武汉市供水管道连通及碰接工程勘察及物探服务采购合同公告（武汉市黄陂区水务和湖泊局(武汉市黄陂区河湖长制办公室)2025）
一、合同编号： 2025-07
二、合同名称： 前川中环线供水管道连通及碰接工程勘察及物探服务合同
三、项目编号： WHMX-ZC2025030
四、项目名称： 前川中环线供水管道连通及碰接工程勘察及物探服务
五、合同主体
采购人（甲方）： 武汉市黄陂区水务和湖泊局本级
地 址： 武汉市黄陂区前川街黄陂大道322号
联系方式：15367349164
供应商（乙方）：居安勘测有限公司
地 址：湖北省宜昌市点军区惠科路19号中电网信园A2-209
联系方式：18171266006
六、合同主要信息
主要标的名称：勘察及物探服务
规格型号（或服务要求）：详见合同文本
主要标的数量：1项
主要标的单价：735800
合同金额： 73.580000万元
履约期限、地点等简要信息：履约期限：2025年07月24日至2025年08月23日；履约地点：黄陂区
采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2025-07-23
八、合同公告日期： 2025-10-16
九、其他补充事宜：无
附件：
中环线勘察合同.pdf
中环线勘察合同.pdf
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
GF-2000-0203建设工程勘察合同[工程勘察]工程名称：前川中环线供水管道连通及碰接工程工程地点：武汉市黄陂区合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：武汉市黄陂区水务和湖泊局勘察人：居安勘测有限公司签订日期：2025年7月中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局1发包人：武汉市黄陂区水务和湖泊局勘察人：居安勘测有限公司发包人委托勘察人承担：前川中环线供水管道连通及碰接工程一工程勘察、管线物探任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察及管线物探质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：前川中环线供水管道连通及碰接工程（勘察、物探）1.2工程建设地点：武汉市黄陂区1.3工程建设规模、特征：本工程沿中环线新建DN300~DN500供水管道将中环线供岳水管道连通，并在中环线周边新建DN100~DN800供水管道进行管网完善。1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按国家规范、标准、相关地方技术规程及设计院的勘察、物探技术要求执行。1.6承接方式L第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察、管线物探许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察、管线物探任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察、管线物探工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条：勘察人向发包人提交勘察、管线物探成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察、管线物探成果资料三份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察、管线物探成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察、管线物探成果资料的时间4.1.1本工程的勘察、管线物探工作定于合同签订后5个工作日内开工，按业主进度要求提交勘察、管线物探成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察、管线物探工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、2工等）时，工期顺延。42收费标准及付费方式A21木项目建设资金由责任单位武汉市黄陂区水务和湖泊局负责支付。4.2.2本工程取费标准按[2009]17号文《测绘生产成本费用定额》。国家规定的收费枟准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.3经甲乙双方协商，本工程勘察、管线物探费依据国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号文）及中标通知书，暂定勘察费和物探费为人民币73.58万元【大写：柒拾叁万伍仟捌佰元整】，最终合同价以财审审定金额为准。提交勘察、管线物探成果资料的10日内，乙方提供满足甲方财务要求的税票，甲方根据政府资金计划情况一次性支付。实际支付以财政到位情况为准。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察、管线物探任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察、管线物探工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察、管线物探工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察、管线物探现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5.1.4若勘察、管线物探现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5工程勘察、管线物探前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提供的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察、管线物探过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察、管线物探费。5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用：如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费—元。5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）：发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察、管线物探成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付—元计算加班费。35.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察、管线物探方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目：如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任和45.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察、管线物探，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察、管线物探成果资料，并对其负责。5.2.2在工程勘察、管线物探前，提出勘察、管线物探纲要或勘察、管线物探组织设1计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.3勘察、管线物探过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察、管线物探工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.4在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.5本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调谴费。6.2由于勘察人原因造成勘察、管线物探成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察、管线物探费用由勘察人承担。6.3发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察、管线物探费，每超过一日，应偿付未支付勘察、管线物探费的千分之一逾期违约金。6.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察、管线物探成果资料，每超过一日，应处罚勘察、管线物探合同总价的1‰作为逾期违约金，且不超过签订的合同总额。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其他约定事项：无第九条：本合同在履行过程中发生的争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可向当地人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门4出话公家人履行完合同规定的义务后，管间上。+人份，发包人叁份、助祭人套。以下无正文本页无正文，为签章页甲方单位乙方单位（勘察人）：K分武汉市健区水务和居安勘测有限公司（盖章）(69)法定代表法定代表人：（签字）方国平或或委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）地址：地址2025市713日6中标通知书武汉民庥项目管理有限公司中标（成交）通知书编号：WHMX-ZC2025030居安勘测有限公司：武汉民庥项目管理有限公司受采购人武汉市黄陂区水务和湖泊局的委托，于2025年07月18日对前川中环线供水管道连通及碰接工程勘察及物探服务按规定程序进行了竞争性磋商。经评审专家评审及采购人确认，现确定贵公司为成交供应商。中标（成交）项目：前川中环线供水管道连通及碰接工程勘察及物探服务中标金额：人民币柒拾叁万伍仟捌佰元整（￥735800.00）合同履行期限：30日历天请贵公司接此通知书后在三十日内与采购人签订合同，并按磋商文件的有关规定及响应文件的响应承诺与采购人办理签订合同等有关事项。特此通知。采日期：2025年7821日负贵件授权代图理机构盖国日期：2025年7月顾责人或授权代表签为7
投标 / 标书制作要点（原创）
本供水管道连通及碰接工程勘察及物探服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。武汉市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
