修缮施工采购合同公告（延安市宝塔区人民法院2025）
一、合同编号：HT-延安市-2025-00470
二、合同名称：延安市宝塔区人民法院枣园法庭修缮施工合同
三、项目编号：ZCSP-延安市-2025-01019
四、项目名称：延安市宝塔区人民法院枣园法庭修缮项目
五、合同主体
采购人(甲方)：延安市宝塔区人民法院
地址：延安市宝塔区百米大道永吉路5号
联系方式：13772270188
供应商(乙方)：陕西昱逸建设工程有限公司
地址：陕西省延安市宝塔区
联系方式：13309112024
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
330000
1(项)
￥150,000.00
￥150,000.00
符合相关行业技术标准
合同金额： 150,000.00元，大写(人民币)：壹拾伍万元整
履约期限：2025年10月14日至2025年10月15日
履约地点：
采购方式：
七、合同签订日期
2025年10月13日
八、合同公告日期
2025年10月29日
九、其他补充事宜
合同附件：
合同.pdf
延安市宝塔区人民法院
2025年10月29日
延安市宝塔区人民法院枣园法庭修缮施工合同发包人(全称）延安市宝塔区人民法院（以下简称甲方)承包人(全程)陕西昱逸建设工程有限公司(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其它相关法律法规，在自愿、平等和诚实信用的原则基础上，双方就本施工事项协商一致，特订立本合。一、工程概况工程名称：延安市宝塔区人民法院枣园法庭修缮项目工程地点：延安市宝塔区人民法院枣园人民法庭工程内容：拆除并恢复院内西侧塌陷地面、化粪池四周塌陷地面，重做法庭屋顶防水及保温层并购置新的化粪池玻璃钢罐等。二、工程承包方式：包工、包主材辅材、包机械、包质量、包工期、包管理、保安全。三、合同工期开工日期：2025.10.14完工日期：2025.11.15合同工期总日历天数：30天四、质量保证质量等级:合格。CS扫描全能王3亿人都在用的扫插App工程质量严格按国家现行行业标准和规范执行，一次检验合格。如质量等级经建设单位验评后达不到施工图及施工规范规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。五、质保期本工程中屋面相关工程质保期为5年，剩余化粪池及其它项目质保期为2年。六、合同价款(一)合同报价书见后附清单(二)合同总价:根据评审部门的评审，暂以乙方报价329800元（大写叁拾贰万玖仟捌佰零肆元壹角整）为初步预算，最终以审计金额为准。七、税票提供：以上合同价为含税价格，乙方负责提供发票。八、付款办法：本工程款在开工10日后先付15万元，剩余款项在完工验收合格后一次性付清。九、甲方的职权及义务1、有权对乙方的施工管理、工程质量、施工进度、安全文明进行监督和管理。对乙方违规行为有批评、要求其整改和处罚权。CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App2、指派专人负责乙方工作的协调，验收乙方进场施工的材料，配合乙方的测量放线工作。3、若乙方未按划定工程量、既定工期施工甲方有权终止合同并委托其它公司施工，产生额外费用均由乙方承担。十、乙方的职权和义务1、遵守国家和地**府有关工程建设和建筑工程施工管理的法律法规，自觉行业规定以及甲方现场管理各项规章制度，维护甲方的形象。负责全面履行合同，做到工程质量好、工期快、现场文明卫生，无重大质量和安全、治安、消防事故的发生。2、服从现场甲方的管理和监督，积极主动地搞好各方面的配合和协调工作，搞好安全文明工地建设。3、加强自身的管理，做好现场人员的安全、文明教育，指派专人负责其安全生产。4、做好民工工资的准备工作，确保民工思想和情绪的稳定，施工期内不得发生民工闹事。5、验收后，工程质保期内，乙方负责维修合同约定工程质量缺陷。6、全面配合甲方安全文明工地建设及成品保护工作，7方应做到工完场清，不得浪费材料，材料堆放整齐并放置于甲方指定区域。CS扫描全能王3亿人都在用的扫播App7、乙方进场前必须向甲方提交或办理有关证件(身份证复印件、上岗证等),保证提供证件的真实性和有效性，进场后甲方发现乙方人员中健康状况不适于现场施工作业者，必须无条件退场。8、乙方施工人员必须树立牢固的安全施工意识，采取必要的安全措施，杜绝安全事故的发生，将安全隐患消除于萌芽状态。乙方在施工过程中出现的一切安全、质量事故，责任均由乙方承担，甲方概不负责。十一、其他约定为保障所有施工人员权益，乙方必须为法定务工人员全员购买工伤保险。十二、合同未尽事宜，双方另行协商，并签订补充条款。十三、本合同执行中发生异议，双方可协商解决，协商无果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。十四、本合同的签订地为延安市宝塔区人民法院十五、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份是有甲方(盖章)：乙方(盖章）法人或授权人（签字）20老法人或授权人签字）新联系方式：联系方式：3年1月13日2025年10月13日CS扫描全能王3亿人都在用的扫插App
投标 / 标书制作要点（原创）
本修缮施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
