扩容改造工程建设监理服务采购合同公告（隆回县工业园开发建设投资有限公司2025）
隆回县工业园污水处理厂进行提标扩容改造（二期）工程建设监理服务合同公告
公告日期:2025年11月21日
一、合同编号：/
二、合同名称：隆回县工业园污水处理厂进行提标扩容改造（二期）工程建设监理服务
三、项目编号：
1、政府采购编号：隆回财采计[2025]000142
2、代理编号：HNCJ-LH-2025-020
四、项目名称：隆回县工业园污水处理厂进行提标扩容改造（二期）工程建设监理服务
五、合同主体
1.采购人（甲方）：隆回县工业园开发建设投资有限公司
地址：隆回县城东南工业园区恒祥国际6楼
联系人：黄蛟
联系电话：17378135129
2.供应商（乙方）：湖南建科工程项目管理有限公司
地址：湖南省长沙县星沙街道东六路266号华润置地广场一期12栋1401、1402、1403、1405
联系人：康祾伟
联系电话：18673981815
六、合同主要信息
主要标的名称：隆回县工业园污水处理厂进行提标扩容改造（二期）工程建设监理服务
规格型号（或服务要求）：详见合同附件
主要标的数量：详见合同附件
主要标的单价：详见合同附件
合同金额：￥751800.00元
履约期限、地点等简要信息：详见合同附件
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2025年11月20日
八、合同公告日期：2025年11月21日
九、其他补充事宜：/
附件下载：
政府采购监理合同.zip
政府采监里合同工程名称：隆回县工业园污水处理厂进行提标扩容改造（二期）工程建设监理服务工程地点：隆回县工业园甲方（全称）：隆回县工业园开发建设投资有限公司乙方（全称）：湖南建科工程项目管理有限公司签订时间：2025年1月20日一、政府采购合同协议书采购合同编号：采购人（全称）：隆回县工业园开发建设投资有限公司（甲方）供应商（全称）：湖南建科工程项目管理有限公司（乙方）为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。1.项目信息（1）采购项目名称：隆回县工业园污水处理厂进行提标扩容改造（二期）工程建设监理服务（2）采购计划编号：隆回财采计[20251000142（3）项目内容：工程建设监理服务（4）是否分包：否（5）项目负责人：廖述民（6）联系电话：189739125992.合同金额（1）合同金额小写：751800.00元。大写：柒拾伍万壹仟捌佰元整（2）具体标的见附件。（3）合同价格形式：回固定总价口固定单价口成本补偿口绩效激励。3.履行合同的时间、地点及方式起始日期：2025年1月20日，完成日期：2026年月17日。总日历天数：365天。地点：隆回县工业园方式：包工包料履约担保：无第1页质量保证金：无4.付款：合同签订后7日内付合同价的10%，工程完成所有主体建设付合同价的30%，完成所有设备安装付合同价的30%，工程竣工验收合格并提交所有监理资料后一次性付清余款。5.解决合同纠纷方式首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：口提请仲裁向人民法院提起诉讼6.组成合同的文件本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议（2）成交通知书（3）响应文件（4）政府采购合同格式条款及其附件（5）专用合同条款（6）通用合同条款（如果有）（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）（8）其他合同文件。7.合同生效本合同自签订之日起生效。.合同份数1、本合同一式6份，采购人执份，供应商执2份，监管部门执份采购代理机构1份，均具有同等法律效力。第2页2、本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合同订立时间：2025年月20日合同订立地点：隆回县工业园开发建设投资有限公司甲方：公章）乙方：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真传真开户银行：邵阳农村商业银行股份陉间三让有限公司邵水东路支行帐号：82012050002635110合同各案专用！2年月20日编号282合同备案：隆回县财政局政府采购股（公章）备案时间：年月日第3页二、合同通用条款1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。1.1.2“甲方”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.3“乙方”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.4“承包人”是指在工程范围内与甲方签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人1.1.5“监理”是指乙方受甲方的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.6“相关服务”是指乙方受甲方的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.7“正常工作”指本合同订立时合同通用条款和合同专用条款中约定的乙方的工作。1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外乙方的工作。1.0“项目监理机构”是指乙方派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.10“总监理工程师”是指由乙方的法定代表人书面授权，全面负第4页责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11“酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方应给付乙方并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.13“附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的金额。1.1.14“一方”是指甲方或乙方：“双方”是指甲方和乙方：“第三方”是指除甲方和乙方以外的有关方。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.18“不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同专用条款约定的其他情形。1.2解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除合同专用条款另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）合同专用条款及附录A、附录B；（4）合同通用条款；第5页（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。2.乙方的义务2.1监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在合同专用条款中约定。2.1.2除合同专用条款另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由甲方主持的第一次工地会议：主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性：（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况：审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整;检查施工承包人的试验室9）审核施工分包人资质条件：0查验施工承包人的施工测量放线成果；1审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件第6页的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报甲方审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方：（15）经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方；（22）编制、整理工程监理归档文件并报甲方。2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件：（4）本合同及甲方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在合同专用条款中具体约定监理依据。第7页2.2.2相关服务依据在合同专用条款中约定。2.3项目监理机构和人员2.3.1乙方应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位乙方人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。2.3.3乙方可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。乙方更换总监理工程师时，应提前7天向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换；乙方更换项目监理机构其他乙方人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知甲方。2.3.4乙方应及时更换有下列情形之一的乙方人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）合同专用条款约定的其他情形。2.3.5甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2.4履行职责乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4.1在监理与相关服务范围内，甲方和承包人提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与承包人之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、承包人协商解决。2.4.2当甲方与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。第8页2.4.3乙方应在合同专用条款约定的授权范围内，处理甲方与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报甲方。2.4.4除合同专用条款另有约定外，乙方发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。2.5提交报告乙方应按合同专用条款约定的种类、时间和份数向甲方提交监理与相关服务的报告。2.6文件资料在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.7使用甲方的财产乙方无偿使用附录B中由甲方派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除合同专用条款另有约定外，甲方提供的房屋、设备属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交甲方，并按合同专用条款约定的时间和方式移交。甲方的义务1告知甲方应在甲方与承包人签订的合同中明确乙方、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人第9页3.2提供资料甲方应按照附录B约定，无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。3.3提供工作条件甲方应为乙方完成监理与相关服务提供必要的条件。3.3.1甲方应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供乙方无偿使用。3.3.2甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。3.4甲方代表甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应提前7天通知乙方。3.5甲方意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，甲方对承包人的任何意见或要求应通知乙方，由乙方向承包人发出相应指令。3.6答复甲方应在合同专用条款约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为甲方认可。37支付甲方应按本合同约定，向乙方及时支付酬金违约责任4.1乙方的违约责任乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.1.1因乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方第10页损失。赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。4.1.2乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿甲方由此发生的费用。4.2甲方的违约责任甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.2.1甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。4.2.2甲方向乙方的索赔不成立时，应赔偿乙方由此引起的费用。4.2.3甲方未能按期支付酬金超过28天，应按合同专用条款约定支付逾期付款利息。4.3除外责任因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。5支付5.1支付货币除合同专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在合同专用条款中约定。5.2支付申请乙方应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。3支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。第11页5.4有争议部分的付款甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。6合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效除法律另有规定或者合同专用条款另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.2变更6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.2.2除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在合同专用条款中约定。6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时，乙方应立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在合同专用条款中约定。乙方用于恢复服务的准备时间不应超过28天。6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。6.2.5因非乙方原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在合同专用条款中约定。6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致乙方的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在合同专用条款中约定。6.3暂停与解除第12页除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或乙方的部分义务。在解除之前，乙方应作出合理安排，使开支减至最小。因解除本合同或解除乙方的部分义务导致乙方遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由甲方予以补偿，补偿金额由双方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。632在本合同有效期内，因非乙方的原因导致工程施工全部或部分暂停，甲方可通知乙方要求暂停全部或部分工作。乙方应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致乙方遭受的损失应由甲方予以补偿。暂停部分监理与相关服务时间超过182天，乙方可发出解除本合同约定的该部分义务的通知：暂停全部工作时间超过182天，乙方可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达甲方时解除。甲方应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。6.3.3当乙方无正当理由未履行本合同约定的义务时，甲方应通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天内未收到乙方书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。甲方应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达乙方之日，但乙方应承担第4.1款约定的责任。6.3.4乙方在合同专用条款5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同约定应付的款项，可向甲方发出催付通知。甲方接到通知14第13页天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内乙方仍未获得甲方应付酬金或甲方的合理答复，乙方可向甲方发出解除本合同的通知，自通知到达甲方时本合同解除。甲方应承担第4.2.3款约定的责任。6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。6.4终止以下条件全部满足时，本合同即告终止：（1）乙方完成本合同约定的全部工作；（2）甲方与乙方结清并支付全部酬金。7.争议解决7.1协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。7.2调解如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给合同专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向合同专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼其他外出考察费用经甲方同意，乙方人员外出考察发生的费用由甲方审核后支付。检测费用甲方要求乙方进行的材料和设备检测所发生的费用，由甲方支付，支第14页付时间在合同专用条款中约定。8.3咨询费用奶用方同音相据工程需要由7方组织的相关咨询论证会以发聘请相关去家策发生的费用由甲方支付，支付时间在合同专用条款中约定。8.4奖励7方在服务过程中提出的合理化建议，使甲方获得经济效益的，双万在合同专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被米纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。8.5守法诚信7方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。8.6保密双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在合同专用条款中约定。8.7通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。8.8著作权乙方对其编制的文件拥有著作权。乙方可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除合同专用条款另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得甲方的同意。第15页三、合同专用条款1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用。1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：。2.乙方义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：建设内容为污水处理系统建设。其中，改造构（建）筑物包括粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉沙池、事故调节池、V型滤池设备间、紫外消毒渠、污泥脱水车间及加药间、鼓风机房、生物除臭（改造后处理风量34000m/h）;新建构（建)筑物包括事故池、水解酸化池、AA0生化池、二沉池、污泥泵站、污泥浓缩池、V型滤池、机修间的工程监理服务。2.1.2监理工作内容还包括：本项目监理服务范围自合同签订之日始，至工程保修期满止全过程监理服务。包括但不限于施工准备阶段（含制定项目管理办法）、施工阶段、缺陷责任期全过程的监理。具体内容为：对设计单位和施工单位进行协调管理，监督合同履行，审查施工图设计进度计划并监督实施，提出优化建议：对施工过程中的质量、进度、费用进行控制，按现场实际施工内容记录工程量：对安全生产监督管理、合同、信息等方面进行协调管理：在缺陷责任期阶段确定缺陷责任及费用、督促承包人按合同规定完成交工资料等工作内容。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：①国家或当地政府有关工程建设和建设监理的政策、法律、规定及建设主管部门批准的建设规划和设计文件。②甲方与监理单位签订的施工监理服务合同。③甲方与施工、设计、材料和设备供应单位签订的合同。4经批准的施工图纸及有关技术资料、说明。⑤上级主管部门批准的工程项目概（预）算。国家或当地现行的建筑安装工程质量评定标准、施工验收规范、当地建筑安装工程施工技术资料管理规定。（工程建设标准强制性条文》16页⑧当地现行的概（预）算定额、取费标准及有关建设管理规定、办法。⑨建设工程安全生产管理条例。2.2.2相关服务依据包括：质量控制目标、安全控制目标、成本控制目标、进控制目标以及进度计划、节点计划、工程例会。2.3项目监理机构和人员2.3.1更换乙方人员的其他情形：监理机构及工作人员应具备足够的专业能力，且具有良好的职业道德，工作勤勉：如甲方有证据证明乙方人员有能力欠缺、不称职、工作拖拉、不尽责、工作失误等情形，则甲方可向监理机构及至乙方通报该情况，对同一人员出现两次以上通报事由的，甲方有权立即要求更换。2.4履行职责2.4.1对乙方的授权范围：三控三管一协调。在涉及工程延期天内和（或）金额1/万元内的变更，乙方不需请示甲方即可向承包人发布变更通知。2.4.2乙方有权要求承包人调换其人员的限制条件：项目经理、技术负责人、专业工程师的调换，需经甲方同意：其他人员的调换需事先报甲方。2.5提交报告乙方应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：根据甲方的书面要求确定。3甲方义务3.1甲方代表甲方代表为：黄蛟。3.2答复甲方同意在七天内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。付4】支付货币币种为：人民币，比例为：上，汇率为：4.2支付酬金正常工作酬金的支付：第17页合同签订后7日内付合同价的10%，工程完成所有主体建设付合同价的30%，完成所有设备安装付合同价的30%，工程竣工验收合格并提交所有监理资料后一次性付清余款。5合同生效本合同生效条件：签订之日起生效。6争议解决6.2调解本合同争议进行调解时，可提交双方共同认可的第三方进行调解。6.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第2种方式：（1）提请合同签订地仲裁委员会进行仲裁。（2）向项目所在地的人民法院提起诉讼。?其他7.1保密甲方申明的保密事项和期限：涉及甲方的商业、技术秘密负有保密义务，该等义务不随本合同的终止而终止。乙方申明的保密事项和期限：涉及乙方的商业、技术秘密负有保密义务，该等义务不随本合同的终止而终止。第三方申明的保密事项和期限：7.2通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。7.3著作权乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：经甲方书面同意。8.补充条款8.1本合同未约定事宜，可双方商痛宝后依法签订补充协议。8.2湖南建科工程项目管理有限资司授南建科工程项目管理有限公司宝庆分公司全权负责本场项目管理及开票、收款等事宜。18页
投标 / 标书制作要点（原创）
本扩容改造工程建设监理服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
