新疆高标准农田新建及改提采购合同公告（新疆生产建设兵团第七师一二五团农业和林业草原中心2025）
一、合同编号：11NMB169280320255601
二、合同名称：2025年第七师125团高标准农田新建及改提项目(监理标段)
三、项目编号：66070025P000386100017
四、项目名称：2025年第七师125团高标准农田新建及改提项目（监理标段）
五、合同主体
采购人（甲方）：兵团第七师一二五团农业和林业草原中心
地 址：新疆兵团第七师一二五团人民路21号
联系方式：13579165871
供应商（乙方）：新疆科盟工程项目管理咨询有限公司
地 址：新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县
联系方式：13579217665
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：2025年第七师125团高标准农田新建及改提项目（监理标段） 数量：1.00 单价（元）：1500000.00 规格型号（或服务要求）：
2.合同金额（元）：1500000.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2025年08月20日
八、合同公告日期：2025年09月18日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
监理-合同.pdf
GF-2007-0211水利水电工程施工监理合同2025年第七师125团高标准农田新建及改提项目利部水国家工商行政管理局二OO七年四月制-1-Y水利水电工程施工监理合同书建设单位（委托人）：新疆生产建设兵团第七师一二五团农业和林业草原中心监理人：新疆科盟工程项目管理咨询有限公司合同编号：KM202508合同名称：2025年第七师125团高标准农田新建及改提项目（监理标段）依据国家有关法律、法规，新疆生产建设兵团第七师一二五团农业和林业草原中心（以下简称委托人），委托新疆科盟工程项目管理咨询有限公司（以下简称监理人）提供2025年第七师125团高标准农田新建及改提项目施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2025年第七师125团高标准农田新建及改提项目2、建设地点：125团2连、6连、13连、16连3、工程等别（级）：根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，确定工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型。根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）的规定，灌溉设计流量<5m3/s，确定项目区渠道及渠系建筑物工程级别为5级。4、工程总投资(人民币，下同）：壹亿壹仟叁佰叁拾伍圆整。（小写113350000.00元）5、工期：315日历日二、监理范围1、监理项目名称：2025年第七师125团高标准农田新建及改提项目2、监理项目内容及主要特性参数：项目建设高标准农田面积4.25万亩，其中新建0.92万亩，改造提升3.33—2-万亩。本项目主要建设内容有灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、自动化工程及其他工程。3、本项目招标文件、全套设计图及工程量清单内确定的所有工程内容。4项目建设内容田防护林与生态保持工程和数字农业工程。1.4.1项目区建设内容1、农田基础设施建设工程（1）灌溉与排水工程1）输配水工程（渠道）及渠系建筑物工程建设渠道5条，总建设长度13.34千米，配套建筑物63座（水闸42座、桥涵20座、量测水建筑物1座）2）田间灌溉工程（滴灌）建设高效节水面积4.25万亩，建设滴灌首部21座，建设滴灌系统44个。建设项目区四至东至西至南至青北公路北至125团17连，125团19连、125团18连车排子镇管理房21座，沉淀池21座。配套首部设备：水泵44台、过滤器88台、启动柜44台。田间管网改造面积4.25万亩，配套管道共计420.86千米。3）排渠疏凌工程建设排渠17条，总建设长度27.03千米，配套建筑物24座（涵洞24座）。（2）田间道路工程本项目建设田间道路共32条，建设长度38.73千米。路面宽度4~6米，其中田间道10条，长度14.79千米，路面宽度4~6米，生产路22条，—3—长度为23.94千米，路面宽度4~5米。（3）农田防护与生态环境保护工程本次项目农田防护林工程共实施83条，总长66.17千米，实施面积1674.18亩，种植苗木7.62万株，其中白榆7.32万株，胡杨0.3万株，苗木胸径W3厘米。其中，新建防护林33条，长23.07千米，新建面积493.80亩，种植苗木3.80万株，其中白榆3.50万株，胡杨0.3万株，苗木胸径W3厘米。退化林修复50条，长43.10千1米，实施面积1180.38亩，种植白榆3.82株，苗木胸径W3厘米。共配套林带管网台、启动柜11台，田间管网改造面积0.92万亩，配套管道共计114.63km，管材为107.62千米，配套出地桩2374套。（4）农田输配电工程本项目共配套输电线路总长2.86千米，配套低压（0.4kv）输电线路1.26千米，配套高压（10kv）输电线路1.6千米。配套变压器21台（含高压侧开关、高压计量器、进线柜、避雷器、防护围栏等设备）。（5）其他工程在项目区2-30#首部管理房设置项目公示牌1座，每条田间道在醒目处设标识牌座，共计32座。2、农田地力提升工程3、数字农业工程本项目共建设数字农业工程4.25万亩，主要开展水肥一体化、智能化高效节水灌溉。配套水肥一体机（每个水肥一体机配套1个施肥桶）44套，3立方米施肥桶44个；电动蝶阀（含手机APP阀控软件）928套，电动球阀（含手机APP阀控软件）4141套，智能网关6套。-4—1.4.2新建项目区建设内容1、农田基础设施建设工程（1）灌溉与排水工程1）输配水工程（渠道）及渠系建筑物工程本项目新建项目区建设渠道1条，总建设长度2.904km，配套建筑物5座（水闸座、桥涵3座）。2）田间灌溉工程（滴灌）本项目新建项目区建设高效节水面积0.92万亩，建设滴灌首部6座，建设滴灌系统11个。建设管理房6座，沉淀池6座。配套首部设备：水泵11台。3）排渠疏凌工程建设排渠1条，总建设长度0.546km，配套建筑物1座（涵洞1座）。（2）田间道路工程本项目新建项目区建设田间道路共9条，建设长度8.58km。路面宽度4~5米，其中田间道1条，长度1.06km，路面宽度5米，生产路8条，长度为7.22km，路面宽度4米。（3）农田防护与生态环境保护工程本项目新建项目区农田防护林工程共实施10条，总长6.28km，实施面积151.44亩，种植苗木0.78万株，种植白榆0.74万株，种植胡杨0.04万株，苗木胸径W3厘米。共配套林带管网9.97km，配套出地桩201套。（4）农田输配电工程本项目新建项目区共配套输电线路总长1.96km，配套低压（0.4kv）输电线路0.36km，配套低压（10kv）输电线路1.6km。配套变压器6台（含—5—高压侧开关、高压计量器、进线柜、避雷器、防护围栏等设备）。（5）其他工程本项目新建项目区在项目区每条田间道在醒目处设标识牌1座，共计9座。2、农田地力提升工程3、数字农业工程本项目新建项目区共建设数字农业工程0.92万亩，主要开展水肥一体化、智能化高效节水灌溉。配套水肥一体机（每个水肥一体机配套1个施肥桶）11套，；电动蝶阀（含手机APP阀控软件）322套，电动球阀（含手机APP阀控软件）1014套，智能网关1套。1.4.3改造提升项目区建设内容1、农田基础设施建设工程（1）灌溉与排水工程1）输配水工程（渠道）及渠系建筑物工程本项目改造提升项目区建设渠道4条，总建设长度10.439km，配套建筑物58座（水闸40座、桥涵17座、量测水建筑物1座）2）田间灌溉工程（滴灌）本项目改造提升项目区建设高效节水面积3.33万亩，建设滴灌首部18座，建设滴灌系统33个。建设管理房15座，沉淀池15座。配套首部设备：水泵33台、过滤器66台、启动柜33台。田间管网改造面积3.33万亩，配套管道共计306.23km。3）排渠疏凌工程建设排渠26条，总建设长度26.484km，配套建筑物23座（涵洞23—6-座）。（2）田间道路工程本项目改造提升项目区项目建设田间道路共23条，建设长度30.14km。路面宽度4~6米，其中田间道9条，长度13.73km，路面宽度4~6米，生产路14条，长度为16.41km，路面宽度4~5米。项目变也维工家8（3）农田防护与生态环境保护工程辣工业文家蜒6本项目改造提升项目区农田防护林工程共实施73条，总长59.89km，实施面积1522.74亩，种植苗木6.84万株，种植白榆6.58万株，种植胡杨0.26万株，苗木胸径W3厘米。共配套林带管网97.64km，配套出地桩2173套。本项目改造提升项目区共配套输电线路总长0.9km，配套低压（0.4kV）输电线路0.9km。配套变压器15台（含高压侧开关、高压计量器、进线柜、避雷器、防护围栏等设备）。（5）其他工程改造提升项目区在项目区2-30#首部管理房设置项目公示牌1座，每条田间道在醒目处设标识牌1座，共计23座。2、农田地力提升工程3、数字农业工程本项目改造提升项目区共建设数字农业工程3.33万亩，主要开展水肥一体化、智能化高效节水灌溉。配套水肥一体机（每个水肥一体机配套1个施肥桶）33套，3立方米施肥桶33个；电动蝶阀（含手机APP阀控软件）606套，电动球阀（含手机APP阀控软件）3127套，智能网关5套。4、监理项目投资：（大写；壹佰柒拾万零壹佰贰拾捌元肆角叁分整—7—1700128.43元）。计算说明：总投资103038086.78元（其中施工标段91158022.78元，设备标段11880064.00元）5、监理阶段：施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收。三、监理服务内容、期限1、监理服务内容：按专用合同条款约定。2、监理服务期限：自施工承包人进入现场之日至工程竣工完毕之日。四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写）：经业主最终审计认定的施工建安工程及自动化工程结算价款的百分之壹点陆伍，经业主最终审计认定的施工建安工程及自动化结算价款。由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。五、监理合同的组成文件及解释顺序1、监理合同书（含补充协议）；2、中标通知书；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认需进入合同的其他文件。六、本合同经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。—8—委托人执肆份，监理人执肆份。(本合同签署页）建设单位：新疆生产建设兵团第七师一二五团农业和林业草原中心监理单位：新疆科盟工程项目管理咨询有限公司法定代表人：或授权代表人：法定代表人：或授权代表人：单位地址：新疆生产建设兵团第七师一二五团农业和林业草原中心单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10栋2307室邮政编码：833203邮政编码：830000电话：09923958658电话：0991-4832000电子信箱：电子信箱：传真传真开户银行：新疆乌苏农村商业银行股份有限公司柳沟支行开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒石油支行帐号：829210012010118558518帐号：65001705100050000178签订地点：委托人办公室签订时间：2025年8月20日第一部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。三、“承包人”指与委托人（发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实施的场所。第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。—10—款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。第十六条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。第十八条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。.第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。监理人的义务第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。第二十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发—13—生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。第二十四条监督、检查工程施工进度。第二十五条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。第二十六条协调施工合同各方之间的关系。第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。第二十九条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。第三十条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因—14—致使正常的监理服务受到阻碍或延误；二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。合同变更与终止第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。第三十八条在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。—15—第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。违约责任第四十条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。第四十一条委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。第四十二条监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。争议的解决第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。其他第四十五条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。-16-第二部分专用合同条款监理依据第三条本合同的监理依据为：《水利工程建设监理规定》；《水利工程建设项目施工监理规范》、《中华人民共和国水利部第16号令》、《水土保持生态建设工程监理管理暂行办法》、招投标文件、合同文件、设计技术文件、有关的水利水电施工规范。委托人的权利第七条当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：专业监理工程师不少于9人（包含总监）以上人员为末在尚末竣工验收的建设工程项目中担任其他项目的监理人员，上述人员关键施工阶段（包含隐蔽工程）必须全程驻场，特殊离场时，需提前书面申请并指定同等资质的替代人员，招标人可随机抽查，缺勤视为违约，需提交驻场日志附现场照片、会议记录等佐证，缺勤每日按合同价0.1%扣款，累计3天缺勤时，招标人有权更换主要人员视情况并处以合同价0.5%-1%的违约金。监理人的权利第八条八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：1、/2、/3、—17-九、委托人赋予监理人的其他权利1、签发工程移交证书（1）、签发工程移交证书，是指合同工程完工验收合格后，监理机构按本协议向施工单位签发的移交证书。（2）、监理人审查认为已具备合同工程完工验收条件的，应当在收到施工单位的合同工程完工验收申请报告后28天内提请委托人进行工程验收，按以下情况分别处理：工计①委托人经过合同工程完工验收后同意接收工程并无异议的，监理人应当在收到合同工程完工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经委托人签认的工程移交证书。②委托人验收后同意接收工程，但提出整修和完善要求的，监理人应限期修好并缓发移交证书，整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经委托人同意后，再向承包人出具工程移交证书。③委托人验收后，不同意验收工程的，监理人应按照委托人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。2、签发保修责任终止证书（1)、保修责任终止期限为从工程移交证书颁发之日起满一年。（2）、承包人已按施工合同约定完成保修责任，委托人无异议，在保修期满后14天内，由监理人向承包人出具经委托人签认的保修责任终止证书。3、工程预付款证书（1）、监理人应当在委托人应付承包人到期预付款7日前，按施工合同约定具备预付款支付条件，向承包人出具工程预付款证书。-18—4、工程价款进度款付款证书（1)、进度付款证书是委托人向承包人支付进度付款的凭证。工室登（2）、监理人在收到承包人的进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后3天内完成核查，提出委托人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经委托人审查同意后，由监理人向承包人出具经委托人签认的进度付款证书。（3）、监理人核查进度付款时，应审核承包人上月农民工工资发放情况，若未能按照施工合同的要求履行任何工作或任务应当扣除承包人的相应金额。5、工程完工付款证书（1、监理人应当在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查并提交委托人。（2)、监理人应当在委托人审核同意后的14天内，向承包人出具经委托人签认的完工付款证书。管参6、保留金付款证书监理人签发保修责任终止证书后14日内，向承包人出具保留金付款证书。7、计日工工作通知单委托人认为有必要时，由监理人向承包人出具计日工工作通知单。8、变更指示（1）、在履行合同过程中，经委托人同意后，监理人可向承包人作出变更指示。（2）、变更指示应当在委托人同意后三日内作出。（3）、变更指示至少应当说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。（4）、监理人对承包人提出的变更申请，应当在三日内审核完成。委托人的义务—19-第十条委托人向监理机构免费提供的资料为：序号资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求1施工招投标文件1按时提交工程交验前10天秘密级2施工图1按时提交工程交验前10天秘密级3施工合同1按时提交工程交验前10天商业秘密4相关批复文件1按时提交工程交验前10天秘密级第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：一般文件5天；紧急事项2天；变更文件1天。第十三条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：序号名称单位数量提供时间交还时间管理要求备注1生活、办公用房m²/2办公设施、设备套/3检验、测试设备/1自备4交通工具//自备5通讯设施//自备6其他（水、电等）委托人提供7生活伙食费由委托人给予万元的补贴监理人的义务第二十条监理服务内容：见附件第二十一条监理人应当在本合同生效后7天内组建监理机构，并进驻现场。—20—第二十七条需旁站监理的工程重要部位是：按照经质量监督机构批准的工程项目划分方案、监理实施细则以及委托人认为必须进行旁站监理的部位、工序。需旁站监理的关键工序是：按照经质量监督机构批准的工程项目划分方案、监理实施细则以及委托人认为必须进行旁站监理的部位、工序。第三十条委托人委托监理人主持的分部工程验收：符合SL223-2008《水利水电建设工程验收规范》第三十一条在本合同终止后100天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金支付方法：一、支付时间：合同签订后7天内支付合同价的30%，其余每月按施工单位当月完成工程量比例同比例支付监理费，支付至合同价90%，剩余10%的监理费工程竣工验收合格后15天之内一次性支付完清。二、支付方式为：电汇或转账。三、监理费里已包含二检费用。第三十三条监理附加服务酬金的计取与支付方法：一、计取方法为：监理合同服务范围以外新增的监理项目按中标费率计取监理费，延长监理服务期限的附加服务费=正常服务费用×本合同期期限延长时间（天）：合同书约定的工期（天）。二、支付方式为：电汇或转账三、支付时间为：按月进度支付—21—违约责任第四十条委托人违约，应支付给监理人违约金。违约金：/第四十一条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：第四十二条监理人违约，应支付给委托人违约金。违约金：监理人未按合同约定履行任何一项义务的，均视为违约，监理人须按合同总价款的2%向委托人支付违约金外，还应就其损失向委托人承担赔偿责任，赔偿责任的范围包括但不限于给委托人造成的直接损失、间接损失以及因主张权利而发生的诉讼费、律师费、交通费、差旅费等费用。争议的解决城人湖委皮第四十三条争议调解、仲裁机构：因履行本合同发生的争议，协商不成的，由委托人住所地人民法院管辖。其他第四十五条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：—22—第三部分阝附件本合同监理服务内容：主要是工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和协调工作。（一)设计方面1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。5、其他相关业务。（二）采购方面1、协助委托人进行采购招标。2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。3、其他相关业务。(三)施工方面1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。—23—7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。10、协调施工合同各方之间的关系。11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。15、其他相关工作。建设单位：新疆生产建设兵团第七师一二五团农业和林业草原中心（盖章）监理单位：新疆科盟工程项目管理咨询有限公司（盖章）—24—·
投标 / 标书制作要点（原创）
本高标准农田新建及改提涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。新疆项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
