包人文件的提供期限、名称、数量和形式:根据工程情况实时及时提供。1.6.2承包人文件的提供承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式:①承包人在合同签订后2周内向发包人提交3份符合要求的工程设计计划书。②承包人在开工一周前,向监理人提交3份符合监134扫描全能王创建理人要求的工程施工组织方案。对于关键部位和节点工程,施工一周前应按监理人要求提交专项施工方案,以备审查批准:每周例会前一天应按监理人要求提供本周周报及下周计划各3份:必要时应提供日报和日计划各3份。1.6.4文件的照管关于现场文件准备的约定:按通用条款执行。1.7联络1.7.2发包人指定的送达方式(包括电子传输方式):项目现场发包人代表办公室。承包人指定的送达方式(包括电子传输方式):2承包人的送达地址:项目现场项目经理办公室。1.10知识产权1.10.1由发包人(或以发包人名义)编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属按通用条款执行。1.10.2由承包人(或以承包人名义)为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属:按通用条款执行。1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式按通用条款执行。1.11保密135扫描全能王创建按照通用条款1.11执行,双方互负保密义务,未经对方书面同意,不得复制、传播与工程有关的任何资料,否则应当承担赔偿责任。1.13责任限制承包人对发包人赔偿责任的最高限额为相应损失额度的100%。1.14建筑信息模型技术的应用关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下:按通用条款执行。第2条发包人2.2提供施工现场和工作条件2.2.1提供施工现场关于发包人提供施工现场的范围和期限:以地形图用地范围为准。2.2.2提供工作条件关于发包人应负责提供的工作条件包括:发包人以协调为主,其他工作条件由承包人自行解决。2.3提供基础资料关于发包人应提供的基础资料的范围和期限:根据工程实际情况及时提供。2.5支付合同价款136扫描全能王创建2.5.2发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求已提供。2.5.3发包人提供支付担保的形式、期限、金额(或比例):L。2.7其他义务发包人应履行的其他义务:。第3条发包人的管理3.1发包人代表发包人代表的姓名:发包人代表的身份证号:发包人代表的职务:;发包人代表的联系电话:;发包人代表的电子邮箱:发包人代表的通信地址:;发包人对发包人代表的授权范围如下:督促指导监理工程师行使职权,协调施工现场各方面的关系,协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题,代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。但是下列事项发包人代表不能独自决定,需要发包人盖章确认:A.放弃发包人在本合同中的合同权利;B.变更合同价款;137扫描全能王创建C.变更工程工期;D.变更施工图;E.对本合同的任何修订、增加项目、修改参数和基础资料的提供。3.2发包人人员发包人人员姓名:;发包人人员职务:;发包人人员职责:/。3.3工程师3.3.1工程师名称:详见监理合同;工程师监督管理范围、内容:监理人承包进场后至项目结束期间的项目监理工作;对施工阶段全过程、全方位的控制,直至验收合格。依据国家有关建设工程的法令、法规、技术规程、规范、标准以及工程建设文件,通过对工程质量、进度、造价、施工安全、文明施工和环境保护的有效控制,对合同、工程信息的有效管理,以及施工现场的组织协调工作,协助委托人使工程项目的建设顺利进行和目标实现。;工程师监理权限:按监理合同范围,包括签发开工令、审批施工组织设计和施工方案、审核工程量和工程变更、签发工程款支付凭证、提供合理化建议和履行合同规定的其它权力等。需要取得委托人批准才能行使的职权:涉及合同价格变动的施工组织设计(方案)审批;审批、变更施工图纸设计文件:经济洽商和138扫描全能王创建索赔的确认;分包工程内容和分包人的确认:材料、设备价格的确认;工程计量的确认:审批工程进度款、工程结算款;工期的延长;工程竣工结算的审批;承包人主要管理人员变更的审批。任何由监理人未经委托人批准擅自行使上述职权,而产生的任何不利后果由监理人自行承担;由此给委托人造成损失的,监理人还应予以赔偿。。3.6商定或确定3.6.2关于商定时间限制的具体约定:合同履行过程中,双方根据商定事由的重要性、解决难度、以及项目的紧迫程度确定。3.6.3关于商定或确定效力的具体约定:无论是否对工程师的确定提出异议,确定都不具有终局性,具有终局性的只有经协商商定的以及按照第20条[争议解决]解决的方案:关于对工程师的确定提出异议的具体约定:可向工程师提出异议。3.7会议3.7.1关于召开会议的具体约定:按发包人要求执行。3.7.2关于保存和提供会议纪要的具体约定:按发包人要求执行。第4条承包人4.1承包人的一般义务:按照通用条款执行承包人应履行的其他义务:(1)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人承担。(2)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人必须139扫描全能王创建遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续、承担有关费用,该费用已含在合同价款中。所有的废水、污水排放应按批准的方法处理后排入排污系统,不得污染环境,由此而引起的后果由承包人自行解决。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理,生活垃圾应按照城市规定每天集中,纳入城市垃圾处理系统,费用由承包人承担。4.2履约担保承包人是否提供履约担保:否履约担保的方式、金额及期限:4.3工程总承包项目经理4.3.1工程总承包项目经理(施工负责人)姓名:吴鹏;执业资格或职称类型:市政工程二级注册建造师;执业资格证或职称证号码:鄂242212230284;联系电话:电子邮箱:通信地址:承包人未提交劳动合同,以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:L4.3.2工程总承包项目经理每月在现场的时间要求:施工负责人、施工员、安全员、质量员等人员在合同履行期间必须常驻140扫描全能王创建现场:项目负责人、施工负责人等其它人员每月不少于二十四天、每天不少于八小时现场工作。(由监理人负贵考核)。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任:项目经理(施工负责人)及其他管理人员每月在现场时间未达到合同约定天数的,每人每少一天承包人承担违约金500元,如累计到位率未达到总到位率80%(到位率由监理人考核),则承包人将承担1000/天的违约金。上述其他人员每人每少一天承包人承担违约金500元。上述人员必须亲自参加每次现场工地例会,专题例会(确有情况无法参加时,应得到发包人代表同意),如未做到,承包人承担500元/人次的违约金。上述违约金从同期工程款中扣除。4.3.3承包人对工程总承包项目经理的授权范围:项目经理(施工负责人)职责:是工程总承包的负责人,经承包人授权后代表承包人负责履行合同,负责项目实施的计划、组织、协调、领导和控制,对项目的设计、施工质量、安全文明、进度和费用等全面负责.项目经理权限:主持项目经理部工作及承包人的法定代表人授予的其他权力。4.3.4承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任:原则上不允许更换。如遇特殊情况需更换上述人员时,先向主管部门申请,主管部门同意后应至少提前7天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意后方可更换。141扫描全能王创建4.3.5承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:发包人有权解除合同,追回已经支付的款项,承包人向发包人支付违约金1万元,并报招标投标管理办公室备案。4.4承包人人员4.4.1人员安排承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限:合同签订后7日历天内。承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限:合同签订后7日历天内。4.4.2关键人员更换承包人擅自更换关键人员的违约责任:每次每人支付发包人违约金500元,从当期工程款中直接扣抵。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:每次每人每天支付发包人违约金500元从工程款中直接扣抵。承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任:每次每人每天支付发包人违约金500元,从工程款中直接扣抵。4.4.3现场管理关键人员在岗要求承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求:L承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任:每次每人每天支付发包人违约金500元,从工程款中直接扣抵。142扫描全能王创建4.5分包4.5.1一般约定禁止分包的工程包括:按照国家现行法律法规政策要求,禁止转包及违法分包。4.5.2分包的确定允许分包的工程包括:按照国家现行法律法规政策要求。其他关于分包的约定:按照国家现行法律法规政策要求。4.5.5分包合同价款支付关于分包合同价款支付的约定:由承包人负责。4.6联合体4:6.2联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项:详见联合体协议书。4.7承包人现场查勘4.7.1双方当事人对现场查勘的责任承担的约定:各自承担。4.8不可预见的困难不可预见的困难包括:1第5条设计5.2承包人文件审查1435.2.1承包人文件审查的期限:施工图审查,提交施工图设计文件后7日内。5.2.2审查会议的审查形式和时间安排为:按发包人要求,审查会议的相关费用由按发包人要求承担。5.2.3关于第三方审查单位的约定:/5.3培训培训的时长为,承包人应为培训提供的人/员、设施和其它必要条件为/5.4竣工文件5.4.1竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求:按发包人要求。5.4.3关于竣工文件的其他约定:按发包人要求5.5操作和维修手册5.5.3对最终操作和维修手册的约定:按发包人要求。第6条材料、工程设备6.1实施方法双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料:合同签订后承包人10天内提交发包人2份材料采购、工程设备进度计划。6.2材料和工程设备6.2.1发包人提供的材料和工程设备144扫描全能王创建发包人提供的材料和工程设备验收后,由承包人负责接收、运输和保管。6.2.2承包人提供的材料和工程设备材料和工程设备的类别、估算数量:根据设计图纸确定,合同实施过程中,承包人不得降低材料的规格、数量、档次、质量等级和擅自变更材料品种和型号。监理单位、发包人有权在承包人材料、设备采购的任一环节进行监督控制,并行使最终的认可权和否决权:若监理单位、发包人在监督控制过程和检验中发现该材料、设备不符合规定的要求的,承包人应于发包人通知(通知形式包括但不限于电话、电子邮件、书面形式)之日起3日内按照发包人的要求完成整改:如承包人所进行的整改不符合发包人的要求的,则发包人有权另行要求承包人在其书面通知的期限内完成整改,直至发包人满意为止。承包人应于发包人通知的期限内完成。竣工后试验的生产性材料的类别或(和)清单:按发包人要求。6.2.3材料和工程设备的保管发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。承包人提交保管、维护方案的时间:开工一周后。发包人提供的库房、堆场、设施和设备:6.3样品145扫描全能王创建6.3.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品种类、名称、规格、数量:根据工程实际情况。6.4质量检查6.4.1工程质量要求工程质量的特殊标准或要求:合格。6.4.2质量检查除通用合同条件已列明的质量检查的地点外,发包人有权进行质量检查的其他地点:任一地点、任一项目、任一部位。6.4.3隐蔽工程检查关于隐蔽工程和中间验收的特别约定:符合国家、省、市的相关规定。6.5由承包人试验和检验6.5.1试验设备与试验人员试验的内容、时间和地点:。试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件:L试验和检验费用的计价原则:。第7条施工7.1交通运输146扫描全能王创建7.1.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:上。7.1.2场外交通关于场外交通的特别约定:上。7.1.3场内交通关于场内交通的特别约定:关于场内交通与场外交通边界的约定:7.1.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。7.2施工设备和临时设施7.2.1承包人提供的施工设备和临时设施临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定由承包人承担。7.2.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施范围:7.3现场合作关于现场合作费用的特别约定:由承包人协商临时用水、用电等接驳位置和水电费用的缴纳,发包人配合协调,所有费用由承包人承担。147扫描全能王创建7.4测量放线7.4.1关于测量放线的特别约定的技术规范:按照设计要求。施工控制网资料的告知期限:7.5现场劳动用工7.5.2合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定:由承包人承担,承包人须按照现行法律法规、规章制度等规定合法用人用工。7.6安全文明施工7.6.1安全生产要求合同当事人对安全施工的要求:项目安全生产目标为确保本项工程无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等安全事故。承包人应做好如下安全生产管理工作:(1)严格按《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》及国家、地方相关法律法规、文件规定进行本项工程的施工。(2)严格按建筑行业施工安全规范、标准、规程进行施工。(3)在进场施工前,应制定本项工程的安全生产管理办法,并报项目监理人确认,同时备案。(4)在进场施工前,应制定本项工程的安全生产应急预案,并报项目监理人确认,同时备案。148扫描全能王创建(5)必须在进场施工前、施工过程中对施工人员进行有针对性的安全生产教育培训、投保意外险,发包人、项目监理人有权进行定期或不定期检查。(6)必须建立安全生产自查制度,并建立安全生产管理档案,以备查。(7)对于本项施工可能产生安全隐患的部位、环节应采取专项防护措施,确保措施到位、无隐患。(8)严格服从发包人基于保证安全生产而落实的各项管理。(9)就安全生产承担总包管理责任,加强进场分包安全生产工作的管理。(10)按国家、地方行业主管部门要求做好其他有关安全生产方面的工作。制定防疫工作方案,落实项目防疫工作。(11)如发生人员死亡安全事故,承包方应接受事故安全生产监督管理等有关部门的调查与处罚,一切责任和费用均由承办人承担,发包方有权要求承包单位按签约合同价的1%向发包方支付负面影响赔偿。7.6.3文明施工合同当事人对文明施工的要求:承包人负责对施工现场的安全文明施工实施统一管理。项目负责人对施工现场文明施工直接负责,负责组织编制实施文明施工方案,落实文明施工责任制,实行文明施工目标管理,具体要求包括但不限于如下内容:149扫描全能王创建(1)现场平面布置应充分考虑确保交通顺畅、安全生产、文明施工、减少二次搬运,同时考虑现场硬化、绿化、亮化。(2)应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定,采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。(3)承包人施工区、办公区、生活区应当分开设置,实行划区管理。生活、办公设施应当科学合理布局,并符合城市环境、卫生消防安全及安全文明施工标准化管理的有关规定。(4)现场办公区域、生活区域、临时道路必须进行硬化且进行排水设置。(5)施工现场的场区应干净整齐,施工现场的楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口和建筑物临边部位应当设置整齐、标准的防护装置,各类警增标志设置明显。施工作业面应当保持良好的安全作业环境,余料及时清理、清扫,禁止随意丢弃。(6)各种设施、建筑材料、设备器材、现场制品、成品半成品、构配件等物料应当按照施工总平面图划定的区域存放,并设置标签。禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。(7)施工现场堆放砂、石等散体物料的,应当设置高度不低于0.5米的堆放池,渣土和垃圾应当集中堆放。7.9临时性公用设施关于临时性公用设施的特别约定:150扫描全能王创建7.10现场安保承包人现场安保义务的特别约定:承包人负责工地现场治安保卫责任,负责工地大门的出入管理,禁止外单位施工车辆、人员出入工地。禁止非承包人员进入施工现场,并保证进入工地范围内的发包人(含监理人及发包人雇佣的其它人员)人员和财产的安全,负责安全防盗工作,费用含在合同价格中。关于编制施工场地治安管理计划的约定:承包人负责编制,并提交监理人审查。第8条工期和进度8.1开始工作8.1.1开始准备工作:合同签订后7天内提交2份键单项工程施工计划。8.1.2发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形:/8.2竣工日期竣工日期的约定:8.3项目实施计划8.3.1项目实施计划的内容项目实施计划的内容:合同签订后7天内向监理人、发包人各提供2份施工总进度计划。8.3.2项目实施计划的提交和修改151扫描全能王创建项目实施计划的提交及修改期限:开工前一周。8.4项目进度计划8.4.1工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限:3天内。8.4.2进度计划的具体要求:按照自然天为单位细化具体项且进度。关键路径及关键路径变化的确定原则:承包人提交项目进度计划的份数和时间:3份、开工前7天。8.4.3进度计划的修订承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限:2天。发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限:3天。承包人答复发包人提出修订合同计划的期限:1天8.5进度报告进度报告的具体要求:满足项目要为准。8.7工期延误8.7.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因使竣工日期延误,每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的%或人民币金额为:1000元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的:3%或人民币金额为:上。8.7.3行政审批迟延152扫描全能王创建行政审批报送的职责分工:除非仅明确唯一属于发包人办理的职责外,其他均有承包人负责。8.7.4异常恶劣的气候条件双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形:(1)日降雨量大于150mm的雨日超过2天:(2)风速大于15m/s的12级以上台风灾害:(3)日气温超45℃的高温大于7天:(4)日气温低于-15℃的严寒大于7天:(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害:日降雪超过200mm;(6)其他异常恶劣气候灾害。8.8工期提前8.8.2承包人提前竣工的奖励:第9条竣工试验9.1竣工试验的义务9.1.3竣工试验的阶段、内容和顺序:竣工试验的操作要求:第10条验收和工程接收10.1竣工验收10.1.2关于竣工验收程序的约定:承包人申请、监理单位审核、发包人组织。发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式:按照国家相关最新标准执行。10.3工程的接收153扫描全能王创建10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求:根据工程进度情况后期细化确定。10.3.2接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间:满足工程审计、城建档案馆的相关要求。10.3.3发包人逾期接收工程的违约责任:按照国家相关最新标准执行。10.3.4承包人无正当理由不移交工程的违约责任:参照专用条款8.7.2条款执行。10.4接收证书10.4.1工程接收证书颁发时间:验收后一周。10.5竣工退场10.5.1竣工退场的相关约定:提请验收前一周。10.5.3人员撤离工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容:第11条缺陷责任与保修11.2缺陷责任期缺陷责任期的期限:详见附件。11.3缺陷调查11.3.4修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:24小时。154扫描全能王创建11.6缺陷责任期终止证书承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知,发包人应在收到缺陷责任期满通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务,承包人未能履行缺陷修复义务的,发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后15天内,向承包人颁发缺陷责任期终止证书。11.7保修责任工程质量保修范围、期限和责任为:详见附件。第12条竣工后试验本合同工程是否包含竣工后试验:按发包人要求。12.1竣工后试验的程序12.1.2竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料,以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力,启动工程设备,并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方:第13条变更与调整13.2承包人的合理化建议13.2.2工程师应在收到承包人提交的合理化建议后日内审查完毕并报送发包人,发现其中存在技术上的缺陷,应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的,工程师应及时发出155扫描全能王创建变更指示,由此引起的合同价格调整按照/执行。发包人不同意变更的,工程师应书面通知承包人13.2.3承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定:L13.3变更程序13.3.3变更估价13.3.3.1变更估价原则关于变更估价原则的约定:执行招标文件和湖北省、孝感市相关规定。13.4暂估价13.4.1依法必须招标的暂估价项目承包人可以参与投标的暂估价项目范围:承包人不得参与投标的暂估价项目范围:招投标程序及其他约定:13.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定:L.13.5暂列金额其他关于暂列金额使用的约定:归发包人所有,项目实施期间,由发包人依规掌握使用,余额归发包人所有,结算时按实际发生情况依法依规据实结算。156.扫描全能王创建13.8市场价格波动引起的调整13.8.2关于是否采用《价格指数权重表》的约定:Lo13.8.3关于采用其他方式调整合同价款的约定:按照合同协议书相关要求执行。第14条合同价格与支付14.1合同价格形式14.1.1关于合同价格形式的约定:1.合同价为:¥4031.00万元,大写:肆仟零叁拾壹万元整(包含施工图设计费、建筑安装工程费用);(1)施工图设计费(含税):¥48.00万元,大写:肆拾捌万元整;(2)建筑安装工程费用:¥3983.00万元,大写:叁仟玖佰捌拾叁万元整:(中标下浮率为0.42%)(二)建筑安装工程费(含税):(1)承包人在施工图设计完成并经业主确认后,由发包人编制工程预算并报云梦县财政局审核,以审核后的投资评审金额作为工程结算单价依据。(2)竣工结算建筑安装工程费以云梦县审计局审定的竣工造价为基准价,乘以(1-中标下浮率0.42%)作为最终结算价。(3)限额设计限额施工,建筑安装工程费限额为3999.81万元,最终以审计结算为准。157扫描全能王创建14.1.2关于合同价格调整的约定:按照合同协议书相关要求执行。14.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法:以投资评审价作为中间计量依据,若投资评审未出,则以初设概算作为中间计量依据。14.2预付款14.2.1预付款支付预付款的金额或比例为:/预付款支付期限:预付款扣回的方式:14.2.2预付款担保提供预付款担保期限:预付款担保形式:14.3工程进度款14.3.1工程进度付款申请工程进度付款申请方式:纸质版和电子版同步。承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间:发包人另行下发。进度付款申请单应包括的内容:施工单位、施工时间、部位、工程量、单价、合价、材料价格等完整信息。158扫描全能王创建14.3.2进度付款审核和支付进度付款的审核方式和支付的约定:电子版、纸质版同期审核,按照工程形象进度、工程量金额的80%比例支付。14.3.2.1设计费支付时间与方式(1)承包人提交设计(施工图设计)服务成果,并通过相关部门审查合格后,发包人向承包人支付至合同设计费的70%作为进度款;(2)所有工程竣工验收后,发包人向承包人支付至合同设计费的80%。(3)审计结算后,发包人向承包人支付至合同设计费的100%。以最终设计成果建安工程费为计算依据,据实结算设计费。发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的/天内完成支付。14.4付款计划表14.4.1付款计划表的编制要求:14.4.2付款计划表的编制与审批付款计划表的编制:14.5竣工结算14.5.1竣工结算申请159扫描全能王创建承包人提交竣工结算申请的时间:完工后15天内并验收前7天。竣工结算申请的资料清单和份数:承包人应保证本工程造价的合理性,工程竣工后如实计算工程结算造价,不得高估冒算。承包人提供的结算书,如经审计(含跟踪审计+政府审计)核减额在总价的5%以内的,审计费由发包人承担:如经审计(含跟踪审计+政府审计)核减额在5%以上的,审计费全部由承包人丞担。竣工结算申请单的内容应包括:完整的项目验收资料、结算资料。14.5.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:根据工程量大小、资料完整清晰程度30天内开始审计。发包人完成竣工付款的期限:按发包人审计要求办理。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按发包人审计要求办理。14.6质量保证金14.6.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式(1)工程质量保证担保,保证金额为:(2)1.5%的工程款;160扫描全能王创建(3)其他方式:14.6.2质量保证金的预留质量保证金的预留采取以下第2种方式:(1)在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金;(3)其他预留方式:关于质量保证金的补充约定14.7最终结清14.7.1最终结清申请单当事人双方关于最终结清申请的其他约定:参考云政办【2022】2号文执行。14.7.2最终结清证书和支付当事人双方关于最终结清支付的其他约定:L。第15条违约15.1发包人违约15.1.1发包人违约的情形161扫描全能王创建车超型(1)发包人未能履行总承包合同第一部分合同协议书7.1款、第三部分专用条款第2条发包人的约定,导致本项目不能按期开工或施工受阻;(2)发包人未能履行合同中约定的其他责任和义务。15.1.3发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:发包人应采取补救措施,当造成项目关键路径延误时,竣工日期顺延。发包人承担的违约责任,并不能减轻或免除合同中约定的由发包人继续履行的其他责任和义务。。15.2承包人违约15.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:按通用条款执行。15.2.2通知改正工程师通知承包人改正的合理期限是:以监理工程师下发的整改通知书期限为准。15.2.3承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:承包人应采取补救措施,并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任,并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其他责任和义务。162扫描全能王创建第16条合同解除16.1由发包人解除合同16.1.1因承包人违约解除合同双方约定可由发包人解除合同的其他事由:按照通用条款执行。因承包人违约解除合同后承包人的义务及责任:按照通用条款执行。16.2由承包人解除合同16.2.1因发包人违约解除合同双方约定可由承包人解除合同的其他事由:按照通用条款执行。第17条不可抗力17.1不可抗力的定义除通用合同条件约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:1、自然灾害、战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾:2、九级及以上的持续1小时以上的台风:5度及以上地震烈度等情况。风、雨、雪、洪、震等自然灾害按50年一遇为不可抗力:3、地震(六级及以上)、骚乱、戒严、暴动、战争以及对工程有直接影响的重大疫情(以政府的有关部门文件认定为准)。不可抗力事件发生后,承包方应立即通知监理,在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包方应协助承包方采取措施。不可抗力事163扫描全能王创建件结束后48小时内承包方向监理通报受害情况和损失情况及预计清理和修复的费用。17.6因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的天内完成款项的支付。第18条保险18.1设计和工程保险18.1.1双方当事人关于设计和工程保险的特别约定:18.1.2双方当事人关于第三方责任险的特别约定:18.2工伤和意外伤害保险18.2.3关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定:由施工单位购买。18.3货物保险关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定:18.4其他保险关于其他保险的约定:。18.5对各项保险的一般要求18.5.2保险凭证164扫描全能王创建保险单的条件:18.5.4通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:第20条争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的人数:1争议评审小组成员的确定:选定争议避免/评审组的期限:/评审机构:/其他事项的约定:/争议评审员报酬的承担人:20.3.2争议的避免发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论:020.3.3争议评审小组的决定关于争议评审小组的决定的特别约定:/20.4仲裁或诉讼165因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向云梦县人民法院起诉。166专用合同条件附件附件1:发包人要求附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书附件4:主要建设工程文件目录附件5:承包人主要管理人员表附件6:价格指数权重表1附件1《发包人要求》一、施工图设计费结算要求:本工程施工图设计费为48万元。二、设计施工总承包费限额要求:承包人须在限额内设计施工计算不得超过限额。三、工程结算价工程结算价=审计局审定的竣工造价*(1-中标下浮率0.42%)+施工图设计费用。发包人根据相关要求核定承包人实际完成工程量,在限额设计、限额施工范围内结算。1、云梦县府河入河支流(曲阳河、新云河、西大渠)河道生态治理建设项目(一标段)工程项目限额:承包人需根据发包人要求在限额内设计,并提交给发包人及发包人制定的上关部门审核批注后方可实施,未经发包人同意不得提高或降低设计标准。提高标准的,按提高标准实施,增加的费用发包人不另行支付;降低标准的,按发包人原要求实施,增加的费用由承包人承担。承包人按照限额设计,按图施工,限额施工,非发包人原因引起的变更结算时不做费用调整。2、定额计价相关要求2扫描全能王创建建筑安装工程费计价依据:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表(2018)》、《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表(2018)》、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表(2018)》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表(2018)》、《湖北省建筑安装工程费用定额》、《湖北省施工机械台班费用定额》其他现行相关定额及省市相关配套文件和当地市场材料价格、阶段性工作成果(包括单不限于施工设计图纸审批通过后,招标人委托第三方造价咨询单位编制的工程量清单、控制价等)和补充资料。执行《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号)。施工期间定额及计价等政策性文件发生更新或调整的,以最新的文件为准。工程所需材料用量(除发包方提供的材料外)由承包方自行采购,价格按施工同期《云梦建设工程造价信息》材料信息价平均值计算。如果信息价中没有主要材料价格,则由发包人、承包人通过市场调查后,根据市场价格确认。辅材不予调整。3扫描全能王创建附件2发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注//////////4附件3工程质量保修书发包人(全称):云梦县鑫泽投资有限公司承包人(全称):云梦县宏发建筑工程有限公司(联合体牵头人)中国环境科学研究院环境技术工程有限公司(联合体成员)发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就云梦县府河入河支流(曲阳河、新云河、西大渠)河道生态治理建设项目(一标段)(工程全称)订立工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:L二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年;3.装修工程为2年;5扫描全能王创建4电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;5.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期;6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;7其他项目保修期限约定如下:按照国家规定保修期限执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收,单位区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后,发包人应返还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由承包人提出保修方案,承包人将设计业务分包的,应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。4.质量保修完成后,由发包人组织验收。6扫描全能王创建五、保修费用保修费用由造成质量缺陷/瑕疵的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项:L。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为工程总承包合同附件,其有效期限至保修期满。7发包人:公章或合同章)承包人(公章或合同章)云楚县鑫泽投资有限公司云梦县宏发建筑工程有限公司法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)统一社会信用代码:(签字或盖章)统一社会信用代码:东路10号地址:云梦县城关镇曲阳东路(城邮政编码:432500关信用社院内)法定代表人:王友勇邮政编码:432500电话:/法定代表人:开户银行:电话:13476500094账号:/开户银行:中国农业发展银行云梦县支行账号:203420923001000002148018扫描全能王创建承包人公章或合同章)中国环科学所究院环境技术工程有限公司法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)统一社会信用代码:911101051017174063地址:北京市朝阳区安外大羊坊8邮政编码:100012法定代表人:徐义生电话:010-84927313开户银行:工商银行北京亚运村支行账号:02000981090201237539附件4主要建设工程文件目录文件名称套数费用(元)质量移交时间责任人//1/1/10
投标 / 标书制作要点(原创)
本生态治理建设涉及「采购合同公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
