交通转移支付用于省道及农村公路养护工程采购合同公告（景东彝族自治县地方公路管理段2025）
普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程合同公示
合同公示信息
招标项目编号：
GC530800202500341001
招标项目名称：
普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程
标段编号：
GC530800202500341001001
标段名称：
普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程第一合同段
招标人：
景东彝族自治县地方公路管理段
招标方式：
公开招标
评标方式：
电子评标
中标人：
云南浩途建设工程有限公司
中标价(万元)：
204.6689
中标工期：
150日历天
项目经理/总监：
马超
合同公示日期：
2025-11-20
合同公示内容：
详见合同附件
附件信息
合同附件：
序号
文件名
创建时间
1
签章文件.pdf
2025-11-20 10:57:16
普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程第一合同段施工合同合同编号：发包人：景东彝族自治县地方公路管理段承包人：云南浩途建设工程有限公司2025年11月19日合同协议书景东彝族自治县地方公路管理段（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程第一合同段（项目名称），已接受云南浩途建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：第一合同段：①文井镇都拉村7组三家村组路，起点里程K0+000，止点里程K2+000，养护里程长2公里；②文井镇中所村新村组路，起点里程K1+288，止点里程K2+105，养护里程长0.817公里；③文井镇双水井村平掌组路，起点里程K0+000止点里程K1+590，养护里程长1.590公里；④文井镇新会村丁居组路，起点里程K1+000，止点里程K3+782，养护里程长2.782公里；⑤文井镇新会村新村组路，起点里程K1+000，止点里程K5+349，养护里程长4.349公里；⑥文井镇文老路，起点里程K0+362，止点里程K1+211，养护里程长0.849公里；⑦文井镇挖萨路，起点里程K0+000，止点里程K0+613，养护里程长0.613公里；⑧文井镇新龙村公路，起点里程K0+000，止点里程K6+035，养护里程长4.035公里。经过现场调查，本次项目实施主要对路基、路面工程进行修复养护，主要设计内容为对路基缺口进行处理、对边沟排水不畅路段进行清淤；对坍方路段进行清理；对水泥混凝土路面裂缝处治；对路面破损路段先挖除，再重铺15cm厚天然砂砾石调型层和18cm水泥混凝土面层，原则上按原公路等级标准建设。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）工程量清单计量规则；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；-1-（12）其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：（含税）人民币（大写贰佰零肆万陆仟陆佰捌拾玖元整）（¥2,046,689.00元）。增值税税率9%，（增值税税率按照国家政策调整执行，税率变更不再签订补充协议）。4.承包人项目经理：马超。承包人项目总工：王兰仙。5.工程质量符合工程交工验收的质量评定：符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：符合《公路工程质量鉴定办法》；且一次性验收合格。工程安全目标：无安全事故。6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人应按照监理人指示开工，工期为150日历天。9.本发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。（1）合同签订之后到开工前，发包方支付给承包方开工预付款合同价的10%；（2）中期支付：视资金到位情况，按完成工程量的80%进行支付；（3）终期支付：审计结束后，按审计审定投资额的97%进行支付；（4）最终支付：工程交（竣）工验收合格、缺陷责任期满，在监理工程师签发缺陷责任期终止证书后42天内付清。10.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交（竣）工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书及发包人支付完承包人全部工程款后失效。11本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。发包人：景东彝族自治县地方公路管理段(盖单位章）承包人：云南浩途建设工程有限公司(盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）2025年11月19日2025年11月19日-2-第一节通用合同条款“通用合同条款”采用中华人民共和国《标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”。-3-第二节专用合同条款A公路工程专用合同条款“公路工程专用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“公路工程专用合同条款”。-4-B.项目专用合同条款说明：1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）编制项目招标文件中的“项目专用合同条款"时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款"及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。（3）其他需要补充、细化的内容。-5-项目专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。序号条目号信息或数据11.1.2.2发包人：景东彝族自治县地方公路管理段地址：景东县锦屏镇御笔路2号21.1.2.6由招标人自行确定31.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算一年41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人58.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：自签订合同之日起14天内承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：自下发开工通知之日起14天内617.4.1质量保证金：3％合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予/％合同价格质量保证金的优惠。717.5.1（1）承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份。817.6.1（1）承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份。918.2（2）竣工资料的份数：3份。2份纸质版交业主，1份PDF电子版U盘拷贝或刻盘交行业主管部门备案（电子版与纸质版一致）。1019.7（1）保修期：自实际交工日期起计算一年。1120.1建筑工程一切险的保险费率：2.5‰计算基数为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章的合计金额。1220.4.2第三者责任险的最低投保金额：事故次数不限（不计免赔额）保险费率：0.5‰计算基数为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章的合计金额。序号条目号信息或数据1324.1争议的最终解决方式：诉讼如采用仲裁，仲裁委员会名称：-7-项目专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同第1.1.2.2目细化为：发包人：景东彝族自治县地方公路管理段第1.1.2.6目细化为：监理人：受发包人委托对合同履行实施管理的法人或者其他组织。1.1.6.1目细化为：书面形式：指手书、打字或印刷的通信函电、合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。2.3提供施工场地2.3条细化：对本合同工程所需用土、石料、砂或其他当地材料的料场，承包人在现场调查及编标过程中均已核实，在合同实施过程中不论何种原因导致料场的变更以及在承包人认为变更料场方能实施本合同工程的部分或全部，由此而产生的税和费由承包人承担，合同单价不予调整，对不符合合同要求的上述场地，监理工程师有权制止承包人使用。在施工过程中，业主有义务协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题，但业主协助的成功与否，不免除根据合同文件规定承包人应承担的一切责任。所有因料场而产生的一切税和费，已包括在相关单价或总价中，业主不再单独支付任何费用。4.1承包人的一般义务第4.1.9项补充：在交工证书签发之日前，承包人为照管、维护和修复工程缺陷所需费用已包含在投标单价或总额价中，业主不再另行支付。4.10承包人现场查勘第4.10项补充：4.10.3应认为，承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查，并已经查明以下方面内容：-8-(1)现场的地形地貌和特征；(2)水文和气候条件；(3)实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；(4)取土场、弃土场、料场位置与状况；(5)进场道路和水、电、食宿供应条件；(6)当地的乡规民约和风俗习惯。(7)现场考察应结合本工程的实际情况，对施工现场作周密布置，除充分考虑第9条规定外，还应对施工现场临近结构物的保护、使用地方道路的维护，以及施工用水的排放及排污作统一部署和安排。还应认为，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料；因此认为，承包人的投标文件是以业主所提供资料和他自已的察看和核查为依据的。承包人通过现场考察，对实施和完成本合同工程及缺陷修复所需的工、机、料费及管理费等全部费用已作了充分考虑。7.交通运输第7.5项补充：承包人在施工中利用原有地方道路作为施工便道时对已通车公路和原有设施都应妥善保护，确保安全畅通不得损坏，若因承包人在施工中损坏了原有公路设施，应进行修复或补偿，不论任何原因都由承包人承担全部责任并支付费用，并不得因此而延长工期。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。第7条补充7.7项：施工期间必须维持交通运输畅通，配备足够的保通人员，并设置符合规定的反光安全警示标志牌，若因设计要求改移原有道路或施工对未作改移的公路干扰时，必须有详实可行的施工组织设计，并经监理工程师批准后，才能对设计工程开工。费用已包含在相关单价中，业主不负责此项费用。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼等费用及其它一切责任由-9-承包人负责。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。10.1合同进度计划承包人编制施工方案的内容：承包人在制定施工方案时，应充分考虑施工对经过附近的铁路、公路、管线的干扰与影响，在施工中应采取有效措施确保铁路、公路、管线的正常运行，此项费用已包含在投标单价和总价内，业主不再另行支付。若因承包人施工影响设计拆迁范围以外的铁路、公路、管线的正常运行，而导致索赔、赔偿、诉讼等，由承包人承担一切责任和费用。在特殊情况下，业主下发指令的除外。11.4异常恶劣的气候条件公路工程专用合同条款11.4款约定为：（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。（2）不利降水的衡量标准为：a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；b.按项目所在地实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次。（3）异常恶劣气候的时间，监理工程师将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。（5）受本子款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理工程师方能考虑延长工程总工期。13.工程质量第13.1.1项补充：工程质量验收按技术规范及交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）执行，全部分项工程质量应达到合格等级（若有新标准颁布实施，以新标准为准），承包人在工程投入和质量自检时，需予以认真考虑。16.价格调整-10-补充16.2项:16.2本项目工程在合同执行期间不进行价格调整。17．计量与支付17.2.2预付款保函本项约定为：本项目不采用预付款保函。17.3工程进度付款17.3.1.计量支付最高限价为当期计量总额的80%，其中工程款占70%，人工费占10%，人工费拨付到农民工工资专用账户；待工程项目审计结束并竣（交）工验收合格后发包人支付最高限额为总额的97%，剩余3%作为质量保证金（质保期为一年）。承包人可一次性缴纳3%质量保证金。17.6最终结清17.6.1最终结清申请单本项（1）目约定为：承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。17.6.2最终结清证书和支付时间本项（2）目细化为：最终结算费用以发包人委托的工程审计单位和承包人审核认定后的工程结算总价为准。施工过程中，根据工程项目资金就位情况和工程进度完成情况，按合格实体工程量进行及时拨付。余款待竣工结算审定后支付金额至97%，扣留3%的质量保证金到满缺陷责任终止时一次付清。17.6.3计价依据1.工程量清单预算与施工图相关工程内容应形成对应关系。2.工程量清单预算编制依据3.主管部门批准的施工图设计文件。-11-4.国家、省、市相关规范、标准及规定。5.国家现行政策（如税收政策）以及本招标文件的相关规定。6.以发包人委托的第三方机构审核的预算作为计价依据。7.云南省地方行业标准《公路工程工程量清单计量规范》（DB53/T2001.1-2014）、《公路工程工程量标准清单》（DB53/T2001.2-2014）。18.交工验收18.2.第（2）款补充：各分部（项）工程的竣工图须在有关工程完工后在业主规定的时间内提交监理工程师审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向业主提交6整套监理工程师认为完整，合格的竣工文件。在缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。提交竣工文件的同时应提交与竣工图和相关资料内容完全一致的不可擦写光盘一式两份。所有文件资料(含质检、试验、变更、计量等资料)除承包人、监理工程师及业主等相关人员签字外，均需用计算机统一处理。竣工文件的编制应符合交通部2004年第3号令的《公路工程竣(交)工验收办法》及《公路工程资料编制》的规定和要求。21.1不可抗力的确认21.1.1（6）不可抗力的其他情形：政府取消或者停止本工程项目的实施。22.违约22.1承包人违约22.1.1承包人违约的情形本项（10）款细化为：（10）如果总监理工程师或驻地监理工程师所发出的书面指令，承包人收到3天内无实质性响应指令内容，则视为承包人行为违约。25．其它约定25.2安全生产费承包人应采取有效措施，确保施工安全，在关键工程及高危工程施工前，承包人应编制专项安全施工组织设计指导施工。安全生产包括承包人在生产过程中采取的各种安全措施，安全生产条件、安全生产信用-12-情况、安全生产的保障措施等。承包人对安全生产工作全面负责。承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的项目工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。确保安全生产费用的有效使用，并根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。本项目安全生产费计费详见工程量清单及清单说明。-13-第三节合同附件格式附件一安全生产合同安全生产合同为在普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程第一合同段（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人景东彝族自治县地方公路管理段（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人云南浩途建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。-14-（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。3.违约责任-15-如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：景东彝族自治县地方公路管理段(盖单位章）承包人：云南浩途建设工程有限公司(盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）2025年11月19日2025年11月19日-16-附件二廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程第一合同段（项目名称）的项目法人景东彝族自治县地方公路管理段（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位云南浩途建设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”）特订立如下合同。1.发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。（2）严格执行普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程第一合同段（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工-17-程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本合同经双方签署后立即生效。8.本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。-18-发包人：景东彝族自治县地方公路管理段(盖单位章）承包人：云南浩途建设工程有限公司(盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）2025年11月19日2025年11月19日-19-附件三预防和制止拖欠农民工工资的协议根据******《关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》（国办发[2003]94号）文件精神，为切实解决有效预防和制止我县项目建设领域拖欠农民工工资的问题，维护建筑市场的正常秩序，保障农民工的合法权益，维护社会稳定。在工程合同协议书的基础上，景东彝族自治县地方公路管理段（以下简称“发包人”）和云南浩途建设工程有限公司（以下简称“承包人”）签订本协议：一、承包人每月必须支付一定的民工正常生活费，不得克扣和无故拖欠民工工资。二、承包人必须与劳务分包企业或非劳务分包企业人员签订劳动合同。三、在施工期间，双方解除劳动合同，须同时结清并支付农民工工资。四、在施工期间，承包人如未按时结清农民工工资，业主可按承包人上报的情况从拨款中扣除农民工工资并支付给农民工。五、在施工结束或工程结算完成后，须在一个月内结清并支付清农民工工资。六、一但出现违法违纪，导致上访、安全问题、群众纠纷问题，承包人出问题，自行处理解决，因承包人责任而欠拖不决，发包人可采取强制措施解决（含经济的、行政手段等）。七、本合同正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收合格，缺陷责任期满后失效。发包人：景东彝族自治县地方公路管理段(盖单位章）承包人：云南浩途建设工程有限公司(盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）2025年11月19日2025年11月19日-20-附件四合同工程量清单1．工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15．4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。1.4工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。2．投标报价说明2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保-21-险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：详见固化清单。2.8暂估价的数量及拟用子目的说明：无。3.计日工说明：本项目不计列计日工。4．其他说明4.1本项目的工程量清单第100章中只计取保险费（建筑工程一切险费率取2.5‰、第三者责任险费率取0.5‰）、安全生产费（费率取1.5%）,保险费的费率计算基数为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第600章的合计金额；安全生产费的费率计算基数为工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第600章的合计金额；第100章中除上述费用外其他工程子目不再单独报价（计量），其费用包含在各报价子目中。4.2招标人提供的施工招标图纸及工程数量仅供投标参考，最终按实际发生量和招标人认可的计量规则进行计量支付和竣工结算。4.3本项目工程量清单参照《云南省公路养护工程工程量标准清单》（试行）、《云南省公路养护工程工程量清单》计量规范（试行）进行编制。5.工程量清单-22-普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段）投标报价汇总表所含线路投标报价(元)备注序号线路名称1普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇都拉村7组三家村组路）3039782普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇中所村新村组路）1603073普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇双水井村平掌组路）1072004普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇新会村丁居组路）3896805普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇新会村新村组路）4518956普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇文老路）1002117普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇挖萨路）1086078普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇新龙村公路）424811合计2046689-23-工程量清单计价汇总表普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文合同段：井镇都拉村7组三家村组路）序号章次科目名称金额（元）1100总则53892200路基不需要填写3300路面2615174400桥梁、涵洞349685600安全设施及预埋管线工程21046第100章至第600章清单合计3039787计日工合计不需要填写8暂估价合计不需要填写9不可预见费（暂列金额）不需要填写10投标报价=(6)+(7)+(8)+(9)303978-24-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇都拉村7组三家村组路）清单第100章总则子目号子目名称单位数量综合单价合价101通则101-1保险费101-1-1按合同条款规定，提供建筑工程一切险（2.5‰）总额758758101-1-2按合同条款规定，提供第三者责任险（0.5‰）总额152152102工程管理102-1竣工文件总额已包含在各报价子目中102-2施工环保费总额已包含在各报价子目中102-3安全生产费（1.5%）总额44794479102-4安全保通费总额已包含在各报价子目中103临时工程与设施103-1临时用地总额已包含在各报价子目中103-2临时供电总额已包含在各报价子目中103-3临时通讯总额已包含在各报价子目中103-4临时便道总额已包含在各报价子目中104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额已包含在各报价子目中清单第100章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币5389-25-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇都拉村7组三家村组路）清单第300章路面子目号子目名称单位数量综合单价合价302水泥混凝土路面养护302-2水泥混凝土路面养护302-2-3现浇水泥混凝土路面302-2-3-5水泥混凝土路面（弯拉强度4.0MPa)m3370.80595.34220752302-2-4路面钢筋302-2-4-1光圆钢筋（HPB300）kg300.005.031509302-3天然砂砾石基层（调型层）302-3-1厚15cmm22060.0010.0020600304路面附属工程304-10拆除其他旧路面304-10-1挖除砂石路面m3678.6527.4918656清单第300章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币261517-26-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇都拉村7组三家村组路）清单第400章桥梁、涵洞子目号子目名称单位数量综合单价合价407涵洞加固407-2接长及新建管涵407-2-6Φ0.4m（含进出水口圬工）m6.00210.001260407-3接长或新建盖板涵、箱涵及拱涵407-3-1基础407-3-1-1挖基、回填407-3-1-1-1挖土方m314.0019.86278407-3-1-1-2挖石方m36.0046.17277407-3-1-3现浇混凝土基础407-3-1-3-1C25混凝土m317.94567.5810182407-3-2涵台407-3-2-2现浇混凝土407-3-2-2-1C25混凝土m317.55618.2910851407-3-3盖板407-3-3-1预制安装盖板407-3-3-1-1C35混凝土m32.85920.742624407-3-3-3钢筋407-3-3-3-1光圆钢筋（HPB300）kg193.005.861131407-3-3-3-2带肋钢筋（HRB400）kg329.005.261731407-3-5涵底铺砌407-3-5-2现浇混凝土407-3-5-2-1C25混凝土m311.52575.896634清单第400章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币34968-27-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇都拉村7组三家村组路）清单第600章安全设施及预埋管线工程子目号子目名称单位数量综合单价合价603道路交通标志603-3增设交通标志603-3-12示警桩根8.00263.002104清单第600章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币2104-28-工程量清单计价汇总表普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文合同段：井镇中所村新村组路）序号章次科目名称金额（元）1100总则28422200路基72343300路面1502314400桥梁、涵洞不需要填写5600安全设施及预埋管线工程不需要填写6第100章至第600章清单合计1603077计日工合计不需要填写8暂估价合计不需要填写9不可预见费（暂列金额）不需要填写10投标报价=(6)+(7)+(8)+(9)160307-29-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇中所村新村组路）清单第100章总则子目号子目名称单位数量综合单价合价101通则101-1保险费101-1-1按合同条款规定，提供建筑工程一切险（2.5‰）总额400400101-1-2按合同条款规定，提供第三者责任险（0.5‰）总额8080102工程管理102-1竣工文件总额已包含在各报价子目中102-2施工环保费总额已包含在各报价子目中102-3安全生产费（1.5%）总额23622362102-4安全保通费总额已包含在各报价子目中103临时工程与设施103-1临时用地总额已包含在各报价子目中103-2临时供电总额已包含在各报价子目中103-3临时通讯总额已包含在各报价子目中103-4临时便道总额已包含在各报价子目中104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额已包含在各报价子目中清单第100章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币2842-30-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇中所村新村组路）清单第200章路基子目号子目名称单位数量综合单价合价202路基修复与补强202-7路基补强202-7-1天然砂砾补强层m3105.6068.57234清单第200章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币7234-31-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇中所村新村组路）清单第300章路面子目号子目名称单位数量综合单价合价302水泥混凝土路面养护302-1水泥混凝土路面常见病害维修302-1-2裂缝灌缝302-1-2-3乳化沥青灌缝m526.508.24317302-2水泥混凝土路面养护302-2-1挖除混凝土路面板（含旧板凿除及清运）m3179.1939.887146302-2-3现浇水泥混凝土路面302-2-3-5水泥混凝土路面（弯拉强度4.0MPa)m3202.95617.27125275302-3天然砂砾石基层（调型层）302-3-1厚15cmm2828.5013.2310961302-4基层及底基层302-4-1挖除基层（厚15cm）m3124.2820.372532清单第300章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币150231-32-工程量清单计价汇总表普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文合同段：井镇双水井村平掌组路）序号章次科目名称金额（元）1100总则14812200路基868103300路面72824400桥梁、涵洞不需要填写5600安全设施及预埋管线工程116276第100章至第600章清单合计1072007计日工合计不需要填写8暂估价合计不需要填写9不可预见费（暂列金额）不需要填写10投标报价=(6)+(7)+(8)+(9)107200-33-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇双水井村平掌组路）清单第100章总则子目号子目名称单位数量综合单价合价101通则101-1保险费101-1-1按合同条款规定，提供建筑工程一切险（2.5‰）总额268268101-1-2按合同条款规定，提供第三者责任险（0.5‰）总额5454102工程管理102-1竣工文件总额已包含在各报价子目中102-2施工环保费总额已包含在各报价子目中102-3安全生产费（1.5%）总额15861586102-4安全保通费总额已包含在各报价子目中103临时工程与设施103-1临时用地总额已包含在各报价子目中103-2临时供电总额已包含在各报价子目中103-3临时通讯总额已包含在各报价子目中103-4临时便道总额已包含在各报价子目中104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额已包含在各报价子目中清单第100章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币1481-34-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇双水井村平掌组路）清单第200章路基子目号子目名称单位数量综合单价合价202路基修复与补强202-7路基补强202-7-1天然砂砾补强层m31.2068.6782203路基排水203-1原有排水设施修复与加固203-1-6边沟清理m310.0011.00110203-2增设排水设施203-2-3跌水与急流槽203-2-3-3现浇混凝土203-2-3-3-2C20混凝土m31.33523.01696204路基防护204-3增设护坡、护面墙、护脚、护肩墙、拦水坝、河床铺砌、石笼防护204-3-4现浇混凝土204-3-4-1C20片石混凝土m35.40550.202971204-4增设挡土墙204-4-1干砌(浆砌)片石、混凝土及钢筋混凝土、锚杆、锚定板挡土墙204-4-1-4现浇混凝土204-4-1-4-1C20片石混凝土m3149.19556.0182951清单第200章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币86810-35-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇双水井村平掌组路）清单第300章路面子目号子目名称单位数量综合单价合价302水泥混凝土路面养护302-1水泥混凝土路面常见病害维修302-1-2裂缝灌缝302-1-2-3乳化沥青灌缝m17.007.97135302-2水泥混凝土路面养护302-2-1挖除混凝土路面板（含旧板凿除及清运）m39.6341.00395302-2-3现浇水泥混凝土路面302-2-3-5水泥混凝土路面（弯拉强度4.0MPa)m310.35596.506174302-3天然砂砾石基层（调型层）302-3-1厚15cmm245.009.85443302-4基层及底基层302-4-1挖除基层（厚15cm）m36.7520.00135清单第300章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币7282-36-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇双水井村平掌组路）清单第600章安全设施及预埋管线工程子目号子目名称单位数量综合单价合价601护栏601-1混凝土及钢筋混凝土护栏601-1-7示警墩601-1-7-1C20混凝土m31.06628.00666601-1-7-2钢筋601-1-7-2-1光圆钢筋（HPB300）kg60.006.68401601-7增设波形梁钢护栏601-7-1波形梁钢护栏板601-7-1-45Gr-C-2C（含端头）m30.00280.178405601-7-1-46Gr-C-2E（含端头）m8.00265.002120604道路交通标线604-3轮廓标604-3-2附着式轮廓标个4.008.7535清单第600章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币11627-37-工程量清单计价汇总表普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文合同段：井镇新会村丁居组路）序号章次科目名称金额（元）1100总则65412200路基1884273300路面1779404400桥梁、涵洞59885600安全设施及预埋管线工程107846第100章至第600章清单合计3896807计日工合计不需要填写8暂估价合计不需要填写9不可预见费（暂列金额）不需要填写10投标报价=(6)+(7)+(8)+(9)389680-38-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇新会村丁居组路）清单第100章总则子目号子目名称单位数量综合单价合价101通则101-1保险费101-1-1按合同条款规定，提供建筑工程一切险（2.5‰）总额972972101-1-2按合同条款规定，提供第三者责任险（0.5‰）总额194194102工程管理102-1竣工文件总额已包含在各报价子目中102-2施工环保费总额已包含在各报价子目中102-3安全生产费（1.5%）总额57475747102-4安全保通费总额已包含在各报价子目中103临时工程与设施103-1临时用地总额已包含在各报价子目中103-2临时供电总额已包含在各报价子目中103-3临时通讯总额已包含在各报价子目中103-4临时便道总额已包含在各报价子目中104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额已包含在各报价子目中清单第100章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币6541-39-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇新会村丁居组路）清单第200章路基子目号子目名称单位数量综合单价合价201场地清理201-1场地清理201-1-4清除塌方m3107.107.08758202路基修复与补强202-7路基补强202-7-1天然砂砾补强层m347.2563.953022203路基排水203-1原有排水设施修复与加固203-1-6边沟清理m3504.5611.005550203-2增设排水设施203-2-1边沟、排水沟203-2-1-3现浇混凝土203-2-1-3-2C20混凝土m37.60550.684185204路基防护204-4增设挡土墙204-4-1干砌(浆砌)片石、混凝土及钢筋混凝土、锚杆、锚定板挡土墙204-4-1-4现浇混凝土204-4-1-4-1C20片石混凝土m3316.29553.01174912清单第200章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币188427-40-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇新会村丁居组路）清单第300章路面子目号子目名称单位数量综合单价合价302水泥混凝土路面养护302-1水泥混凝土路面常见病害维修302-1-2裂缝灌缝302-1-2-3乳化沥青灌缝m47.007.50353302-2水泥混凝土路面养护302-2-1挖除混凝土路面板（含旧板凿除及清运）m3235.2837.008705302-2-3现浇水泥混凝土路面302-2-3-5水泥混凝土路面（弯拉强度4.0MPa)m3263.63588.22155072302-3天然砂砾石基层（调型层）302-3-1厚15cmm21222.108.6010510302-4基层及底基层302-4-1挖除基层（厚15cm）m3183.3218.003300清单第300章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币177940-41-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇新会村丁居组路）清单第400章桥梁、涵洞子目号子目名称单位数量综合单价合价407涵洞加固407-2接长及新建管涵407-2-6Φ0.4m（含进出水口圬工）m14.00358.575020407-2-7Φ0.6m（含进出水口圬工）m2.00484.00968清单第400章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币5988-42-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇新会村丁居组路）清单第600章安全设施及预埋管线工程子目号子目名称单位数量综合单价合价601护栏601-7增设波形梁钢护栏601-7-1波形梁钢护栏板601-7-1-45Gr-C-2C（含端头）m28.00270.187565601-7-1-46Gr-C-2E（含端头）m12.00265.083181604道路交通标线604-3轮廓标604-3-2附着式轮廓标个5.007.6038清单第600章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币10784-43-工程量清单计价汇总表普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文合同段：井镇新会村新村组路）序号章次科目名称金额（元）1100总则80092200路基820493300路面3592734400桥梁、涵洞不需要填写5600安全设施及预埋管线工程25646第100章至第600章清单合计4518957计日工合计不需要填写8暂估价合计不需要填写9不可预见费（暂列金额）不需要填写10投标报价=(6)+(7)+(8)+(9)451895-44-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇新会村新村组路）清单第100章总则子目号子目名称单位数量综合单价合价101通则101-1保险费101-1-1按合同条款规定，提供建筑工程一切险（2.5‰）总额11261126101-1-2按合同条款规定，提供第三者责任险（0.5‰）总额225225102工程管理102-1竣工文件总额已包含在各报价子目中102-2施工环保费总额已包含在各报价子目中102-3安全生产费（1.5%）总额66586658102-4安全保通费总额已包含在各报价子目中103临时工程与设施103-1临时用地总额已包含在各报价子目中103-2临时供电总额已包含在各报价子目中103-3临时通讯总额已包含在各报价子目中103-4临时便道总额已包含在各报价子目中104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额已包含在各报价子目中清单第100章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币8009-45-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇新会村新村组路）清单第200章路基子目号子目名称单位数量综合单价合价201场地清理201-1场地清理201-1-4清除塌方m372.007.50540202路基修复与补强202-7路基补强202-7-1天然砂砾补强层m3239.4068.0016279203路基排水203-2增设排水设施203-2-1边沟、排水沟203-2-1-3现浇混凝土203-2-1-3-2C20混凝土m314.44539.177786204路基防护204-3增设护坡、护面墙、护脚、护肩墙、拦水坝、河床铺砌、石笼防护204-3-4现浇混凝土204-3-4-1C20片石混凝土m325.20550.3113868204-4增设挡土墙204-4-1干砌(浆砌)片石、混凝土及钢筋混凝土、锚杆、锚定板挡土墙204-4-1-4现浇混凝土204-4-1-4-1C20片石混凝土m379.04551.3143576清单第200章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币82049-46-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇新会村新村组路）清单第300章路面子目号子目名称单位数量综合单价合价302水泥混凝土路面养护302-2水泥混凝土路面养护302-2-1挖除混凝土路面板（含旧板凿除及清运）m3425.8641.0017460302-2-3现浇水泥混凝土路面302-2-3-5水泥混凝土路面（弯拉强度4.0MPa)m3533.59590.23314941302-3天然砂砾石基层（调型层）302-3-1厚15cmm22043.9010.2020848302-4基层及底基层302-4-1挖除基层（厚15cm）m3306.5919.656024清单第300章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币359273-47-分部分项工程量清单计价表合同段：普洱市景东县2025年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（第一合同段文井镇新会村新村组路）清单第600章安全设施及预埋管线工程子目号子目名称单位数量综合单价合价601护栏601-1混凝土及钢筋混凝土护栏601-1-7示警墩601-1-7-1C20混凝土m32.65622.831650601-1-7-2钢筋601-1-7-2-1光圆钢筋（HPB300）kg150.006.09914清单第600章合计（结转至工程量清单计价汇总表）人民币2564-48-
投标 / 标书制作要点（原创）
本交通转移支付用于省道及农村公路养护工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
