灌溉沟渠、排水沟等基础设施采购合同公告（金沙县安底镇人民政府2025）
【安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目】金沙县安底镇人民政府_中标合同
项目名称：
安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目
项目编号：
P52052320250007OT
分包名称：
安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目
合同名称：
安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目施工合同
合同金额：
865,670.00元
合同币种：
人民币
甲方：
金沙县安底镇人民政府
乙方：
贵州久居乐建设工程有限公司
文件预览：
安底镇桃元村灌溉沟渠排水沟等基础.pdf
【安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目】金沙县安底镇人民政府_中标合同.pdf
安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目施工合同金沙县安底镇人民政府CS扫描全能王3亿人都在用的扫插App安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目施工合同方：金沙县安底镇人民政府甲法定代表人（委托代理人）方：贵州久居乐建设工程有限公司乙法定代表人（委托代理人）金沙县安底镇人民政府（以下简称“发包人”）为实施安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目，已按照相关规定采购确定贵州久居乐建设工程有限公司（以下简称“承包人”）为安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目的施工单位。为规范双方权利义务，经双方平等协商，本着自愿、公平的原则，双方就安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目施工达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目1.2工程地点：金沙县安底镇桃元村境内1.3承包范围：按设计单位提供的设计方案所有工程量清单施工1.4工期：2025年9月日至2025年12月31日第二条甲方工作2.1负责对乙方施工质量、进度等进行监督、指导。2.2在建设过程中发现问题及时对乙方提出合理化指导意见。2.3对乙方建设过程中遇到的困难提供合理、适当的帮助。2.4施工现场具备施工条件的要求及完成时间：提供施工所需的红线内场地，并在计算工期前将施工现场各种障碍物清除；其他料场、办公等用地由承包人自行解决。发包人仅提供已知场外交通条件信息，1cs扫描全能王3亿人都在用的扫插App承包人自行核实并承担风险。发包人提供现有场内交通设施，新增设施由承包人承担费用。2.5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续。2.6图纸会审和设计交底时间：现场另行确定。2.7协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。2.8甲方负责施工过程中的青苗赔偿及土地征用。2.9施工过程中甲方协助乙方水电调动。第三条乙方工作3.1严格执行《工程施工技术规范》；3.2按照甲方提供的实施方案中要求建设。涉及方案变更的，应由甲方现场查勘后同意批准后再行实施（具体建设内容见附件）。3.3贵州久居乐建设工程有限公司派驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，按照甲方要求保质、保量、按期完成施工任务。3.4严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.5遵守国家或地**府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题。工程结束后，承包人应将施工现场恢复原状，费用由承包人承担。承包人需提前制定环境污染防治方案，如因施工造成环境污染，承包人承担全部赔偿责任。如施工过程中发现文物，承包人应立即报告并采取保护措施，保护费用由发包人承担。如施工造成道路损坏，承包2CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App人需按原标准修复并赔偿相应损失。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。3.7乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。如有此行为的，甲方有权终止本合同，乙方须赔偿甲方的直接和间接损失。3.8若甲方按时支付进度款，乙方则应按月足额支付农民工工资，如因拖欠农民工工资导致施工过程中出现任何问题的，乙方应承担全部责任并承担损失。3.9乙方施工中不得因任何理由停工、扯皮、退场（除甲方原因及不可抗拒因素除外），如有违反，甲方有权单方终止合同。第四条关于工程质量及验收的约定4.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准。如乙方所做工程不符合合同约定及不符合验收质量标准，乙方必须整改直到合格为止，但因整改产生的材料及人工费用由乙方承担。4.2甲、乙双方验收手续。乙方应及时书面通知甲方参加验收。4.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。乙方应承担因此给甲方造成的直接损失和间接损失。4.4项目建设完毕后向甲方提交验收申请，甲方自收到申请之日起5日内组织相关人员参与验收。第五条关于工程价款及结算的约定5.1工程合同总价为：￥865670.00元（大写：捌拾陆万伍仟陆佰柒拾元整）。最终以实际验收计量为准，价格以之前的平均单价计算。5.2进度款，乙方每月向甲方提交当月已完成工程进度报告及付款申请，甲方在收到报告及申请后的三个工作日内审核确认，并按照3CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App当月已完工程价款的百分之80向乙方支付进度款。付款前承包人需同时提供相应金额的发票（税费由承包人承担）。承包人提供发票是甲方付款的前提条件，若因乙方未按时提供发票导致甲方延迟付款的，甲方不承担违约责任。5.3工程款项支付，乙方需向甲方提供普通增值税发票（税费由乙方承担）第六条关于材料供应的约定6.1本工程的材料由乙方负责采购，并由乙方承担所有采购资金及费用。乙方应对所采购的材料承担全部保管责任，确保材料不受损坏、丢失等。如乙方负责采购的材料不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，需做返工处理，并承担对工程造成的损失责任。第七条有关安全生产7.1乙方在施工期间应严格遵守安全技术规程、安全操作规程等确保安全生产。乙方必须为现场员工办理足额工伤保险和安全生产责任保险，保险额度应满足工程风险需求，未投保的应承担相应后果。与该工程有关的一切安全事故及侵权事故责任由乙方承担。包括但不限于由于乙方自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款，如未按甲方要求及时处理，甲方有权委托其他分包商代为完成，其费用甲方可直接从乙方工程款中予以扣除。第八章违约责任8.1若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款与进度款，每逾期一天，应按照应付未付金额的千分之三向乙方支付违约金。逾期超过10天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及违4CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App约金，同时承担乙方因此造成的损失。8.2若甲方未按照合同约定提供施工场地或协助乙方办理相关审批手续，导致乙方无法正常施工，工期延误的，甲方应承担相应的责任，顺延工期，并赔偿乙方因此造成的损失。8.3乙方未按照合同约定的工期竣工，如无特殊原因，每逾期一天，按工程总价格的千分之三支付违约金，该违约金可在甲方需支付给乙方的工程款中扣除。乙方逾期超过15日的，甲方可以解除合同，乙方需按照前述约定承担违约金。8.4若甲乙任意一方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给对方造成的经济损失外，还应向对方支付工程总造价3%的违约金。若乙方违约解除合同，甲方有权接管施工现场，并使用乙方设备材料继续施工。8.5乙方未履行本合同规定的义务，应属于乙方违约，乙方应承担因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于甲方为维护自身合法权益所支出的律师费、诉讼费，保全费，保函费等一切合理费用）并承担相应的违约责任。8.6甲方未履行本合同规定的义务，应属于甲方违约，甲方应承担因此给乙方造成的一切损失（包括但不限于乙方为维护自身合法权益所支出的律师费、诉讼费，保全费，保函费等一切合理费用）并承担相应的违约责任。第九条争议或纠纷处理9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向金沙县人民法院起诉。5CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App第十条附则10.1本协议经双方平等协商，协议内容理解透彻，协议条款是双云直宝音思表示，一经签订，对双方均具有约束力。本协以一式四份，7方保存一份甲方保存二份，经双方法定代表人或变代埋人签子（盖章）即生效。10.2本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方：金沙县安底镇人民政府乙方：贵州久居乐建设工程有限公司法定代表人法定代表人（委托代理人）（委托代理人）：签订日期：2025年月日6CS扫描全能王3亿人都在用的扫插App项目名称：安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目项目编号：P52052320250007OT分包名称：安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目合同名称：安底镇桃元村灌溉沟渠、排水沟等基础设施项目施工合同合同金额：865,670.00元合同币种：人民币甲方：金沙县安底镇人民政府乙方：贵州久居乐建设工程有限公司
投标 / 标书制作要点（原创）
本灌溉沟渠、排水沟等基础设施涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
