河流防洪治理工程 河流防洪治理工程施工及监理采购合同公告（鲁山县水利局2025）
一、合同编号：鲁采招标-2025-76-G
二、合同名称：鲁山县水利局鲁山县灰河中小河流防洪治理工程第七标段
三、项目编号：鲁采招标-2025-76
四、项目名称：鲁山县水利局鲁山县灰河中小河流防洪治理工程施工及监理项目
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：鲁山县水利局
地址：河南省鲁山县人民路314号
联系人：李志方
联系方式：13703753756
2.供应商（乙方）：河南水润建设工程有限公司
企业规模：中型
地址：河南省驻马店市汝南县金铺镇人民政府司法所一楼102
联系人：白猛
联系方式：17335555252
六、合同主要信息
1、合同金额：2932330.42 元
2、采购方式：公开招标
3、履约期限、地点等简要信息：
治理河道总长度13.816km，防洪标准为20年一遇，本标段主要建设内容为河道治理、堤防加固、岸坡护砌等工程。
4、合同主要标的信息
序号
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
其他专业施工
鲁山县
120天
桂瑞
豫241212288114
七、合同签订日期：2025年09月28日
八、合同公告日期：2025年11月10日
七标合同.pdf
鲁山县灰河中小河流防洪治理工程施工合同协议书（第七标段）发包人：鲁山县中小河流治理工程建设管理局承包人：河南水润建设工程有限公司签订地点：鲁山县水利局签订时间：2025年9月28日合同协议书鲁山县中小河流治理工程建设管理局（以下简称“发包人”）为实施鲁山县灰河中小河流防洪治理工程，已接受河南水润建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对鲁山县灰河中小河流防洪治理工程的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）本协议书；（2）中标通知书；（3）投标文件；（4）招标文件；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单（包括说明）；（8）其它合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。2.工程规模及建设内容：治理河道总长度13.816km，防洪标准为20年一遇，本标段主要建设内容为河道治理、堤防加固、岸坡护砌等工程。3合同工期3.1合同工期总日历天数120天。3.2承包人应按照监理人指示开工，因承包人原因逾期完工，承包人需缴纳违约金500元/天，违约金的总额不超过合同价格的2%；除不可抗力外，非承包人原因导致工期延误，发包人除顺延工期外，应赔偿给承包人造成的损失。-1-4签约合同价：人民币（大写）贰佰捌拾陆万捌仟柒佰壹拾陆元零伍分（￥2868716.05元）。实际结算价=实际完成并经发包人代表和监理人共同签证认可的工程量*中标单价。4.1进度款支付：预付款按照合同价的30%支付；进度款按实际完成工程量的80%支付；竣工验收合格后支付到审计价的97%；工程保修期从竣工验收通过之日起算，保修期一年，在未发生农民工讨薪上访事件后，责任人无缺陷时一次性无息付清剩余价款。4.2工程竣工结算价为审计单位的审计价。4.3安全生产措施费（不可竞争费）63193.80元已包含在合同总价中，工程开工后1个月内至少支付50%，承包人根据需要提出使用申请，由建设、监理等单位签字后，承包人支付相应费用。该部分费用由承包人随工程进度按实际发生额每次进行抵扣，直到核销完成为止。工程竣工结算后结余的安全生产措施费退回发包人。5.承包人项目经理：桂瑞，技术负责人：熊二伟。5.1项目经理不能兼任其他工程的项目经理或主要负责人。项目经理在签订合同后，如无不可抗力因素，不得更换，否则承包人向发包人支付违约金伍万元，并且每月在现场工作天数不得少于21天。项目经理有事必须经发包人批准，发包人将根据监理人提交的考勤记录对项目经理进行考评，按照建管局奖惩实施细则进行处罚。5.3技术负责人不能兼任其他工程的负责人。未经发包人同意，在本合同施工期内项目技术负责人不得更换，否则承包人向发包人支付违约金叁万元，并且每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录对项目技术负责人进行考评，按照建管局奖惩实施细则进行处罚。7.工程质量符合合格标准。8.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。10.本协议书一式捌份，发包人陆份，承包人贰份。11.在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决，如协商不成，可向鲁山县人民法院提起诉讼。12.本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字并盖公章后生效。13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：承包人：（盖单位章）法定代表人：（或委托代理人）（盖单位章）法定代表人：（或委托代理）地址：地址：电话：电话：电子信箱：电子信箱：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：帐号：帐号
投标 / 标书制作要点（原创）
本河流防洪治理工程 河流防洪治理工程施工及监理涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
