青岛市食品加工采购合同公告（青岛市即墨区北安街道办事处2025）
合同编号：Y370215914001202500014_001
合同名称：北安街道周戈庄新村食品加工项目
项目编码：SDGP370215000202502000383
项目名称：北安街道周戈庄新村食品加工项目
采购人（甲方）：青岛市即墨区北安街道办事处
地址：即墨区太和路68号
联系方式：18562806726
供应商（乙方）：青岛众起基业建设有限公司
地址：即墨区长广路678号
联系方式：13687658010
合同签订日期：2025-10-17
合同金额：297.81万元
主要标的名称：其他构筑物工程施工
规格型号：/
主要标的数量：1
主要标的单价：297.81万元
查看附件
合同编号:建设工程施工合同招标方（全称）：查岛市即墨区北安街道办事处承包方（全称）：青岛众起基业建设有限公司青岛市工商行政管理局监制青岛市建设委员会建设工程施工合同招标方（甲方）：青岛市即墨区北安街道办事处承包方（乙方）：青岛众起寿业建设有限公司依照《中人民共和目民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的责任和合法权益，确保本工程质量和工期，双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本合同：1.工程名称：2025年即墨区北安街道北安街道周戈庄新村食品加工（保鲜库）项目：2.工程地点：招标方指定地点3.工程内容：1新建冷风保鲜库一处，长60.48m，宽23m，地上一层，轻型钢结构。建筑面积1391.04m：（2）新建额定功率400kVA变压器一座。4.承包范围：招标清单国内所有。5.承包方式及结算方法：同定单价，最终以结算报告为准；暂定金额：2978100.00元（大写：贰佰玖拾柒万捌仟壹佰元整）。6.工程款拨付：项目建设余按工程进度拨付，工程完工并经验收合格后，支付资公至工程合同金额的90%（具体验收时间以出具本工程的完工验收鉴定书为准）：特上级委托的中介部门结算审定后，支付资金至审定结算价款的100%。（工程资金具体支付时间和数额以即最区材政部门技付为准）。工程质保期：本工程质保期应符合国家《建设工程质量管理条例》规定，质保期自原收合格之日起2年。7.议价材及特殊材料双方共同看货定价，甲方负责人严格把关。各种材料质量必湖达到国家标准的合格产品。8合同总工用：日2925年10月20日开工，至2025年12月2竣工。总日历天数ZL天8.1实际开工日期双方篓订合同之日始，竣工日期以竣工验收合格之日，如吴国为甲方原因，相应工期服延，乙方不承担责任。8.2乙方必殒在合同发求的工期内保质保量完成施工任务。8.3工财延误：在施工期间。国承包人原因造成工期拖延，工期将不顺延。园设计变更或招标人材料供应不及时，造成工期延误，经招标人确认后，工期子以顺延。非招标人原因造成工期延误不得提出工期和资用补偿的娶求9.其他费用约定：乙方生活用水、电等其他费用，山乙方自行负担。10.质量目标10.1执行现行工程所优验收统一标准，达到合格等级。10.2工程所量必须一次性验收合格，因乙方原因工程质量未达到合格质量标准，乙方承担翅约责任，因此而发生的费用和工期延误由乙方承担11.合同签订后班日内，乙万应立即安排工程技术进驻施工现场，做好施工前准备工作：施工组织设计等工程相关事宜。12.乙方在施工中所采用的村料、设备、成品、半成品，质量必须符合国家规定的验收标准。目具务产品质量合格证明（有关材料需及时出具检验报管）13.乙方在施工中必须接受方对工程进度的监督、检查，服从统一管理和安排，护公共设他和公共利益、施工现场的机械设备、临建及材料址放、必投方要求和批准的施工组织设计布置。14.施工中乙方不得财工程设计围进行变更。乙方因擅自变更范围发生的费用及因此导致甲方投夫，由乙方承担，延误的工期不得顺延。15.安全与文明施工乙方应严格执行青岛市《信工现场管理标准》有关规定和工程建设安全生产有关规定进行管理，严格按操作规程、标准组织施工，并随时拉受行业安金检查人员依法实施的监督检查，采取安全防护措施，消除事故阳志，确保无安全责任伤亡事故。一旦发生人身或财产损失的，乙万承担全部赔偿貴任，与甲方无关。16.工程质量保修，执行相关规定。本工程采用包工包料方式。除甲方要求外，木二程所需材料、设备均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料，设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经中方验收目方可进场。在工程施工过程中若因乙方使用假冒伪名村料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，口方对乙处以合国价款15%的罚款且应无条件返修至合格标准。17.因不可我力件发佰等致的费用及工期延误，双方应承担相应的责任，工期将顺延。如乙方自停工超过5日或工期逾期超过10日的，甲方有权解除合间，2方已施工的工程量和工程款以甲方核定为准并处以合同价款13%的司款。合同解除后。乙方应在甲方要求时间内擀M场地，逾期不被出的，视为乙方放弃现场的所有物品和设备的所有权，甲方有权直按处置。18.争议解决方式因履行本合同产生争议，甲方双方应协商解决，若协商不成，可依法向印墨区人民法院提起诉讼。19.本合同一式肆份，双方各执贰份，自签章之日生效，任何一方不得随意更改，双方具有同等法律效力20.本合同其他未尽事宜，双方协商解决甲方合同订立时间：2025年10月17日地址：大和路68地址法定代表人：印法定代表人委托代理人：委托代理人：开户人行：开户人行：农行出安分理处账号：影号38123001040000U80
投标 / 标书制作要点（原创）
本食品加工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。青岛市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
