小桥新建工程采购合同公告（义马市交通运输局2025）
一、合同编号：义马竞磋采购-2025-45-A
二、合同名称：义马市交通运输局义马市Y013线涧河小桥新建工程
三、项目编号：义马竞磋采购-2025-45
四、项目名称：义马市交通运输局义马市Y013线涧河小桥新建工程
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：义马市交通运输局
地址：义马市客运中心后院
联系人：郅国安
联系方式：03985587890
2.供应商（乙方）：福航建工有限公司
企业规模：小型
地址：河南省安阳市林州市黄华镇863科技产业园
联系人：王秋胜
联系方式：13803985523
六、合同主要信息
1、合同金额：1061000 元
2、采购方式：竞争性磋商
3、履约期限、地点等简要信息：
计划工期：60日历天 质量要求：合格
4、合同主要标的信息
序号
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
公路工程施工
义马市Y013线涧河小桥新建工程，位于义马市
60日历天
王秋胜
豫241172050065
七、合同签订日期：2025年10月21日
八、合同公告日期：2025年10月22日
义马市Y013线涧河小桥新建工程合同(1).pdf
义马市交通运输局义马市Y013线涧河小桥新建工程合同协议书甲方：义马市交通运输局乙方：福航建工有限公司-I1A同议中1、工程内容：分，即：i人ALtazrpirrHII（2）中标通知书；LHL-TLHrR共XFP71Z同产十有关的不充价科和X1寸，PZF，人同土用务数（今数据表和招标文件不项书中大的部分，如果有）；（5）合同通用条款；（6）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；（7）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；（8）标价的工程量清单；2（9）投标书附表；（10）构成本合同组成部分的其他文件。上进文件将互相补充，若有不明确不一之处，以上列次序在先者为准。4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）佰零陆万壹仟元整（￥1061000.00元）该价款为含税价格，税率9%。甲方付款之前，乙方应先出具相应合格发票。5.甲方按本协议第6条所述给乙方支付合同价款，乙方按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。6.作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，甲方按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。77.方应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写的开T湘限内开工本合同工程工期为60日历大，上期从上还正T的易后一天算起。开工令应在签订合同协认书以后，任孜标长三山它明的开工通知书期限内发出。开工削G万需办理农氏上工资保函。。大议由双方法定代表人或其授权的代埋人签者与加盍八立新人部工程完工后经交工验收合格，以及缺页仕期两1责件终上大。g双方责任：和有权进行全面监督，乙方负贡工程施工组织、施工311完层丕话当买助。11同款付款刀法：付剩余审计价款的15%。1144HVLrtifin41ym2RLHX理办法”执行。10T租双方约定的单价和监理L程帅及交王官司应认的工程为依据进行计量支付。在合同期限内，原材科价格仔动住基准价十5%（含+5%）范围，由乙方承担，将不予以调差；若超出基准价±5%范围，甲乙双方本着实事求是和公平公正的原则，协商解决或按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）9.8.2条规定执行。因乙方原因导致工期延期的，在延期期间原材料价格上涨的，不予调差；延期期间原材料价格下降的，据实调整。甲方延期付款，不构成乙方工程延期的理由。14.工程结算：需监理单位、施工单位、建设单位对结算资料签字盖章，待工程完工并验收、政府审计后，以实际发生的工程量及政府审计结果作出决算并按实际工程量对乙方进行支付。15.本工程不得二次转包。416.乙方用工必须实名登记应加强对员的安全生产责任教育，遵守安全生产有关规定，施军进程安生及纠纷、工伤事故由乙方负责。17.涉及该项目的所有工农关系甲方处理，乙方协助。18.乙方应做好工程的施工记录，分部分项工程检测，隐蔽工程验收，施工进度报送，月报表上报等项目工作。19.乙方负责施工保通，施工期间保证车辆安全通行。20.甲、乙双方应相互遵守，不得违约。^21.由于乙方原因造成工期延期，工期每延期一天，乙方按照>合同价款2%向甲方支付违约金，违约金最高限额不超过合同价款5%：工期延期超过150日的，甲方有权选择解除本合同。甲万因乙方延期选择解除本合同的，甲方除有权要求乙方按日支付上述违约金外，还有权扣除7.方该项目合同内的工程款作为违约金。由丁施T区拭内上地以及附属物处理原因，群众阻挡施工以及大气和人五不可拉拍的原因造成的工期停工不应罚款，中万应视实际情元，按照国家有关规定给予乙方工期顺延。22为履行本协议，双方确认的联系万式如下：田，义马市交通运输局：联系人：郅国安；于机亏码：1C000008667联系邮箱：ymjtigck@163.com;邮奇地址：X与高速路口北200米1恒建工有限公司：联系人：王秋胜；于机万吗：12803985523.联系邮箱：13803985523@163.com；邮奇地址：二5拉市义马市千符路与石河路交叉口西100米阳光死5排3双方提供的上述联系方式为各方履行合同、解决合同争议时向接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲栽文书的地址和联系方式。一方如变更上述联系方式，应及时书面通知另一方及其他相关联方，在变更通知到达另一方及其他相关联7方之前，原联系方式视为未变更。一方及相关联方通过上述联系)方式向另一方送达商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的，通知发出即视为送达。23.未尽事宜，按照2019版建设工程施工合同通用条款执行。24.本协议正本六份合同双方各执正本三份。甲方：这马市交通运输局法定乙方：福航建工有派公司法定代表人或其授权的理人要或其授权的代理人（签章）：（签章）：组织机构代码：114112810058321728组织机构代码：9141058MA9FJ3KD20开户行：中国工商银行开户行：上海浦东发展银行股份有限公司开户行名称：义马市支行开户行名称：洛阳古城路支行账号：1713021309064013327账号：132700788018000004442签订日期：2025年10月2日签订日期：2025年10月21日!6
投标 / 标书制作要点（原创）
本小桥新建工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
