增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目建设工程施工 增设户外收纳柜、最观和体能长廊以及生态游戏区域采购合同公告（鄂托克旗第四幼儿园2025）
鄂托克旗第四幼儿园鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目建设工程施工合同政府采购合同公告
一、合同编号：ESZCEQ-C-G-250053-HT-2587592
二、合同名称：鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目建设工程施工合同
三、项目编号：ESZCEQ-C-G-250053
四、项目名称：增设户外收纳柜、最观和体能长廊以及生态游戏区域项目
五、合同主体
采购人(甲方)：鄂托克旗第四幼儿园
地址：鄂托克旗乌兰镇
联系方式：15947261331
供应商(乙方)：内蒙古建工建设工程有限公司
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区金地华府3-0-411
联系方式：04776988451
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
增设户外收纳柜、最观和体能长廊以及生态游戏区域项目
1(项)
￥1,168,000.00
￥1,168,000.00
【无】
合同金额： 1,168,000.00元，大写(人民币)：壹佰壹拾陆万捌仟元整
履约期限：2025年10月20日至2026年11月28日
履约地点：/
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2025年10月20日
八、合同公告日期
2025年11月04日
九、其他补充事宜
无
合同附件：
鄂托克旗第四幼儿园(2).pdf
鄂托克旗第四幼儿园
2025年11月04日
鄂托克旗第四幼儿园增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目建设工程施工合同甲方：鄂托克旗第四幼儿园乙方：内蒙古建工建设工程有限公司项目编号：ESZCEQ-C-G-250053合同协议书发包人（全称）：鄂托克旗第四幼儿园承包人（全称）：内蒙古建工建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就足球场更换草坪工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目。2.工程地点：鄂托克旗第四幼儿园3.工程立项批准文号：ESZCEQ-C-G-2500534.工程内容：增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域。二、合同工期计划开工日期：2025年10月20日。计划竣工日期：205年月28日。工期总日历天数40日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家质量验收标准的合格工程标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰壹拾陆万捌仟元整(￥1,168,000.00元)；1五、付款方式待工程全部完工，并经本合同第八条约定的验收程序合格后，发包人将向承包人支付97%合同价款，余下3%保修期满后支付。六、项目经理承包人项目经理：王瑞霞七、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。八、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修2期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4.若未按照要求完成工程，施工方将承担违约责任，赔偿因工期延误给建设方造成的损失。同时，施工方需采取有效的补救措施，在规定时间内按要求完成剩余工程任务，以确保项目能够顺利交付使用。5.质保期：整体质保一年。质保金：工程总造价的3%，待工程质保期满，甲方无息支付给乙方。九、验收由甲乙双方及第三方（如有）按照招标文件、投标文件及合同要求，一同对工程内容验收并签字确认。十、违约条款17.方逾期提供服务甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金2其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决十一、争议的解决方式合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：1.提交劳动仲裁委员会仲裁2.向人民法院起诉十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合3同的组成部分。十三、合同生效本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并签章并加盖双方公章或合同专用章后生效。十四、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。承包人：（盖章）发包人：（（盖章）国宋法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）有规期东法定代表人或其委托代理人：印占(签字或签章）胜区金地华府3-0-411邮政编码：0l6100邮政编码：017000法定代表人：张慧法定代表人：宋占国委托代理人：委托代理人：电话：15947261331电话：0477-6988451传真：传真：0477-6988451电子信箱：电子信箱：nmgjgjs@163.com开户银行：鄂尔多斯市中国银行团结建行要托克行行开户银行：路支行账号：1505016871360800266账号：1492520972294
投标 / 标书制作要点（原创）
本增设户外收纳柜、景观和体能长廊以及生态游戏区域项目建设工程施工 增设户外收纳柜、最观和体能长廊以及生态游戏区域涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
