银川市农村公路修复改造提升工程采购合同公告（银川市公路管理处2025）
[自治区交易中心]银川市2025年农村公路修复改造提升工程银川市2025年农村公路修复改造提升工程（银麻西线K3+000-K4+757段修复改造）二标段合同信息公示
合同项目信息
项目名称
银川市2025年农村公路修复改造提升工程
项目编号
A6400000141100114
标段名称
银川市2025年农村公路修复改造提升工程（银麻西线K3+000-K4+757段修复改造）二标段
标段编号
A6400000141100114001002
合同订立信息
建设单位
银川市公路管理处
承包人
宁夏昶安建设发展有限公司
合同价款
3608672.02
签约时间
2025-09-15
合同期限
60日历天
相关附件
银川市2025年农村公路修复改造提升工程二标段施工合同.pdf
银川市2025年农村公路修复改造提升工程二标段施工合同.pdf
合同编号：银川市2025年农村公路修复改造提升工程（银麻西线K3+000-K4+757段修复改造）二标段合同协议书发包人：银川市公路管理处承包人：宁夏昶安建设发展有限公司2025年9月第一节合同协议书银川市公路管理处（以下简称“发包人”）为实施银川市2025年农村公路修复改造提升工程（银麻西线K3+000-K4+757段修复改造）二标段，已接受宁夏昶安建设发展有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本项目位于银川市兴庆区银麻西线，起点位于掌政物流市场，终点位于孔富路交叉路口，全长1.757km。该本项目对原有路面进行平均铣刨6cm后重铺AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土，路面面积42825m²，更换路缘石26m，施画标线2886.46m，设置波形梁钢护栏3204m。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）项目专用合同条款：（4）公路工程专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）主要管理人员和技术人员；（7）已标价工程量清单；（8）主要施工机械表；（9）其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币3608672.02元（大写：叁佰陆拾万零捌仟陆佰柒拾贰元零贰分）。最终以银川市财政局、审计局等单位审核、审定的金额为准。4.承包人项目经理：唐立文（身份证号：******************：电话：13895203164）承包人项目总工：魏丽丽（身份证号：******************:电话：18795307515）。5.工程质量要求：交工验收达到交通运输部公路养护工程质量评定合格标准；竣工-1-验收的质量评定：达到交通运输部公路养护工程质量评定合格标准。安全目标为：“三类人员”（指企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）持证率100%；在生产过程中无生产责任事故、伤亡事故和死亡事故的发生。6.付款方式为：项目实施前支付不超过合同金额的30%作为预付款。项目完工且办理完毕交工程验收手续后最高支付金额不超过合同金额的80%，工程交（竣）工验收合格且完成结算审核后，支付剩余款项，合同约定工程价款结算总额的1.5%作为工程质量保证金，待缺陷责任期（12个月）满且无质量问题后退还。缺陷责任期起始日期为交工验收证书签订日期。7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复等约定和法律责任。8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。承包人指定收款账户如下：账户名称：宁夏昶安建设发展有限公司账号：64050110308909088666开户行：中国建设银行股份有限公司贺兰天鹅湖小镇支行。如因承包人更改收款账户而未在3日内及时通知发包人，导致发包人汇款错误的，应视为发包人已完成本合同项下的付款义务，因此导致的不利后果由承包人自行承担，发包人有权拒绝再次付款。合同价款支付前承包人需提前开具符合法律规定及发包人财务要求的发票，如承包人拒不开票或延期开票，发包人有权暂不付款直至发票开具之日，并不因此承担逾期付款责任。9.工期为60日历天。计划开工日期2025年9月15日，计划完工日期2025年11月10日。10.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交（竣）工验收合格、缺陷责任期满，发包人再次验收合格并签发缺陷责任终止证书，并完成本合同约定的全部义务和责任后失效。11.由承包人负责对接办理道路封闭相关手续。12.纠纷处理：双方意见不一致时，进行充分协商处理，协商不成时，通过项目所在地法院诉讼判决。13.本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。14.合同未尽事宜，由双方协商确定。-2-承包人：宁夏昶安建设发展有限公司发包人：银川市公路管理处陆惠祥法定代表人法定代表人或其委托代理人或其委托代理人：经办人：座政经办人：学骓2025年9月15日2025年月15日-3-合同编号：银川市2025年农村公路修复改造提升工程（银麻西线K3+000-K4+757段修复改造）二标段合同协议书发包人：银川市公路管理处承包人：宁夏昶安建设发展有限公司2025年9月第一节合同协议书银川市公路管理处（以下简称“发包人”）为实施银川市2025年农村公路修复改造提升工程（银麻西线K3+000-K4+757段修复改造）二标段，已接受宁夏昶安建设发展有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本项目位于银川市兴庆区银麻西线，起点位于掌政物流市场，终点位于孔富路交叉路口，全长1.757km。该本项目对原有路面进行平均铣刨6cm后重铺AC-13C细粒式SBS改性沥青混凝土，路面面积42825m²，更换路缘石26m，施画标线2886.46m，设置波形梁钢护栏3204m。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）项目专用合同条款：（4）公路工程专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）主要管理人员和技术人员；（7）已标价工程量清单；（8）主要施工机械表；（9）其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币3608672.02元（大写：叁佰陆拾万零捌仟陆佰柒拾贰元零贰分）。最终以银川市财政局、审计局等单位审核、审定的金额为准。4.承包人项目经理：唐立文（身份证号：******************：电话：13895203164）承包人项目总工：魏丽丽（身份证号：******************:电话：18795307515）。5.工程质量要求：交工验收达到交通运输部公路养护工程质量评定合格标准；竣工-1-验收的质量评定：达到交通运输部公路养护工程质量评定合格标准。安全目标为：“三类人员”（指企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）持证率100%；在生产过程中无生产责任事故、伤亡事故和死亡事故的发生。6.付款方式为：项目实施前支付不超过合同金额的30%作为预付款。项目完工且办理完毕交工程验收手续后最高支付金额不超过合同金额的80%，工程交（竣）工验收合格且完成结算审核后，支付剩余款项，合同约定工程价款结算总额的1.5%作为工程质量保证金，待缺陷责任期（12个月）满且无质量问题后退还。缺陷责任期起始日期为交工验收证书签订日期。7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复等约定和法律责任。8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。承包人指定收款账户如下：账户名称：宁夏昶安建设发展有限公司账号：64050110308909088666开户行：中国建设银行股份有限公司贺兰天鹅湖小镇支行。如因承包人更改收款账户而未在3日内及时通知发包人，导致发包人汇款错误的，应视为发包人已完成本合同项下的付款义务，因此导致的不利后果由承包人自行承担，发包人有权拒绝再次付款。合同价款支付前承包人需提前开具符合法律规定及发包人财务要求的发票，如承包人拒不开票或延期开票，发包人有权暂不付款直至发票开具之日，并不因此承担逾期付款责任。9.工期为60日历天。计划开工日期2025年9月15日，计划完工日期2025年11月10日。10.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交（竣）工验收合格、缺陷责任期满，发包人再次验收合格并签发缺陷责任终止证书，并完成本合同约定的全部义务和责任后失效。11.由承包人负责对接办理道路封闭相关手续。12.纠纷处理：双方意见不一致时，进行充分协商处理，协商不成时，通过项目所在地法院诉讼判决。13.本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。14.合同未尽事宜，由双方协商确定。-2-承包人：宁夏昶安建设发展有限公司发包人：银川市公路管理处陆惠祥法定代表人法定代表人或其委托代理人或其委托代理人：经办人：座政经办人：学骓2025年9月15日2025年月15日-3-
投标 / 标书制作要点（原创）
本农村公路修复改造提升工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。银川市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
