佛山市建设工程采购合同公告（佛山市顺德区龙江镇工程管理中心2025）
龙江镇中心城区新城一路建设工程(工程勘察）
采购项目名称：
龙江镇中心城区新城一路建设工程(工程勘察）
采购项目编码：
440606MB2D436712508200644
项目业主：
佛山市顺德区龙江镇工程管理中心
服务机构：
广东顺协工程勘察有限公司
合同名称：
龙江镇中心城区新城一路建设工程(工程勘察）
合同编号：
440606MB2D436712508200644
合同总金额：
￥13,000.00元
合同签订时间：
2025年09月08日
履约人员：
合同服务期限：
2025年09月08日至2026年09月08日
服务内容：
对本工程进行勘察服务，出具勘察报告并通过审查，完成合同既定内容。
合同附件
龙工管合同[2025]162号：龙江镇中心城区新城一路建设工程(工程勘察）.pdf
佛山市顺德区龙江镇工程管理中心 2025-09-08
合同编号：龙工管合同[2025]162号建设工程勘察合同合同名称：龙江镇中心城区新城一路建设工程（工程勘察）龙江镇佛山市顺德区龙江镇工程管理中心广东顺协工程勘察有限公司2025年9月8日协议书甲方（发包人）：佛山市顺德区龙江镇工程管理中心乙方（勘察人）：广东顺协工程勘察有限公司合同名称：龙江镇中心城区新城一路建设工程（工程勘察）根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，产结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙江镇中心城区新城一路建设工程（工程勘察）项目工程勘察有关事项协商一致，签订本合同，共同遵守。一、工程概况1.合同名称：龙江镇中心城区新城一路建设工程（工程勘察）2.工程建设地点：佛山市顺德区龙江镇二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量1.勘察范围和阶段：L2.技术要求：根据发包人提供的平面图、钻孔布置图及龙江镇中心城区新城一路建设工程勘察任务书按有关规范进行地质勘察工作。3.预计勘察工作量：本次勘察布设钻孔5个，均为控制性孔5孔。4.勘察联系人及联系方式：邓永宁（联系电话：13679862862）三、发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责1.提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可证等批件（复印件）。2.提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。3.勘察人所需的包括但不限于以上资料的提供非发包人必尽义务，若发包人不能提供上述资料的，由勘察人自行收集，发包人不另行向勘察人支付相关费用。四、开工及提交勘察成果资料的时间第1页共8页本合同期限暂定为30个工作日，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第九条第4小点约定办理。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期延误。五、合同价款及付费方式1.合同价款暂定金额：￥13000元，人民币（大写）壹万叁仟元整（收费详情见下表）施工项目工作内容布设孔数（个）预估工程量（米）综合单价（元/米）费用（元）备注钻探510013013000合计13000实际按双方确认后的工程量为基数重新计算最终费用，若最终费用超过暂定合同价，即13000元，则按此费用结算；若最终费用不超暂定合同价，即13000元，则按实际结算。2.钻探综合单价计取费用包含钻机进退场、野外钻探施工、标贯原位测试、取土样、土样常规试验、水样分析、资料整理、打印装订、水电费、税金、安全生产防护费用等。3勘察费款项在勘察人提交勘察成果报告并通过施工图设计文件审查后可提交合法、等额且符合发包人要求的正式增值税发票。4勘察人应理解政府部门付款的相关程序，因发包人使用的是财政资金，发包人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致发包人逾期付款的，发包人不承担逾期付款违约责任。第2页共8页5勘察人收款银行账户信息如下：开户名称：广东顺协工程勘察有限公司开户银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行银行账号：01358800008140六、发包人6.1发包人的权利6.1.1发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。6.1.2发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。6.1.3发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括成果资料和数据等。6.2发包人的义务6.2.1发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求6.2.2发包人以现有场地交付勘察人七、勘察人7.1勘察人的权利7.1.1勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权7.2勘察人的义务7.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。7.2.2勘察人在工作时，应当严格按照合同约定的要求进行测量、技术设计等工作，同时要以项目批准文件、工程强制性标准等为依据，按时保质保量完成工作。7.2.3勘察人对发包人提供的资料和图纸等信息负有保密义务。工作成果交付之后，第3页共8页如果确有需要勘察人继续对其报告进行解释说明或者配合参加有关工程验收工作的，勘察人应当参与。7.2.4勘察人进行工作时，应严格遵守国家的安全法规和安全规定。勘察人应对其工作过程中的一切安全事故承担全部责任。八、保密1.除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。2.除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。东九、违约责任1.由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际日顺延。2.由于勘察人原因造成勘察成果资料不合格，不能提供技术要求时，勘察人应负责无偿予以返工勘察，以达到质量要求，其返工勘察费用由勘察人承担。因勘察成果资料不合格造成后果时，勘察人应对因此造成的损失负赔偿责任（包括但不限于因维权而产生的合理费用，如律师费、鉴定费、诉讼费、保全费、担保费等费用），并承担相应的法律责任，返工周期为15个工作日，并向发包人重新提供勘察成果资料。3.合同履约期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，发包人不支付费用：已进行勘察工作的，按实际完成工作量计算费用。4.勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收暂定勘察费500元。5.合同签订后，如勘察人擅自中途停止或解除合同，应归还发包人支付的全部工程款，并赔偿发包人违约金1000元，该违约金无法弥补发包人实际损失的，勘察人还应赔偿发包人所有实际损失（包括但不限于因维权而产生的合理费用，如律师费、鉴定费、第4页共8页诉讼费、保全费、担保费等费用）。十、其他1.合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任2.本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。3.本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，双方同意约定提向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、成果资料1.勘察人提交的成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。2.本合同一式6份，发包人执4份，勘察人执2份，均具有同等法律效力。合同签署甲方名称：佛山市顺德区龙江镇工程管理中心乙方名称：广东顺协工程勘察有限公司（盖章）法人代表：（盖章）法人代表：（或代理人）：（或代理人）：经办人：租有经办人：联系电话：龙洲西路1号龙江镇政府办公楼三楼联系电话：桂南路16号7楼邮政编码：528318年月日邮政编码：528300年月日第5页共8页广东省网上中介服务超市中选中介服务机构通知书编号：FS2508280183东顺协工程勘察有限公司受佛山市顺德区龙江镇工程管理中心委托，龙江镇中心城区新城一路建设工程（工程勘察）（采购项目编码：I440606MB2D436712508200644），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构书为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币壹合同双方自行约定。万叁仟圆整（￥13,000.00元）。服务时限为：无要求，按照内与佛山市顺德区龙江镇工程管理中心接洽，在15个工作L日内与佛山市顺德区龙江镇工程管理中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并饰山市区公共投交发依合同约定完成工作。第6页共8页
投标 / 标书制作要点（原创）
本建设工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。佛山市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
