乡镇提质改造采购合同公告（英山县自然资源和规划局2025）
一、合同编号：无
二、合同名称：2024年度黄冈市英山县金家铺镇等两个乡镇提质改造（旱改水）项目工程
三、项目编号：RCXG-2025-CG2506015
四、项目名称：2024年度黄冈市英山县金家铺镇等两个乡镇提质改造（旱改水）项目工程
五、合同主体
1、采购人（甲方）：英山县自然资源和规划局本级
2、地址：英山县政务服务中心
3、联系方式：07137067602
4、供应商（乙方）：湖北志诚天宇建设工程有限公司
5、地址：英山县
6、联系方式：07137098808
六、合同主要信息
1、主要标的名称：2024年度黄冈市英山县金家铺镇等两个乡镇提质改造旱改水项目工程
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1项
4、主要标的单价：2036110.29元
5、合同金额：203.611029(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2025年08月01日至2025年10月30日；履约地点：英山县金家铺镇
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
9、采购计划备案号：421124-2025-00135
七、合同签订日期：2025-07-24
八、合同公告日期：2025-10-13
九、其他补充事宜：
无
相关下载
施工合同-签字盖章版.pdf
2024年度黄冈市英山县金家铺镇等两个乡镇提质改造（旱改水）项目工程工程施工合同工程名称：2024年度黄冈市英山县金家铺镇等两个乡镇提质改造（旱改水）项目工程建设单位：英山县自然资源和规划局施工单位：湖北志诚天宇建设工程有限公司签订日期：2025年7月CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App2024年度黄冈市英山县金家铺镇等两个乡镇提质改造（旱改水）项目工程工程施工合同;工程名称：2024年度黄冈市英山县金家铺镇等两个乡镇提质改造（旱改水）项目工程英山县自然资源和规划局建设单位：八厂湖北志诚天宇建设工程有限公司施工单位：2025年7月u签订日期：的CS扫描全能王3亿人都在用的扫插App第一部分合同协议书发包人：英山县自然资源和规划局承包人：湖北志诚天宇建设工程有限公司英山县自然资源和规划局（发包人）为实施2024年度黄冈市英山县金家铺镇签两个乡镇提质改造（旱改水）项目工程（项目名称），已接受湖北志诚天宇建设工程有限公司（承包人）对该项目的投标，发包人和承包人共同达成如下协议一、签约合同价大写：人民币贰佰零叁万陆仟壹佰壹拾元贰角玖分小写：￥2036110.29元二、承包人承包范围2024年度黄冈市英山县金家铺镇等两个乡镇提质改造（旱改水）项目工程，该项目位于金家铺镇六口塘村、李家河村、龙潭河村、龙珠村、孔坊王家畈村等五个行政村，建设规模8.9779公顷：（具体详见工程量清单，附后）：中标人承诺中标后包种五年：三、工期1、工期：90日历天，其中计划开工日期：2025年月日，计个划竣工日期：2025年月_日。2、因承包人原因导致工期延误的，每延误1天，承包人应支付逾期竣工违约金：200元/天，逾期竣工违约金由发包方在结算工程款时扣除。不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。3.因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人顺延工期。4.施工过程中涉及到村镇协调的工作，有乙方主导，甲方配合。四、质量1.质量要求：达到施工验收合格标准CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App2.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。3.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在和合理期限内无偿修理或者返工、改建、经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。4.工程竣工后承包人应当自检，经自检认为合格的，应当提请发包人进行申报组织工程验收，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时申请市自然资源局组织验收。验收合格后，承包人应当向发包人移交全套工程技术资料，并按照合同约定耕种五年，种植期满后，向当地村委会移交使用。5.缺陷责任，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或设备不能按原定目标使用而需要再次检查，检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过3年。6.保修责任保修期：五年（自实际竣工日期起计算）。工程质量保修范围和责任：在质量保修期内，承包人对合同内施工项目承担保修责任。17.新增水田面积至少要求达到设计方案的80%，若未达到，则按未达到的比例扣除工程施工费。（以工程结算总价为基数）18.安全管理：坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则；文明、安全施工、不得发生伤亡事故，因承包人原因发生安全事故的由承包人承担相应责任。9.工程付款与竣工结算1.预付款：承包人进场付合同价总额的20%。2.工程进度款：工程完工付到合同价总额的50%。CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App3.竣工结算：工程验收合格付到合同价总额的80%：余款在完成财政投资决算评审后，并扣除耕种五年费用后结清，耕种五年费用按照合同每耕种一年逐年拨付。五、解决争议的方法：一切由执行合同引起的或与本合同有关的争执，双方应通过友好协商解决，无法协商时向英山县人民法院起诉。六、不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后30日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。七、合同组成下列文件为本合同不可分割的部分：1.合同书；2.代理机构发出的成交通知书；3.经双方确认并共同签字的补充文件、技术协议等；4乙方的响应文件（含附件、补充文件、图纸等）；5.采购文件（含附件、补充文件、图纸等）。八、合同生效与终止1.本合同经甲乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如竞争性磋商申请公证的，合同需经公证机构公证后生效；\\2.双方履行完各自权利和义务后合同自行终止；3本合同规定可以终止合同的情形。九、通知与送达1.就本合同有关事项，双方应通过本合同约定的联系方式向对方发送相关通知，本合同约定的送达地址同时作为有效司法送达地址；CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App2.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起7日内，以书面形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。十、其它本合同正本一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份；副本一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。、乙方：湖北您诚天宇建设工程有限公司小兴Pa单位名称（盖章：单位名称尔盈章）：小0公单位地址：单位地址：英县草盘地镇鄂皖大道16号020129法人代表授权人（签字）：法人代表授权人（签字）：联系人：联系人：电话：0713-709880B电话：传真：0713-7098808传真邮政编码：438700邮政编码：开户银行：中国建设银行英山县支行开户银行：帐号：42001676438053002005帐号：税号：914211240684192464税号CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App
投标 / 标书制作要点（原创）
本乡镇提质改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
