佛山市人居设施配套 规划道路物探勘察采购合同公告（佛山市顺德区盛弘投资开发有限公司2025）
高新区西部启动区人居设施配套项目（二期）科创人才社区南侧连接红北河东侧规划道路物探勘察
采购项目名称：
高新区西部启动区人居设施配套项目（二期）科创人才社区南侧连接红北河东侧规划道路物探勘察
采购项目编码：
4406063152414232511051786
项目业主：
佛山市顺德区盛弘投资开发有限公司
服务机构：
广东南海城乡建筑设计有限公司
合同名称：
高新区西部启动区人居设施配套项目（二期）科创人才社区南侧连接红北河东侧规划道路物探勘察
合同编号：
4406063152414232511051786
合同总金额：
￥45,407.60元
合同签订时间：
2025年11月20日
履约人员：
合同服务期限：
2025年11月20日至2026年02月28日
服务内容：
根据现行相关法律法规及行业规范，结合本项目实际情况，开展物探、测量工作并出具相应报告。
合同附件
SH2025-E029高新区西部启动区人居设施配套项目（二期）——科创人才社区南侧连接红北河东侧规划道路物探勘察合同.pdf
佛山市顺德区盛弘投资开发有限公司 2025-11-20
附件1：佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司及下属企业合同（协议）评审表合同签订主体口顺盛公司回盛弘公司口盛越公司口盛昊公司口盛贤公司口美创公司口盛途公司口盛途高新区分公司口其他合同名称顺德高新区西部启动区人居设施配套项目（二期）一科创人才社区南侧连接红北河东侧规划道路物探勘察合同合同编号SH2025-E029合同金额45407.60元送审日期2025.11.13合同主要内容：1、服务单位：广东南海城乡建筑设计有限公司2、项目概况及服务范围：承担顺德高新区西部启动区人居设施配套项目（二期）一科创人才社区南侧连接红北河东侧规划道路物探勘察工作。工作成果须通过审查确认3、工期：工程完工验收合格4、服务费用支付方式：1）勘察人提交全部勘察报告成果后，发包人支付合同暂定总额的30%；2）勘察报告经审图中心审查或专家评审会审查合格或发包人确认后，支付至合同暂定总额的90%；3）工程完工验收合格，发包人与勘察人进行结算，一次性支付余款。项目经办人意见项目部门负责人意见签名：表新仅日期：205-1113签名：同一市日期：2025.1113合约部经办人意见合约部负责人意见签名：1日期：2T.113签名：机日期：2005.113财务部负责人意见签名：日期：业务部门分管领导意见签名：日期：207.11.18合约部分管领导意见签名：日期：项目公司法定代表人意见签名：日期：-注：1、上述审批表审批流程中，如一人同时担任两个或以上职务，则该人员在其对应末位签批栏处签字一次即可。2、合同金额20万元以下的，由业务部门分管领导审批即可。3、合同金额20万元以上的，经业务部门分管领导审核后，山项目公司法定代表人审批。建设工程勘察合同工程名称。高新区西部启动区人居设施配套项目（二期）一刨人水社区南侧连接红北河东侧规划道路工程物探助茶工程地点：顺德区杏坛镇合同编号：SH2025-E029甲勘察证书等级：级发包人。佛山市顺德区盛弘投资开发有限公司勘察人：广东南海城乡建筑设计有限公司签订日期：2025年11月2日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：佛山市顺德区盛弘投资开发有限公司勘察人：广东南海城乡建筑设计有限公司发包人委托勘察人承担高新区西部启动区人居设施配套项目（二期）一科创人才社区南侧连接红北河东侧规划道路地下管线物探勘察任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程物探勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：高新区西部启动区人居设施配套项目（二期）——科创人才社区南侧连接红北河东侧规划道路物探勘察1.2工程建设地点：顺德区杏坛镇1.3工程规模、特征：根据甲方所提供的资料，参照有关规范及建设局有关规定。1.4工程任务（内容）与技术要求：勘察任务：根据甲方所提供的资料，参照有关规范及建设局有关规定，进行钻探孔位布置：技术要求：因拟建的项目为高新区西部启动区人居设施配套项目（二期）——科创人才社区南侧连接红北河东侧规划道路，按设计技术要求物探勘察。钻孔取样、原位测试等项目严格按照有关规范执行、地下管线测量按照测量规范。1.5预计勘察物探工作量：按设计单位提供的钻孔布置图，暂定共布置钻孔8个，总勘察深度预计220米，管线测绘面积约12173平方米。具体按实际完成工程量为准。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、1可靠性负责。21提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）地工。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求。23提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。第=条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。助家人负责向发包人提交勘察成果资料捌份，发包人要求增加的份数另行收费。第四务，开工及提交助察成果资料的时间和收费标准及付费力式。4.1开工及提交勘察成果资料的时间。411木工程的勘容工作定干2025年11月20日开工，2025年12月1日前提交勘察、测量成果资料，由于发包人h寂人的原国夫能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定小埋。412助密工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时头准加理情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影啊以非条人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式421本工程勘容按国家规定的收费标准优惠后计取费用，本工程根据双方定收费标准，勘察物探费暂定合计：45407.60元（肆万伍什肆伯零肆元陆鱼）折合综合勘察单价140元/米，物探测量综合单价1.2元/平万来送细报价单附后。报价包含地质勘察、含6%增值税专票、對外钻探地T标原位测试、取十样、十样常规试验、水样分析、资料整埋、打印2装订费、进退场费、人工费、场地整平费等），按实际工程量结算，超过暂定合同价的按暂定合同价结算。不含审图中心的审图费用。付款方式：4.2.1、勘察人提交全部勘察报告成果后，发包人支付合同暂定总额的30%；4.2.2、勘察报告经审图中心审查或专家评审会审查合格或发包人确认后，支付至合同暂定总额的90%；4.2.3、工程完工验收合格，发包人与勘察人进行结算，一次性支付余款。4.2.4、勘察人满足付款要求并提供符合发包人要求的请款资料以及等额有效增值税专用发票后30天内发包人进行支付。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题等）。5.1.3若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应3专付停宣工费（计筒方法见61：发包人若要求在合回规定时间内捉刖家工（或提交助定成果资料）时，发包人应按每提前一大回祭人文村元计算加班费。515发包人应保护勘察人的勘察方案、报告书、文件、资科图纸、数据特殊工艺（方法），专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制不得洲霞，不得擅自修改、传送或回第三人转让取用于本合同外的项目，如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。516本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的具匕页仕。5.2勘察人责任521勘容人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书发技术要求进行工程助容，按本合同规定的时间提交质量合格的勘祭成果资：1料，并对其负责。522中干勘人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负贡无偿子补益完盖体其达到质量合格，若勘察人无力补充完善，需另委托具他单位时，助宣人应承担全部勘察费用：或因勘察质量造成重大经资损失取T程重场时助人应免收直接受损失部分的勘察费，开妆照相天购法伴法规承担相应的经济责任。523在工程勘容前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。524助家过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地猊、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。4K25.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6在勘察工作范围内，勘察人应该确保施工安全，严格按图纸范围施工，避免发生人身伤害或造成经济损失，而且在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由勘察人承担一切责任。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工作日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额的50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之壹逾期违约金，且工期顺延，因此导致的工期延误，并不视为勘察人违约。6.5合同要求的工期内，如因勘察人的原因使工期延误，每延误一日，5应减收勘察费千分之壹。第七条，本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决：（一）提交佛山仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第九条，本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案：发包人、勘察人认为必要时，到坝日所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。第十条：本合同一式伍份，发包人叁份、勘察人贰份。361发包人名称：佛山市顺德区盛弘投资开发有限公司（盖章）勘察人名称：广东南海城乡建筑设计有限公司（盖章）法定/签约代表：表以法定/签约代表：科禾住所：住所：佛山市南海区桂城街道桂城75街区北约商厦三楼邮政编码：邮政编码：528300电话电话：13923230424传真开户银行：传真而at开户银行：南海农商银行桂城北约支行寄银行帐号：银行帐号：8002000000082372957
投标 / 标书制作要点（原创）
本人居设施配套 规划道路物探勘察涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。佛山市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
