污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计采购合同公告（六安市裕安区固镇镇人民政府2025）
裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计
项目编号
E341503001002169
统一交易标识码
A02-1234140076900449XQ-20250716-000355-6
信息来源
六安市公共资源交易中心裕安区分中心
项目所在地
六安市裕安区固镇镇境内
信息发布时间
2025-09-03 15:41:36
浏览次数
0
公告公示信息
合同编号
E341503001002169
合同名称
裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计
项目编号
E341503001002169
项目名称
裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计
标段编号
E341503001002169001
标段名称
裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计
合同甲方
六安市裕安区固镇镇人民政府
合同乙方
合肥市市政设计研究总院有限公司
所属行业
市政行业
合同金额
630000.00 元
合同价格形式
总价合同
合同签订日期
2025年09月03日
合同公告日期
2025年09月03日
代理机构
华春建设工程项目管理有限责任公司
中标公告
http://ggzy.luan.gov.cn/jump.html?infoid=02cc41bb-11ff-4046-b4c7-76c2f6b0666d
免责声明
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》 （皖政办（2016）65号）文件要求由市场主体发布，本网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
附件：
裕安区固镇污水处理厂···合同公告.pdf
附件：
合同签署附件.docx
附件：
合同签署附件.pdf
合同编E341503001002169合同名裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计项目编E341503001002169项目名裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计标段编E341503001002169001标段名裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计合同甲方六安市裕安区固镇镇人民政府合同乙方合肥市市政设计研究总院有限公司所属行业市政行业合同金额630000.00元合同价格形式总价合同合同签订日期2025年09月03日合同公告日期2025年09月03日代理机构华春建设工程项目管理有限责任公司中标公告http://ggzy.luan.gov.cn/jump.html?infoid=02cc41bb-11ff-4046-b4c7-76c2f6b0666d免责声明根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办（2016）65号）文件要求由市场主体发布，本网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。GF-2015-0210建设工程设计合同项目名称：裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计工程地点：_____________裕安区固镇镇_________________项目编号：E341503001002169发包人：六安市裕安区固镇镇人民政府设计人：合肥市市政设计研究总院有限公司签定日期：2025年9月3日住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定第一节合同协议书发包人（全称）：六安市裕安区固镇镇人民政府设计人（全称）：合肥市市政设计研究总院有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计。2.工程批准、核准或备案文号：/。3.工程内容及规模：本项目位于裕安区固镇镇境内，主要建设内容为：对裕安区固镇镇的污水处理厂进行更新改造，更新主要设备共计约30台，包括格栅及进水泵房、事故调节池、旋流沉砂池、微滤机、水解酸化池、A20生化池、二沉池、絮凝沉淀池、滤布滤池、消毒池、尾水泵房、污泥浓缩池、污泥调理池、加药池、脱水机房、风机房，变配电间、机修间、在线监控室等更新改造，企业排污流量监测设备更新等。总投资约8000万元。设计内容包括但不限于施工图设计（含现场勘察、测绘、综合管线、管道qv检测、施工图审查等）、工程专项方案设计（含专项方案评审）、施工过程中相关技术文件编制、技术交底、施工配合、变更方案设计、分部分项和竣工验收等设计单位必须履行的义务。4.工程所在地详细地址：六安市裕安区固镇镇。5.工程投资估算：约0.8亿元。6.工程进度安排：/。7.工程主要技术标准：参见专用合同条款。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：本项目设计的区域范围内。2.工程设计阶段：按招标文件执行。3.工程设计服务内容：按招标文件执行。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：_2025_年_9_月_3_日。计划完成设计日期：2025年9月18日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：总价合同；2.签约暂定合同价为：人民币（大写）陆拾叁万元（630000.00元）。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：另行通知。设计人项目负责人：欧阳子民。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在六安市裕安区固镇镇签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自甲乙双方签字盖章后生效。十二、合同份数本合同正本一式肆份、副本一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执正本__贰__份、副本__贰__份，设计人执正本__贰__份、副本__贰__份。发包人：六安市裕安区固镇镇人民政府设计人：合肥市市政设计研究总院（盖章）有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：91340100149050313T纳税人识别码：纳税人识别码：地址：地址：合肥市庐阳区义井路783号城建大14-19楼邮政编码：邮政编码：230041法定代表人：法定代表人：张乾坤委托代理人：委托代理人：电话：电话：0551-62615135传真：传真：0551-62615135电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国工商银行合肥包公园支行账号：账号：1302015309200409096时间：2025年9月3日时间：2025年9月3日第二节通用合同条款参照房屋建筑和市政工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）通用合同条款。第三节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.2合同1.1.1其他合同文件包括：设计变更、会议纪要等相关文件。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。1.5文件的提供和照管1.5.2发包人提供的文件：。1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点：_____________；发包人指定的接收人为______________：；发包人指定的联系电话及传真号码：______________；发包人指定的电子邮箱：___________________。设计人接收文件的地点：_合肥市庐阳区义井路与颍上路交口城建大厦19楼__；设计人指定的接收人为：谷良平；设计人指定的联系电话及传真号码：0551-62615135；设计人指定的电子邮箱：710276713@qq.com。1.7保密保密期限：。2.发包人义务发包人其它义务：执行招标文件及本合同约定。3.发包人管理3.1发包人代表姓名：另行通知；身份证号：________________________；职务：__________________；联系电话：_________________；电子信箱：_________________；通信地址：_____________________。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关事宜__。发包人更换发包人代表的，应当提前14天书面通知设计人。3.2发包人决定发包人应在14天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。4.设计人4.1设计人一般义务4.1.1设计人配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。4.1.2设计人其他义务：执行招标文件及本合同约定。4.2项目负责人4.2.1项目负责人姓名：欧阳子民；执业资格及等级：__正高级、注册公用设备工程师（给水排水）_；注册证书号：004469CS113400125；联系电话：0551-62615135；电子信箱：61082468@qq.com；通信地址：合肥市庐阳区义井路与颍上路交口城建大厦19楼；设计人对项目负责人的授权范围如下：全权负责该项目的设计、审查及后续服务等相关事宜。4.2.2设计人更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：按招标文件执行。4.2.3设计人应在收到书面更换通知后2天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：招标人有权无条件终止合同并处违约金。4.3设计人人员4.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：签约合同后7天内。4.3.2设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人更换主要设计人员的，应提前14天书面通知发包人。设计人擅自更换主要设计人员的违约责任：按招标文件执行。5.工程设计要求5.1工程设计一般要求5.1.1工程设计的特殊标准或要求：_满足国家、地方、行业规范及技术标准要求；5.1.2工程设计适用的技术标准：满足国家、地方、行业规范及技术标准要求。5.1.3工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：满足国家、地方、行业规范及技术标准要求。5.2工程设计文件的要求5.2.1建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：满足现行行业规范、规程、规定要求。5.2.2工程设计文件深度规定：满足招标文件规定；6.工程设计进度与周期6.1因发包人原因导致工程设计进度延误由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，发包人应当延长设计服务期限并增加设计费用的约定：/。6.2因设计人原因导致工程设计进度延误由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额约定：每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。6.3提前交付工程设计文件提前交付工程设计文件的奖励：/。7．工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求约定为：初步设计及概算8份，全部施工图14份，并提供A3施工图1套。7.2工程设计文件审查7.2.1审查的具体范围、明细内容和费用分担的约定：根据招标文件要求。7.2.2发包人对设计人的设计文件审查期限：根据项目主管部门审查要求。8.施工期间配合8.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：自行解决。8.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后按发包人要求提供施工现场配合服务。9.合同变更变更后设计服务期限和设计费用的调整方法：/。10.合同价款与支付10.1合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：由中标人承担。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。（2）总价合同总价包含的风险范围：由中标人承担。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。（3）其他价格形式：固定总价。10.2定金或预付款10.2.1定金或预付款的比例定金的比例/或预付款的比例/。10.2.2定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间：/，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期/天前支付。10.3合同支付初步设计完成后付至合同价款的30%，设计提交全部施工图并获得审查合格后付至合同价款的80%，工程竣工验收合格后，付至合同价款的100%。11.不可抗力11.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按招标文件执行_。12.违约责任12.1设计人违约责任12.1.1设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二；如影响工程开工建设的，并同时参照本合同专用条款第14条进行处罚。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：/。12.1.2设计人设计文件不合格的损失赔偿金：/。设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：/。12.1.3设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：____/___。12.1.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：/。12.1发包人违约责任12.2.1发包人支付设计人的违约金：/。发包人逾期支付设计费的违约金：/。13.争议解决13.1仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_（2）_种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。14.其他：14.1设计人需组成项目组常驻六安进行本项目设计工作，并在本项目施工各阶段期间派驻设计代表长期驻施工现场。设计代表应随叫随到，及时配合解决有关问题，保障工程顺利进行。对于现场服务不及时，受到建设单位每投诉一次，扣除设计保证金的20%；受到建设单位投诉超过3次的，设计人将被列入六安市建筑工程设计单位不良记录；对于情节严重者，造成重大损失或不良社会影响的，按照国家有关规定进行处理，并列入设计招标“黑名单”，招标人（委托人）将中标人（设计人）违约事实形成证据，提出给予中标人（设计人）在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。14.2设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件二年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。14.3双方约定不得泄漏与本合同规定业务活动有关的保密资料：双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。14.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计原因造成工程质量事故或工程投资增加，设计人除负责采取补救措施外，并根据损失程度向发包方支付赔偿金，赔偿金数额最高限额为设计费。因设计人设计遗漏或错误导致施工过程中变更超过其合同价5％工程量的工程费用由设计人全部负担。对设计人和设计项目负责人记不良行为记录，招标人（发包方）将中标人（设计人）违约事实形成证据，提出给予中标人（设计人）在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。14.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二；如影响工程开工建设的，并同时参照本合同专用条款14.1项进行处罚。14.6如因设计人工程设计质量不高，设计变更较多，造成工程实际投资超过项目初步设计批准的概算投资额的10%，扣减设计费的20%；超过概算投资30%的，设计费全部扣除；对设计人和设计项目负责人记不良行为记录，招标人将设计人违约事实形成证据，提出给予设计人在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。14.7设计人提交审查的初步设计资料不全的以及没有按照规定程序和标准完成的，被发改委退回，将扣除设计费用的20%，对设计人和设计项目负责人记不良行为记录，招标人将设计人违约事实形成证据，提出给予设计人在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。设计文件批复后出现漏项超过5%的，扣除10%的设计费，对设计人和设计项目负责人记不良行为记录，招标人将设计人违约事实形成证据，提出给予设计人在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。14.8设计人编制主要材料招标统计详单的，因设计人提供的主材数量、规格、品种等清单错误，造成多供、错供10吨以下主材的，对设计人处多供、错供材料款2倍的罚款，对设计项目负责人处5000元罚款；多供、错供10吨以上主材的，对设计人处多供、错供材料款5倍的罚款，对设计项目负责人处10000元罚款，对设计人和设计项目负责人记不良记录，招标人将设计人违约事实形成证据，提出给予设计人在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。14.9由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，对设计人和设计项目负责人记不良记录，招标人将设计人违约事实形成证据，提出给予设计人在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。需追究法律责任的，移交司法机关处理。14.10设计人对委托人或者第三人所提出的问题不能及时核对或答复，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。14.11在合同履行期间，因发包人原因，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。14.12发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。14.13发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。14.14设计人以及设计人投标文件所列设计项目负责人和项目班子成员，在综合评分中，享受了资质（资格）等级、业绩、奖项等方面的加分待遇，享受加分的相关人员必须到位参加设计且不得更换（经招标人即委托人同意且其更换后的人员的资质资格等级、业绩、奖项优于原人员的除外）。发生更换的，不论什么理由都视为违约，每发生1人更换，由设计人按中标价的20%向招标人支付违约金，记不良行为记录，招标人将设计人违约事实形成证据，提出给予设计人在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。14.15依照本合同条款的约定，发生应当由设计人（中标人）支付违约金、损失赔偿情形的，经双方确认并报备案后，其违约金、损失赔偿金从保证金中划转，不足的部分从设计费中扣除，仍然不足部分设计单位足额补偿。14.16发生应当由招标人（委托人）支付违约金情形的，经双方确认并报备案后，其违约金由委托人在支付工程款时一并支付。14.17招标人（委托人）与中标人（设计人）签订的合同，必须与本招标文件的合同条款一致，政府投资项目合同签订后即报招投标监督管理部门和行业主管部门备案，接受监督，最迟在签订合同之日起5日内备案。除经政府审定同意的外，招标人与中标人签订的合同包括补充合同、补充协议，与本招标文件所附合同的条款不一致的，一律以本招标文件所附合同条款为准。附件：附件1：履约保证金履约保证金六安市裕安区固镇镇人民政府（发包人名称）：鉴于六安市裕安区固镇镇人民政府（以下简称“发包人”）接受合肥市市政设计研究总院有限公司（以下简称“设计人”）于2025年8月12日参加裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计（项目名称）设计项目投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）壹万贰仟陆佰元整（12600.00元）。2.担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起28日后失效。3.在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。4.发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。担保人名称：合肥市市政设计研究总院有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：_______________（签字）地址：合肥市庐阳区义井路783号城建大14-19楼邮政编码：230041电话：0551-62615135时间：2025年9月3日履约保函编号：551DB25082800002致：六安市裕安区固镇镇人民政府鉴于：合肥市市政设计研究总院有限公司（下称“承包人”）参与贵方于2025年7月16日发出的编号为E341503001002169的招标，并于202S年8月20日收到中标通知书（下称“中标通知书”）、承包人承建裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计（以下简称“该项目”）、之后来包人将与贵方签订该项目的主合同（下称“合同”或“主合同”）。根据贵方要求，承包人需向贵方提交履约保函。根据保函申请人合肥市市政设计研究总院有限公司的申请，我行（下称“保证人”）在此向费方（下称“受益人”）开立不可撤销、担保金额累计不超过人民币（市种）查万贰仟陆佰元整（大写）的履约保函（下称“本保函”）。一、本保函为独立保函，见索即付。保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的索赔文件且符合本保函约定的，保证人将在收到索賠文件次日起十个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实：（1）承包人未履行合同；（2）承包人的违约事实。2.本保函正本原件。3.为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交保证人，寄送地址为合肥市庐阳区阜南路169号招行大厦A座。二、保证人的担保责任/担保金额将随着承包人的履约或保证人的赔付而相应递减。三、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。四、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。五、本保函自开立且主合同生效之日起生效，于2028年9月1日保证人对公营业时间结束时失效（若该日为非银行营业时间，则以该日之前的最后一个银行营业日为准）。本保函失效后，受益人应立即将本保函正本原件退回保证人，但无论是否退回，本保函自失效日起均视为自动失效，保证人在本保函项下的保证责任和义务自动解除。六、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方可向保证人所在地有管辖权的法视据解诉价保证人：招商银行股份有限公司合肥分行（银行签章ea校签字人期25年8月28CS扫描全能王3亿人都在用扫AopGF-2015-0210建设工程设计合同项目名称：裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计工程地点：_____________裕安区固镇镇_________________项目编号：E341503001002169发包人：六安市裕安区固镇镇人民政府设计人：合肥市市政设计研究总院有限公司签定日期：2025年9月3日住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定第一节合同协议书发包人（全称）：六安市裕安区固镇镇人民政府设计人（全称）：合肥市市政设计研究总院有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计。2.工程批准、核准或备案文号：/。3.工程内容及规模：本项目位于裕安区固镇镇境内，主要建设内容为：对裕安区固镇镇的污水处理厂进行更新改造，更新主要设备共计约30台，包括格栅及进水泵房、事故调节池、旋流沉砂池、微滤机、水解酸化池、A20生化池、二沉池、絮凝沉淀池、滤布滤池、消毒池、尾水泵房、污泥浓缩池、污泥调理池、加药池、脱水机房、风机房，变配电间、机修间、在线监控室等更新改造，企业排污流量监测设备更新等。总投资约8000万元。设计内容包括但不限于施工图设计（含现场勘察、测绘、综合管线、管道qv检测、施工图审查等）、工程专项方案设计（含专项方案评审）、施工过程中相关技术文件编制、技术交底、施工配合、变更方案设计、分部分项和竣工验收等设计单位必须履行的义务。4.工程所在地详细地址：六安市裕安区固镇镇。5.工程投资估算：约0.8亿元。6.工程进度安排：/。7.工程主要技术标准：参见专用合同条款。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：本项目设计的区域范围内。2.工程设计阶段：按招标文件执行。3.工程设计服务内容：按招标文件执行。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：_2025_年_9_月_3_日。计划完成设计日期：2025年9月18日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：总价合同；2.签约暂定合同价为：人民币（大写）陆拾叁万元（630000.00元）。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：另行通知。设计人项目负责人：欧阳子民。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在六安市裕安区固镇镇签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自甲乙双方签字盖章后生效。十二、合同份数本合同正本一式肆份、副本一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执正本__贰__份、副本__贰__份，设计人执正本__贰__份、副本__贰__份。发包人：六安市裕安区固镇镇人民政府设计人：合肥市市政设计研究总院（盖章）有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：（签字）组织机构代码：91340100149050313T纳税人识别码：纳税人识别码：地址：地址：合肥市庐阳区义井路783号城建大14-19楼邮政编码：邮政编码：230041法定代表人：法定代表人：张乾坤委托代理人：委托代理人：电话：电话：0551-62615135传真：传真：0551-62615135电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国工商银行合肥包公园支行账号：账号：1302015309200409096时间：2025年9月3日时间：2025年9月3日第二节通用合同条款参照房屋建筑和市政工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）通用合同条款。第三节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.2合同1.1.1其他合同文件包括：设计变更、会议纪要等相关文件。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。1.5文件的提供和照管1.5.2发包人提供的文件：。1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点：_____________；发包人指定的接收人为______________：；发包人指定的联系电话及传真号码：______________；发包人指定的电子邮箱：___________________。设计人接收文件的地点：_合肥市庐阳区义井路与颍上路交口城建大厦19楼__；设计人指定的接收人为：谷良平；设计人指定的联系电话及传真号码：0551-62615135；设计人指定的电子邮箱：710276713@qq.com。1.7保密保密期限：。2.发包人义务发包人其它义务：执行招标文件及本合同约定。3.发包人管理3.1发包人代表姓名：另行通知；身份证号：________________________；职务：__________________；联系电话：_________________；电子信箱：_________________；通信地址：_____________________。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关事宜__。发包人更换发包人代表的，应当提前14天书面通知设计人。3.2发包人决定发包人应在14天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。4.设计人4.1设计人一般义务4.1.1设计人配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。4.1.2设计人其他义务：执行招标文件及本合同约定。4.2项目负责人4.2.1项目负责人姓名：欧阳子民；执业资格及等级：__正高级、注册公用设备工程师（给水排水）_；注册证书号：004469CS113400125；联系电话：0551-62615135；电子信箱：61082468@qq.com；通信地址：合肥市庐阳区义井路与颍上路交口城建大厦19楼；设计人对项目负责人的授权范围如下：全权负责该项目的设计、审查及后续服务等相关事宜。4.2.2设计人更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：按招标文件执行。4.2.3设计人应在收到书面更换通知后2天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：招标人有权无条件终止合同并处违约金。4.3设计人人员4.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：签约合同后7天内。4.3.2设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人更换主要设计人员的，应提前14天书面通知发包人。设计人擅自更换主要设计人员的违约责任：按招标文件执行。5.工程设计要求5.1工程设计一般要求5.1.1工程设计的特殊标准或要求：_满足国家、地方、行业规范及技术标准要求；5.1.2工程设计适用的技术标准：满足国家、地方、行业规范及技术标准要求。5.1.3工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：满足国家、地方、行业规范及技术标准要求。5.2工程设计文件的要求5.2.1建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：满足现行行业规范、规程、规定要求。5.2.2工程设计文件深度规定：满足招标文件规定；6.工程设计进度与周期6.1因发包人原因导致工程设计进度延误由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，发包人应当延长设计服务期限并增加设计费用的约定：/。6.2因设计人原因导致工程设计进度延误由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额约定：每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。6.3提前交付工程设计文件提前交付工程设计文件的奖励：/。7．工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求约定为：初步设计及概算8份，全部施工图14份，并提供A3施工图1套。7.2工程设计文件审查7.2.1审查的具体范围、明细内容和费用分担的约定：根据招标文件要求。7.2.2发包人对设计人的设计文件审查期限：根据项目主管部门审查要求。8.施工期间配合8.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：自行解决。8.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后按发包人要求提供施工现场配合服务。9.合同变更变更后设计服务期限和设计费用的调整方法：/。10.合同价款与支付10.1合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：由中标人承担。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。（2）总价合同总价包含的风险范围：由中标人承担。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。（3）其他价格形式：固定总价。10.2定金或预付款10.2.1定金或预付款的比例定金的比例/或预付款的比例/。10.2.2定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间：/，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期/天前支付。10.3合同支付初步设计完成后付至合同价款的30%，设计提交全部施工图并获得审查合格后付至合同价款的80%，工程竣工验收合格后，付至合同价款的100%。11.不可抗力11.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按招标文件执行_。12.违约责任12.1设计人违约责任12.1.1设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二；如影响工程开工建设的，并同时参照本合同专用条款第14条进行处罚。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：/。12.1.2设计人设计文件不合格的损失赔偿金：/。设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：/。12.1.3设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：____/___。12.1.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：/。12.1发包人违约责任12.2.1发包人支付设计人的违约金：/。发包人逾期支付设计费的违约金：/。13.争议解决13.1仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_（2）_种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。14.其他：14.1设计人需组成项目组常驻六安进行本项目设计工作，并在本项目施工各阶段期间派驻设计代表长期驻施工现场。设计代表应随叫随到，及时配合解决有关问题，保障工程顺利进行。对于现场服务不及时，受到建设单位每投诉一次，扣除设计保证金的20%；受到建设单位投诉超过3次的，设计人将被列入六安市建筑工程设计单位不良记录；对于情节严重者，造成重大损失或不良社会影响的，按照国家有关规定进行处理，并列入设计招标“黑名单”，招标人（委托人）将中标人（设计人）违约事实形成证据，提出给予中标人（设计人）在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。14.2设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件二年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。14.3双方约定不得泄漏与本合同规定业务活动有关的保密资料：双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。14.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计原因造成工程质量事故或工程投资增加，设计人除负责采取补救措施外，并根据损失程度向发包方支付赔偿金，赔偿金数额最高限额为设计费。因设计人设计遗漏或错误导致施工过程中变更超过其合同价5％工程量的工程费用由设计人全部负担。对设计人和设计项目负责人记不良行为记录，招标人（发包方）将中标人（设计人）违约事实形成证据，提出给予中标人（设计人）在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。14.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二；如影响工程开工建设的，并同时参照本合同专用条款14.1项进行处罚。14.6如因设计人工程设计质量不高，设计变更较多，造成工程实际投资超过项目初步设计批准的概算投资额的10%，扣减设计费的20%；超过概算投资30%的，设计费全部扣除；对设计人和设计项目负责人记不良行为记录，招标人将设计人违约事实形成证据，提出给予设计人在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。14.7设计人提交审查的初步设计资料不全的以及没有按照规定程序和标准完成的，被发改委退回，将扣除设计费用的20%，对设计人和设计项目负责人记不良行为记录，招标人将设计人违约事实形成证据，提出给予设计人在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。设计文件批复后出现漏项超过5%的，扣除10%的设计费，对设计人和设计项目负责人记不良行为记录，招标人将设计人违约事实形成证据，提出给予设计人在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。14.8设计人编制主要材料招标统计详单的，因设计人提供的主材数量、规格、品种等清单错误，造成多供、错供10吨以下主材的，对设计人处多供、错供材料款2倍的罚款，对设计项目负责人处5000元罚款；多供、错供10吨以上主材的，对设计人处多供、错供材料款5倍的罚款，对设计项目负责人处10000元罚款，对设计人和设计项目负责人记不良记录，招标人将设计人违约事实形成证据，提出给予设计人在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。14.9由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，对设计人和设计项目负责人记不良记录，招标人将设计人违约事实形成证据，提出给予设计人在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。需追究法律责任的，移交司法机关处理。14.10设计人对委托人或者第三人所提出的问题不能及时核对或答复，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。14.11在合同履行期间，因发包人原因，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。14.12发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。14.13发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。14.14设计人以及设计人投标文件所列设计项目负责人和项目班子成员，在综合评分中，享受了资质（资格）等级、业绩、奖项等方面的加分待遇，享受加分的相关人员必须到位参加设计且不得更换（经招标人即委托人同意且其更换后的人员的资质资格等级、业绩、奖项优于原人员的除外）。发生更换的，不论什么理由都视为违约，每发生1人更换，由设计人按中标价的20%向招标人支付违约金，记不良行为记录，招标人将设计人违约事实形成证据，提出给予设计人在六安市投标资格限制的处理意见，报行业主管部门依据法律法规的规定进行查处。14.15依照本合同条款的约定，发生应当由设计人（中标人）支付违约金、损失赔偿情形的，经双方确认并报备案后，其违约金、损失赔偿金从保证金中划转，不足的部分从设计费中扣除，仍然不足部分设计单位足额补偿。14.16发生应当由招标人（委托人）支付违约金情形的，经双方确认并报备案后，其违约金由委托人在支付工程款时一并支付。14.17招标人（委托人）与中标人（设计人）签订的合同，必须与本招标文件的合同条款一致，政府投资项目合同签订后即报招投标监督管理部门和行业主管部门备案，接受监督，最迟在签订合同之日起5日内备案。除经政府审定同意的外，招标人与中标人签订的合同包括补充合同、补充协议，与本招标文件所附合同的条款不一致的，一律以本招标文件所附合同条款为准。附件：附件1：履约保证金履约保证金六安市裕安区固镇镇人民政府（发包人名称）：鉴于六安市裕安区固镇镇人民政府（以下简称“发包人”）接受合肥市市政设计研究总院有限公司（以下简称“设计人”）于2025年8月12日参加裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计（项目名称）设计项目投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）壹万贰仟陆佰元整（12600.00元）。2.担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起28日后失效。3.在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。4.发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。担保人名称：合肥市市政设计研究总院有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：_______________（签字）地址：合肥市庐阳区义井路783号城建大14-19楼邮政编码：230041电话：0551-62615135时间：2025年9月3日履约保函编号：551DB25082800002致:六安市裕安区固镇镇人民政府鉴于：合肥市市政设计研究总院有限公司（下称“承包人”）参与贵方于2025年7月16日发出的编号为E341503001002169的招标，并于2025年8月20日收到中标通知书（下称“中标通知书”）、承包人承建裕安区固镇污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计（以下简称“该项目”）、之后采包人将与贵方鉴订该项目的主合同（下称“合同”或“主合同”）。根据贵方要求，承包人需向贵方提交履约保函。根据保函申请人合肥市市政设计研究总院有限公司的申请，我行（下称“保证人”）在此向费方（下称“受益人”)开立不可撤销、担保金额累计不超过人民币（市种）查万贰仟陆佰元整（大写)的履约保函（下称“本保函”）。一、本保函为独立保函，见索即付。保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的索赔文件且符合本保函约定的，保证人将在收到索賠文件次日起十个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实：（1）承包人未履行合同；（2）承包人的违约事实。2.本保函正本原件。3.为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效井经其提交保证人，寄送地址为合肥市庐阳区阜南路169号招行大厦A座。二、保证人的担保责任/担保金额将随着承包人的履约或保证人的赔付而相应递减。三、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。四、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。五、本保函自开立且主合同生效之日起生效，于2028年9月1日保证人对公营业时间结束时失效(若该日为非银行营业时间，则以该日之前的最后一个银行营业日为准）。本保函失效后，受益人应立即将本保函正本原件退回保证人，但无论是否退回，本保函自失效日起均视为自动失效，保证人在本保函项下的保证责任和义务自动解除。六、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争读各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方可向保证人所在地有管辖权的法据坼讼保证人：招商银行股份有限公司合肥分行（银行签章2025年8月28CS扫描全能王亿人在用扫Aop
投标 / 标书制作要点（原创）
本污水处理厂设备更新和工艺提升项目设计涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
