佛山市边坡地质灾害整治工程采购合同公告（佛山市禅城区石湾镇街道城建和水务办公室2025）
石湾镇街道颐养院东侧边坡地质灾害整治工程（物探）
采购项目名称：
石湾镇街道颐养院东侧边坡地质灾害整治工程（物探）
采购项目编码：
4406045779480072511121161
项目业主：
佛山市禅城区石湾镇街道城建和水务办公室
服务机构：
佛山市测绘地理信息研究院有限公司
合同名称：
石湾镇街道颐养院东侧边坡地质灾害整治工程（物探）
合同编号：
4406045779480072511121161
合同总金额：
￥2,454.00元
合同签订时间：
2025年11月21日
履约人员：
合同服务期限：
2025年11月21日至2027年11月22日
服务内容：
对石湾镇街道颐养院东侧边坡地质灾害整治工程进行物探工作。
合同附件
（物探合同）-石湾镇街道颐养院东侧边坡地质灾害整治工程.pdf
佛山市禅城区石湾镇街道城建和水务办公室
2025-12-18
建设工程勘察合同工程名称：石湾镇街道颐养院东侧边坡地质灾害整治工程工程地点：佛山市禅城区合同编号：（YYY）-2025（物探）01发包人：佛山市禅城区石湾镇街道城建和水务办公室承包人：佛山市测绘地理信息研究院有限公司签订日期：202年1月住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第1页共6页发包人（全称）：佛山市禅城区石湾镇街道城建和水务办公室承包人（全称）：佛山市测绘地理信息研究院有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就石湾镇街道颐养院东侧边坡地质灾害整治工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：石湾镇街道颐养院东侧边坡地质灾害整治工程。2.工程批准、核准或备案文号：3.工程内容及规模：本项目位于禅城区石湾镇街道敬老院东侧，本次改造边坡防护总长约80m，防护高度约6~11m。敬老院需拆除新建，深基坑施工过程中，现状边坡土体受到扰动，存在引发地质灾害的风险。经现场踏勘后初步评判，需对现状边坡进行整治4.工程所在地详细地址：佛山市禅城区。5.工程投资估算：约为420万元。6.工程进度安排：勘察工作按业主工期要求7.工程主要技术标准：序号标准名称标准代号标准等级1《城市测量规范》CJJT8-2011行业标准2《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314-2009国家标准3《1:500、1:1000、1:2000外业数字测图技术规程》GB/T14912-2005国家标准4《佛山市地下管线普查技术规程》（试行）地方标准5《佛山市地下管线计算机成果数据标准》/地方标准6《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2023国家标准注：以上标准具体条款有不一致时，以标准高、要求高的为准。二、工程地质勘测的技术要求及进度1、发包人委托承包人进行石湾镇街道颐养院东侧边坡地质灾害整治工程综第2页共6页合管线探测、1:500地形图测量，承包人应严格执行发包人或单位要求，并按《城市测量规范》等进行作业，提供综合管线探测成果1：500地形图测量成果报告。2、根据发包人及规范的要求，对场地进行地形测量、综合管线探测。勘察报告责任页应有项目负责人、审核人、审定人姓名打印及签字。项目负责人审核人姓名：马文瑞姓名：杨坤职称：中级工程师职称：高级工程师资格证号：210603013995资格证号：1900101059657联系电话：18665433910联系电话：15818058923电子信箱：电子信箱：通信地址：佛山市禅城区季华五路55号万科金融中心B座22-23楼通信地址：佛山市禅城区季华五路55号万科金融中心B座22-23楼3、进退场日期：自合同签字之日起，承包人于20年月日前进场，并于年月日前完成野外作业，如遇特殊情况，双方协商解决。三、工程取费标准及付款期限：1、工程收费标准经双方协商，参照测绘工程勘察费参照财政部、国家测绘局颁布的《测绘工程产品价格》国测字[2002]3号计算，暂定为￥2,454.00元（大写：贰仟肆佰伍拾肆元整），服务酬金最终以财政部门审定结算价为准。（详见附件）2、资料的提交期限：20年月日前承包人向发包人提交成果。3、支付节点及提供成果资料地下管线综合测绘：支付节点：承包人向发包人提交成果，甲方向乙方支付合同价的10%；待项目完成施工图审查并项目开工后支付至预算审核价的80%；余款待结算审核后支付完毕。提供成果资料：综合地下管线探测报告（包含原件纸质版、报告扫描版）四、发包人应负的责任（包括费用）第3页共6页1、提供施工场地。2、按合同规定的时间付清工程款项。3、对承包人所提交的勘察成果，不得擅自修改。4、尽量提供工程生产用水等便利。五、承包人应负的责任：1、所提交的报告，必须符合和规范要求。2、承包人应按双方商定的时间进场工作。3、应按发包人和部门提出的工作项目进行工作，由于承包人原因所造成的停工、返工，不得向发包人收取费用。4、对所提交的报告及有关技术数据负责，并负责解答发包人置疑。5、文明施工，遵守法规，施工期间承包人发生的安全、生产事故，由承包人负一切责任。六、违约：合同签定后，其中一方中途（未施工前）要求解除合同，按合同预算工程费用的5%作为赔偿费；施工中发包人要求解除合同，除上述赔偿外，还应按已施工的进度收费，以补偿承包人损失。探测成果与现场不符，乙方在规定时间内无条件进行补探并提交成果。成果严重不符时，甲方有权利终止合同。七、由于承包人提供的成果资料不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部测量、探测费用。八、如因承包人所提交的报告及有关技术数据，造成建筑、质量事故，承包人应负法律责任，双方不在本合同中约定仲裁机构、事后又没有达成书面仲裁协议，发包人可向人民法院起诉。九、未尽事宜，按《中华人民共和国经济民法典》和《建设工程勘察合同条例》规定执行。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙贰份，自签字之日起生效，双方结算完毕后，合同自行失效。第4页共6页本页空白发包人：佛山市禅城区石湾镇街道城建和水务办公室（盖章）承包人：佛山市测绘地理信息研究院有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：郑事（签字）法定代表人或其委托代理人：2（签字）经办人（签字）：兴关经办人（签字）：地址：佛山市禅城区魁奇二路2号地址：佛山市禅城区季华五路55号万科金融中心B座22-23楼邮政编码：528000邮政编码：528000电话：0757-83900129电话：0757-83993455传真传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：兴业银行股份有限公司佛山分行账号：账号：392000100100822890时间：205年月21日时间：202年月2且第5页共6页附件：石湾镇街道颐养院东侧边坡地质灾害整治工程报价表项目内容单位工程量单价（元）金额（元）应用条款备注综合管线探测组工日1.002,454.002,454.00参照《测绘工程产品价格》第36页（七）合计2,454.00贰仟肆佰伍拾肆元整说明：1、本表按单价×实际工作量计。2、收费标准：参照财政部、国家测绘局颁布的《测绘工程产品价格》国测字[2002]3号。3、技术依据：《城市测量规范》CJJT8-2011。联系人：罗卫国联系电话：13702922006报价单位：佛山市测绘地理信息研究院有限公司第6页共6页
投标 / 标书制作要点（原创）
本边坡地质灾害整治工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。佛山市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
