生态修复工程采购合同公告（诸城市自然资源和规划局2025）
诸城市自然资源和规划局诸城市辛兴镇山东村历史遗留矿山生态修复工程采购合同公示
一、合同编号：SDGP370782000202502000153A_001
二、合同名称：诸城市辛兴镇山东村历史遗留矿山生态修复工程
三、采购项目编码：SDGP370782000202502000153
四、采购项目名称：诸城市辛兴镇山东村历史遗留矿山生态修复工程
五、合同主体
采购人：诸城市自然资源和规划局
地址：诸城市繁荣东路265号
联系方式：13173158537
供应商（乙方）：明达海洋工程有限公司
地址：北京市丰台区西罗园二区甲7号
联系方式：13811725560
六、合同主要信息
主要标的名称
规格型号（或服务要求）
主要标的数量
主要标的单价（万元）
合同金额（万元）
矿山施工
/
1
213.982263
213.982263
履约期限、地点等简要信息：甲方指定地点
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2025-11-27
八、合同公告日期：2025-11-27
九、其他补充事宜：
（已压缩）诸城市辛兴镇山东村历史遗留矿山生态修复工程施工合同.pdf
（已压缩）诸城市辛兴镇山东村历史遗留矿山生态修复工程施工合同.pdf
省政府采购合同MK97tLTi5项目名称诸城市亲米镇山东村历史遗留矿山生态修复工程合同编号：SDGP82000202.502000100计划编87078200008100120250014611“采购人：诸城市自然资源和规划局供应商明退机构：潍坊晟德建设项目管理有限公司采购必K签订时间：3五年第一部分合同协议书彩诸城市自然资源和规划局承包人（全称）：明明达海洋工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就诸城市辛兴镇山东村历史遗留矿山生态修复工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：诸城市单兴镇山东村历史遗留矿山生态修复工程2.工程地点诸城市资金来源：财政资金在商3工程内容：图纸及工程量清单全部内容旅5工程承包范围：M招标文件、施工图纸、合同、发包人以及政府相关部门要求的全部工程施工及保修等内容二、合同工期自签订合同之日起4个月内完工并验收通过。绿化养护期3年。三、质量标准公，工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式签约合同价为：人民币（大写）贰佰壹拾叁万玖仟捌佰贰拾贰元陆角叁分（￥22139822.63元）；2.合同价格形式：固定总价合同。五、项目经理承包人项目经理：席字飞餐六、合同文件构成协议书与下列文件一起构成合同文件：、本合同协议书2中标通知书3、招标文件、投标文件及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款2Ai6、标准文在关报件已标价工程量清单8、其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准，专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定1.发包人厅的期限和方式支付合同价款。L彩永承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含文与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九、签订时间日签订。02025112.签订地点本合同在诸城市自然资源和规划局签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方登字盖章后生效十三、合同份数0%08本合同拾份，均具有同等法律效力，发包人执叁承包人执肆份，代理机构壹份。I小发包人公章）（公章）承包人：（公章）法定代家火或淇委托代理人法定伐表人或其委托代理人：签字或盖章）（签字或盖章）31A55第二部分通用合同条款8888购范文本）（GF-2013-0201号）的通用条款。P警3小1411AIA1第三部分专用合同条款wp一般约定t11词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中对合同内容有实质性影响的会比商及山地共不化政化电议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.2合同当事人及其他相关方管1.1.资质类别和等级：地质灾害治理工程监理甲级福联系电话：0531-86401527小321473566@qq.com电子信箱：;通信地址：山东省济南市历下区历山路80号南楼1.1.2.5设计人：名称中化地质矿山总局山东地质勘查院资质类别和等级：地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级电话：0531-86401527M电子信箱321473566@qq.comK通信地址：山东省济南市历下区历山路80号南楼1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定。1.1.310临时占地包括：发方根据工程建设需要在施工场地内确定，相应的占地使用方案须经发包火同意，需要履行占地审批手续的，由承包人负责办理，申方配合，工程完工后承包人还要做好临时占地的复原工作，相应的占用、审批、恢复的费用由承包张人负贵，包含在合5AIs同造价内1.3法律适用于合同的其他规范性文件：现行国家验收标准、施工规范、质量检验评长定统一标准及潍坊市有关文件规定1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国颁布的现行工程施工规范及山东省和潍坊市的有关政策规范前述规范若发生冲突时，以标准较高或最新的规范为准。1.4.2发包人提供国外标准，规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：上发包人提供国外标准规范的名称：发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：合同文件的优先顺序1公合同文件组成及优先顺序为：执行合同协议书第六条合同文件的组成。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：本合同约定的开工日期前14天向承包人提供；发包人向承包人提供图纸的数量：向承包人免费提供由发包人委托的设计人设计的施工图纸2套（包括竣工图用图纸），承包人如需要多份数的图纸时应自费复制；制发泡人向承包大提供图纸的内容：本项目相应图纸的纸质版和电子版！电承包火文件2需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、总施工进度计划、月进度计划、周进度计划、专项施工方案等与工程施工有关的以及发包人监理人要求的其他文件，承包人提供的文件应被视为投标文件的完善、细化，而不是投标文件的修改和否定；承包人提供的文件的期限为：承包人最迟应于工程开工前或相应工程部位施工前10日内报送发包人：发包人现场指令约定时间的，以现场指令的时间为准：承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求;5人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内16.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络61F11AIA1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人”发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；发包人指定的接收人为：解炳伟1承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；承包人指定的接收人为：席宇飞监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；监理人指定的接收火盛世才1.10交通运oW5入现场的权利关于出现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。-1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已开通，满足施工场地运输需要1.10.4超天件和超重件的运输输超犬件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包W小11知识产权11.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人.关于发包人提供的王述文件的使用限制的要求：执行通用条款TTN1.11.2关乐承仓人为实施主程所编制文件的著作权的归属：发包人关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款1承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、禾秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已经包含在签约合同价中，1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否允许调整合同价格的工程量偏差范围：否7A2发的人代表1泼包人代表：姓名：刘焕春身份证号：/职务1；联系电话：电子信箱：通信地址3诸城市繁荣东路265号发包人对发包人代表的授权范围如下：在整个合同期内，代表发包人行使本合同约定的权利和义务，督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前7天（或按照发包人发出的进场时特间执行）wW82.42提供施工条件1G关子发包人应负责提供施工所需要的条件，包括①各专业管线单位的档案资料由发包人协调、由产权单位向承包人提供地下管线资料②沿街各单位的地下设施需由承包人在施工前进行详细的调查，并做好保护；③由发包人、监理人、承包人现场交验，并做交验记录2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是杏提供支付担保简发包人提供支付担保的形式：业承包31承包人的一般义务11（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸、竣工验收资料等相关文件的纸质版电子版承包人需要提交的竣工资料套数：在工程具备竣工验收条件后一个月内向发包人免8专WAAs费提供竣工图四套并加盖竣工国章，竣工资料四套、电子光盘一套承包火提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内城承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档（10）承包人应履行的其他义务：1）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、文明施工以及环境保护和安全生产等的管理规定，除另有约定外，本合同项下工程自开工至竣工验收的进行过程中所需的各种行政审批手续，包括但不限于交通、环卫、噪声管理手续等，由承包人负责办理，并承担相关W书费用E承包人负责已完工程（包括发包人甩项的成品）的保护工作：承包期间损坏，由承包大自费修复。承包人有义务配合发包人向有关管理部门进行移交，在未办理交接手续前仍由承包人负责看护，因人为原因造成的损坏和设施的丢失、卫生保洁等仍由承包人负责并承担由此发生的费用，3）承包人负责并承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用：4）按招标文件要求、投标书承诺及当地建设部门要求完成，服从发包人的调度，随时搞好现场的清洁卫生，并承担费用；W农民工工资保证金、以及工程的相关保险、承包方工作大员及承包方雇佣的其他人员的保险以及法律法规规定必须由承包人缴纳的保险等承包人必须按照国家省市的法律法规规定予以缴纳。否则由此引起一切后果由承包人承担，6）承包人应为下述人员：发包人雇用的任何其他承包人及其工人、发包人的工人、合法履行职责的国家公务人员。。监理人员无偿提供以下服务和配合：①使用承包人负责修建、维修的任何道路或通道：②使用承包人提供的临时工程和承包人在现场的垂直运输机械和设备；③为保证承包人和其他承包人的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调④为工程检查提供必要的安全防护措施。原有设施在施工过程中发生损环由承包人负责修复或赔偿，012项目经理3.2.1项目经理：姓名：席宇飞身份证号：94建造师执业资格等级级建造师建造师注册证书号：：京1112023202400184建造师执业印章号：京1112023202400184安全生产考核合格证书号：京建安B(2022)0207211联系电话：电子信箱：通信地址：3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理须常驻现场，并保证24小时联系畅通，有事高开工程所在地，必须向发包人请假，每月至少在工地26天，承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险的违约责任：视为承包人转包，经发现，发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担，承包人的项目经理证书原件在施工过程中须扣在发包人处，在本工程竣工验收之前，该项目经理不得在其他项目任职。项目经理未经批准，擅自高开施工现场的违约责任：发现项目经理未经请假而不在现场，每人次罚款10000.00元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失施工过程中如有连续三次以上项目经理无故不在施工现场，发包人有权根据监理单位及项目管理单位出具的项目经理不在施工现场的证明解除合同，承包人在合同终止前产生的所有责任叉务以及给发包人造成的一切损失均由承包人承担，32.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以10万元/次违约金，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失承包人确需对项目经理进行更换的，应至少提前7天以书面向发包人提出书面申请，并征得发包人同意后方可更换，承包人除保证所更换人员与前任具备相同或更高资质及管理经验之外，还须交纳3万元违约金，并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失23.24承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元/次违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。l电心3.3承包人人员坼13.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前5天3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元/人/次违10E5111A约金，承包人录担上速违约给发包人造成的一切损失W15承包人玉要施工管理人员离开施工现场的批准要求由总监理工程师批准，贴包头认可后方可离开5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元/人/次违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失承包人主要施工管理人员擅自高开施工现场的违约责任：处以1万元/人/次违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。发包人可建议要求承包人撤换其有下列行为的项目管理人员，包括项目经理：（）在履行其职责时玩忽职守的；守合同约定的；在项目管理中不能胜任其本职工作或不能与湘关合作单位称同工作的。如果出现上述任一情况，应在发包人提出此类要求后个天内选派发包人认可的同等资历或类似工程业绩不低于原人员的替代人员、发包人将此情况通知承包人并提出警告后，承包人无正当理由拒绝更换项目经理，发包人有权扣罚承包人20万元的违约金。如承包人对发包人的上述警告未及时改正，发包人有权在书面警告发出后14天内单方直接解除本合同，并由承包人承担由此给发包人造成的一切损失。承包人须号所用劳务工人箱材料、机械等投标人签订劳务和供司，因承包人原因造成的拖灸工程款以及农民工工资问题，由承包人自行解决对于因此造成的影响和众承担，发包方可按每人次20000元的罚款从工程欢中除，打承间分包1353.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得分包。主体结构、关键性工作的范围：L3.5.2分包的确定-允许分包的专业生程包括：L益其他关手分包的约定：未经发包人同意，承包人不得将本合同项不的程的全部或何一一部分分包给其他施工企业，严禁承包人将工程转包，旦发现，发包人有权终止合同，并且终止全部应付款项，由此造成的一切损失及影响均由承包人承担，同时承包人应就违约行为向发包人支付总包合同额10%的违约金。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：L11AIA二产3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程成品、半成品、设备人员进场至验收交付使用前由承包人负责保护，保证工程成品、半成品、设备、人员处于完整、完好、洁净及可正常运转状态，有特殊要求的遵从要求照管，就此项工作发包人无需向承包人另外支付费用，费用由承包人承担，包含在合同价内。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：否4.监理人4.1监理人的一般规定0关于监理人的监理内容：见见监理合同关于监理人的监理权限：见监理合同心关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：4.2总监理工程师总监理工程师：姓名：成世才职务:项目总蓝3监理工程师证书编号：ZID-ZH-GC-ZG-20240003福一通信地址：山东省济南市历下区历山路80号南楼关于监理人的其他约定：4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：L5.工程质量o质量要求5:4电程质量标维必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，本工程要求工程质量达到现行建筑工程施工与质量验收相关标准合格5.1.1特殊质量标准和要求：L关于工程奖项的约定：L5.3隐蔽工程检查12.7711通知监理1出监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求养于延期最长不得超过：48小时隐蔽工程和中间验收部位必须经发包人、监理人验收后方可进行下一步施工隐蔽工程，承包人施工完成后先进性自检，自检确认具备覆盖条件的，应在共同检查前至少48小时书面通知监理人、发包人检查，通知中应载明检查内容、时间、地点并应附有自检记录和必要的检查资料监理人、发包人对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经检查确认符合隐蔽要策，并在验收记录上签字后，承包人才能进行盖检查不合格承包人应在规定时间内整改修复，并重新检查一由此增加的费用和延误电临内工期由承包人承担心哲私自覆盖的执行通用条款。11隐蔽工程需要进行签证的，相应资料必须经监理人、发包人、主管部门等相关单位签字确认后方能进计入最后的结算，否则不予计量6.安全文明施工与环境保护NL6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：工程安全文明施工应严格执行潍建标字120F1]7号文件《关于加强安全防护文明施工措施等规费管理的通知》、潍建发200912号文《潍坊市城区基础设施建设安全文明施工标准、鲁建城字（2013）70号文、建发（2013）15号文、《建筑工程施工扬尘专项治理工作方案》（建办督函[2017]169号）、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质[2019]23号）、潍建建字[201917号文及诸城市2019年《关于做好市政工程春季复工的通知》的有关规定，并承担相关费用，包含在合同价款内，不再另行追加。6.1.4关乐治安保卫的特别约定：按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划文明施工Y合同当事人对文明施工的要求：工程安全文明施工应产格执行潍建标字[201117号文件《关于加强安全防护文明施工措施等规费管理的通知》、潍建发【2009】12号文《潍坊市城区基础设施建设安全文明施工标准》、鲁建城字（2013）70号文、潍建发（2013）15号文、《建筑工程施工扬尘专项治理工作方案》（建办督函[2017]169号）的有关规13电81113电关采相品光公商包含在谷同价款内，不在另行追加，1156.万8关于安金文明施工费支付比例和支付期限的约定纳入合同价格内，同工程进度款同期支付，承包人必须按法律法规规范的规定做好安全文明施工保障措施，做到安全文明施工M不得以此为由对抗发包人、监理人及政府监管部门，也不得以此为由规避安全文明施工责任，在工程竣工验收通车前所发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故以及给第三方造成的人身和财产损失，由承包人承担全部经济法律责任，因此对发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任7工期和公1施工组织设计18合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据有关法律法规规定编制施工组织设计，施工组织设计必须包括施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产和文明施工措施、环境保护和成本控制措施以及招标文件、发包人约定的其它内容等。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应于合同订后7天内将笨合同项下工程的总体施工组织设计提交给发包人及监理工程师所提供的施工组织设计为投文件的细化和补充，而不是投标文件的修改和否定人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到7天内确认或提出修改意见。对于发包人和监理人的合理意见和要求，承包人应自费3天内修改完毕提交给发包人7.2施工进度计划合同签订后3天内，提供总施工进度计划，施工中进度情况及下月计划，具体根据发包人代表的现场要求执行，除了提供总进度计划，还应该按照发包人的要求提供月进度计划、进度计划1盘4海工进度计划的修订店际发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到7天内确认或提出修改意见，对于发包人和监理人的合理意见和要求，承包人应自费3天内修改完毕提交给发包人7.3开工14代0As7.3.1开领1准名关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后开工前关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工所需的各项审批手续已经获振得审批，图纸、基础资料、施工现场已经具备1关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人除做好施工组织设计的编制、图纸审查及深化，还应在开工前备好工程开工所需的材料，工程设备，做好劳动力安排，还应完成由其负责修建的施工道路、临时设施等。7.3.2开工通知元一因发包人原因成监理人采能在计划开工日期之日起/天内发东工通知的，包人有权提出价格调整要求或者解除合同。租，量放线M公84.发包人通过监理人向承包人提供测量基准点州基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前由发包人、主管部门、承包人、监理单位、设计单位、向承包人现场交点7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：135-2因承包大原因导致工期延误6烟承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每拖后一天，承包人承担1万元违约金，违约金从中标工程款中扣除因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：L在施工中发包人和监理工程师共同确认承包人无能力按期保质完成承包内容时，发包人随时有权解除合同，并由承包人向发包人支付签约合同价10%的违约金及承担给发采完工程发包人按规定进行发包，工程款按实际发星从合同价款包人造成的所有损先中扣除。管在工过程中发包人若发现任何工程质量问题或违规操作，经监理单位或质监部N确认后，书首通知承包人立即返工整改，每发现一次发包人有权向承包人收取5000-10000元的违约金，如承包人对发包人的上述通知未积极改正的，发包人将在书面通知发出后14天内进驻现场接管工程，终止其在本合同项目的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。151承包人不得因经济签证及价格确认等原因影响工期。7.6不利物质条件中不利物质条件的其他情形和有关约定：L777异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：当地气象部门核定的五土年一遇的恶劣天气、地震，其它执行通用条款7.9提前竣工的奖励7.9.2装前工的98材料与设备P4材料与工程设备的保管与使用包大供应的材料设备的保管费用的承线L1工程材料的品种、规格、型号、质量必须达到设计要求、规范标准及发包人的要求承包人使用的材料设备，必须为国家免检产品、质量保险产品或达到类似等级的合格产品（必须附带出厂合格证、检验检测证明等证明性文件），且必须从投标文件承诺的产地进货，承包人应按其投标承诺采购，且其技术标准、规格、质量需满足设计文件、不得私自更换，主要材料进场使用前需提供样温经发包人、政府相招标文件的要求关部门，监理单位共同确认后方可用于本工程，材料设备进场后使用前。必须经发包人、麻相关部口、监理工程师取样，需要送检的，由监理工程师监督下送检，检验合格后检验、检测费用由承包人承担；不需送检的需经发包人、政府相关部门、方可使用监理工程师检验并签证后方可使用，承包人采购的材料设备达不到投标文件承诺的质量要求、规格要求和产地要求，或达不到招标文件、设计文件的质量、设计要求的，按照承包人违约，工程质量不合格处理。承包人采购的材料、设备应符合相关环保、消防等法律法规规范的要求否则由此引起的任何质量安全事故由承包大承担全部经济、法律责任，5样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定，报送的样品由发包人封存，作为检验工程相关部分的标准之一，承包人在施工中不得使用与样品不符的材料或工程设备8.8施工设备和临时设施16A8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担已包含在报价内9.试验与检验4h9A1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定及通用条款执行施工现场需要配备的试验设备：按有关规定及通用条款执行施工现场需要具备的其他试验条件：L9.4现场工艺试验肠玉艺试验的有买约定：L财10.1变更的范围关于变更的范围的约定：发包人提出的图纸变更10.4变更估价工程变更工程变更参照执行《诸城市政府投资项目闭环式全流程监管办法》的通知（诸政办字[202314号）：1、项目主管部门和建设单位应当完善和健全内控管理制度，加强工程变更管理明确变更审查程序有效控制工程造价。除不可抗力外，原则业不得进行工程变更，施工过程根据实际情况，对群众反映强烈或工程施工确需变更的事项，需经领导小组同意，报经市政府批准后组织相关部门按程序予以变更实施；对设计改造的内容名称与国家、省级规范名称不一致的，经领导小组同意后应予以变更，以国家、省级规范名称为准，设计变更与签证概算价超出合同价10%的，超合同价部分重新按规定组织采购。2、因工程变更引起的价格调整按照下列原则处理：①已标价工程量清单中有适用于变更工作子目的，采用该子目的单价141171②已标价工程量清单中无适用于变更工作子目但有类似子目的何在合理范围内参照类似子目的单价，确定变更工作子目的单价。H国在中标人投标书中无类似项目，可由施工方提出报价，由中介机构审计，根据《2016年由东省建筑工程消耗量定额》、《2016年山东省安装工程消耗量定额》、《2016年山东省市政工程消耗量定额》、《山东省工程建设标准定额站关于调整定额价目表和机械台班、仪器仪表台班单价表的通知》（鲁标定字[2018]11号）；规费、税金按相关规定执行；定额人工费执行土建、安装、装饰、市政85元/工日，材料价格参考市场价，由发包人确17595S人5133./暂估价材料承包人应提前15日将暂估价材料样品及价格报送发包人确认，贴410.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：L发包人审批承包人合理化建议的期限：承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：L10.8暂列金额关九暂列金额使用的约定：合同当事火T价格调整场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：风险费用的计算方法风险范围以外合同价格的调整方法：总价合同：总价包含的风险范围：上图纸、招标文件以及相应的计价依据中要求执行的均视为已包含在投标报价内，合同价款是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。一旦中标，本合同造价视为已综合考虑了市场、检测及各种风险因素，包括为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、保修、缺陷修复费、涨价费各项风险费、保管费、检验检测费等以及合同名示或暗示的所有责任、义务和风险洽同规定的不可抗力以外的对道路（桥涵）、附属设施等造成损坏的维修费用视视为已包含在合同价款为不再追加任何费用。购.&双方约定合同价款的调整因素：（1）图纸变更、工程签证：图纸变更、工程签证部分工程量按实计算，图纸变更、工程签证工程的造价按照“第10条，变更”确定。（2）清单错项：工程竣工结算时，实际工程量大于招标清单工程量时，以招标清单181工程量为准：卖际工程量小于招标清单工程量时，扣减相应部分谷同价款8（清单漏项缺项：一旦中标，视为承包人的报价已经考虑清单漏项、缺项，结堂A算时不再增加14）暂估材料、暂估设备、专业工程暂估价按照“第10条，变更”确定，按确认价和投标暂估价调整价差。（5）清单项未施工的扣减相应合同价款。（6）合同签订后至竣工验收完成前，如若税收政策发生变化，结算时根据政策调整。风险费用的计篡方风险范围以处合同价格的调整方法：L他价格方预付款预付款的支付预付款支付比例或金额：L预付款支付期限：L预付款扣回的方式：12.2.2预付款担保承包人提交额边付款担保的期限：上附款担保的形式为：貼书.数1计量原则工程量计算规则：执行通用条款。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：执行通用条款。12.4工程进度款支付12.4.1付款周R工程过半付至合同金额的50%，通过竣工验收、审计决算后付至审计值的97%，质保质保期满后无质量问题一次性付清（无息）质保期3年。2.4:2进度付款申请单的编制M关于进度付款申请单编制的约定：按照发包人付款申请的程序办理。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：L19A电电（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：L监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天进度款审核和支付发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：.（2）发包人支付进度款的期限：L发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：L12.4.6支付分解表的编制电电P电电2、总价合同支付分解表的编制与审批：L验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：B人向监理人报送竣工验收申请，监理人审查完成后报送发包人。监理人审具备验收条件的，通知承包人整改。整改后重新提交验收申请报告。认为不监理人审查后认为具备验收条件的，应将竣工验收申请提交给发包人，发包人审核完毕后组织监理人、承包人、设计人、主管部门等相关单位进行竣工验收。（3）竣工验收合格的，发包人颁发工程接收证书。竣工验收不合格的，监理人应按验收意见要求承包人对不合格工程返工，修复或采取其他补救措施。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，完成返工、修复或其他补救措施后，重新提交竣工验收申请报告，井按本想约定的程序重新进行验收代1承包人承担工程验收产生的费用，并在投标报价时综合考7E发苞人茶按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：L73.225移交、接收全部与部分工程M承包人向发包人移交工程的期限：按照发包人要求，发包人接收工程前，承包人承担工程照管、成品保护、保管等工作并承担相应的费用，费用不再另行支付，包含在合同价格内.20A的的的电的有的家。包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：3.3工程试车1.31试车程序工程试车内容：试车内容与承包人的承包范围一致，试车费用由承包人承担（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。Wt13.3.3投料试车关于投料试军相关事项的约定：L安主退场全退场X承包人完成竣工退场的期限：丞包人退场前必须按照发包人、监理人，主管部门的要求完成施工现场的清理及临时占地的地表还原，具体清理内还原内容执行通用条款。退场须经发包人、主管部门同意14.竣工结算14.1竣工结算电请承包人提交工结算申请单的期限：1工结算申请单应包括的内容：工结算审核1广发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：（2）发包人完成支付的期限：工程竣工验收合格后，委托中介机构进行结算审计，审计费全部由承包人承担，委托方不付费。结算依据：竣工验收证明、本合同，竣工图纸、图纸会审、图纸变更经甲乙双方认定的材料价格、江程签证，材料认价单、各种奖罚、工期证明材料以及其它影响计量的工程1泡人编制的施工组织设计（包括不限于施工组劳动为安排、材料运输、机械设备的使用及现场安全措施、工期、质量、昼夜施工等各方面以及将受到的不利因素的影响)仅作为工程管理的参考依据，发包人对施工组织设计的确认是对施工组织设计可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认，也不承担缺陷责任。施工组织设计不作为工程结算的依据，不得因赶工增加材料、用工、机械、措施等原因向发包人提出追加工程21A浩价。证长工品附新V图纸更工程签证的计价按照“专用条款第10条，变更确定。11C专用条款第12条、合同价格、计量与支付”的约定适用示工程结算投标人不按招标文件要求进行投标报价或在投标文件中修改了清单工程量，无论合同承包方式是单价合同还是总价合同，招标人有权按招标文件在结算环节予以调整，投标的清单工程量多于招标人发布的清单工程量的，予以调减；少于招标人提供的清单工程量的，不再增加对于投标人在投标报价环节少报、漏报的部分（包括不限于规费等不可竞争费用），结算时不再调整增加合同息价包括不限于招投标费用、图纸中需要二次设计项目的设计费用、全部检验测试化验费用无论清单项目是否单列，均已经包含在合同造价内，不再另行增加。144最终结清张14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：L承包人提交最终结算申请单的期限：14.4.2最终结清证书和支付人完成支付的期限：L缺陷责在期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：L15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）（1）质量保证金保函，保证金额为：；%的工程款；他万式：2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；226Ss（2）工程工结算时示次性扣留质量保证金；（小其他扣留方式：呆证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内16.违约82161发包人违发包人违约的情形发包人违约的其他情形：L16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任工期顺延（2）因发苞原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任V8小发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包京因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责在14因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（6）其他：16.1.3因发包人违约解除合同小项发包人违约的情形]约定暂停施工满八后发包人仍不纯正其承包人按161行为长金河目的不能实现的，承包人有权解除合同化容违约行承包人违约H6.21承包人违约的情形承包人违约的其他情形：施工质量达不到设计要求标准，必须在规定时间内返工或修复达到合格标准，对承包人给予合同价款3%的违约金。施工中出现质量问题，或违规操作，经监理单位和有关单位确认后，除返工费用外，承包人并承担5000-10000元违约23111金，从工程款扣除1双纺约定的承包人其他违约责任：LL未经发包人书面同意，承包人不得将本合同全部或者部分肢解转包，如出现此类经发现终止合同，并且终止全部应付款项；同时承包人应就违约行为向发包人情况支付总包合同额10%的违约金，（2）承包人不按发包人、政府相关部门、监理人要求施工，发包人、政府相关部门有权自行组织人员代其实施缺陷补救，费用由发包人确定，从工程款中扣除。（3）如因承包方管理不善，没有按时支付分包方工程款等原因，致使发生施工人员上访或者直接到爱包人工作地向发包人索要工程款等事故，发包方按每人次10000元违约程款中扣除，承包人对农民工工资的管理必须符合工程所在地清欠等主管部门的N站2医4如承包方违反以上条款约定被清场，承包方无条件协助发包人，政府相关部门办理清场事宜，发生的一切责任和后果由承包方承担。（5）承包人承诺：合同约定的承包人应承担的违约金、罚款、维修费用、赔偿、双倍赔偿等费用，发包人均有权从工程款中直接扣除且不算违约，违约事实及数额经发包人提出后承包人拒签收的经监理方签字盖章确认视为承包人认可且放弃抗拒签不影W5响承包人工程款项的扣除。（6）若经验收不合格，发包人有权停拨后续资金，对承包给予未达到约定质量标准程签药合同价1%的处罚，并要求承包人在规定的期限内对不合格工程尽快进行整改，整改费用由承包人自行负担，直至验收合格，并承担由此给发包人造成的一切经济损失及连带责任，由于验收不合格进行整改而导致工期延误，每拖延一天罚款1万元。（7）承包人做好项目验收的准备与组织工作，工程应达到国家及省市现行的技术标准、规范等规定要求，并满足设计要求。质量等级一次验收达到合格标准，工程质量评定执行现行工程质量检验评定标准。(8）在施工过程中，发包火若发现任何工程质量问题或违规操作，经监理单位或质监部门认后书面通知承包人立即返工整改，每发现一次发包人有权商承包人收取5000-10000元的违约金，如承包人对发包人的上述通知未积极改正的，发包人将在书面通知发出后14天内进驻现场接管工程，终止其在本合同项目的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。16.2.2承包人违约的责任241A承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责出ELsh053因承包人违约解除合同招关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方约定17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按照当地/气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震12L因不可抗力解除合同hY合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付18保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按照国家、山东省、潍坊市相关规定办理一切险，费用由承包人承担，承包人负责为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并承担相应费用，承包人应为其施工设备等办理财产保险，费用包含在投标报价中183其他保险F关子其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20731争议评审小组的确定净议评重小组成员的确定：L.选定争议评审员的期限：上争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：L20.3.2争议评审小组的决定25A合同当事火关于本项的约定：1120.4仲裁或诉讼1合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2种方式解决：161）向潍坊仲裁委员会申请仲裁;（2）向诸城市人民法院起诉。21.补充条款（1）承包人须与所用民工和材料、机械等供应单位按有关规定签订劳务合同和供货合同。因承包人原因造成的拖久工程款问题，由承包人自行解决，对于因此造成的影响和责任由承包人承担必要时发包人有权从工程款中扣除。电9项目部组成人员必须是投标文件中的人员，全部人员要持证上岗若项目部人财员与其证件符，视为工程转包，发包人有权终止合同厂承包人要做好原有管线、路面等设施的保护及维护工作，如有破坏，由承包人修复（费用自行承担）或赔偿。（4）专业工程发包人可以指定分包单位，施工总承包方应负责组织和管理业主指定的分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件，并服从发包人，政府相关部门协调和调度（5）承包人提供工图的约定：S1）施中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，机助提供给发包3施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人，政府相关部门同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人3）施工中对原设计变更较多，原施工图难以作为竣工图，承包人重新绘制竣工图并承担相应费用。4）工程竣工后，承包人15日内提供五套竣工图和竣工资料，使之具备备验收条件，达不到要求时每天处以5000等10000元违约金。国请5竣工验收后发现的质量问题，必须按发包人的要求限期整改，否则发包人有权安排其他单位施工，费用由发包人按实际发生额的5倍确定从生程款中扣除。工图的编制费用已包含在合同总价中，发包大不再另行支付。（6）竣工验收资料按城建档案馆要求整理完整齐备，如缺少任何一项，均视为不齐或无效，发包人有权拒收，如因资料不符合城建档案馆及其它有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担，且发包人有权延期支付工程结算款，达不到要求时，每天处以承包26LAtAg总价1‰的罚款。S5（）在工程施工阶段，承包人应完整保存有关设计变更、过程质量控制、工序验收、阶段质量核验、材料验收、材质证明、产品合格证、施工日志等准确的质量记录，记录的内容和格式应满足国家和工程所在地建设行政主管部门颁布的有关规定；除监理工程师在检查审批后自留的原始版本外，还须随工程进度按工程质量监督部门、档案管理部门的规定及当地工程资料管理规定将此类资料的复印本逐步归类整理存放在符合存档要求的现场办公室，以供政府质量监督部门、发包人、监理工程师、政府相关部门等随时查阅；此类资料构成工程竣工资料的主要部分，此类资料应在工程竣工前提交给发包人福S5SS（8小工程竣王验收资料的准备完全是承包人的责任；承包大应在整个施工过程中严格依照政府相关法规、规章和本合同文件的要求，认真做好质量保证计划、材料的进货检验分部分项工程的预检，以及与质量和竣工资料的收集整理相关的工作。附件协议书附件：附件1：工程质量保修书附件2:承包人用于米工程施工的机械设备表附件3:承包人主要施工管理人员表附件4关于保障农民工工资的承诺函27mAL附件1:在化子化发包人（全称）：诸城市自然资源和规划局荣包人（全称）：明达海洋工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就诸城市辛兴镇山东村历史遗留矿山生态修复工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括图纸、招标文件、合同要求的、投标文件承诺的以及应该由承S包人承担的全部玉程内容的保修。T质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起3年，质量保修期首工程竣工验收合格之日起计算小三、质量保修责任工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算四、保修费用1.质保期内由规工程质量问题由承包人负责免费维修。承包人迎当在接到保修通知之起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的以及承包人的保修质量和服务不能满是发包人和政府部门要求的，发包人可以委托他人修理，其保修费用及发包K人所受损害按实际发生由承包人承担，无需经过承包人确认，发包人有权自承包人工程尾款中扣除，工程尾款不足以支付时，承包人应另行支付，发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不能立即到场的，表示承包人授权发包人可先自行或委托第三方进行维修。2.凡是发生以承包人无法到场维修由发包人或第三方维修的情况，承包人无权对维修的工作单位上作量、价款进行质疑，该价款以及发包人因质量问题所受损害的费用无需得到承包大的认可，发包人有权自承包人的工程尾款中扣除，工程尾款不足以支付时，承包大必须另行支付。且该部分的保修责任依旧由承包人继续履行。t在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损失的，承包人应承担损害赔偿责任。3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具2841AA有相应资质等级的设计人出保修方案，承包人实施保修。质保期内出现工程质量问题由承包人承担保修费用双方约定的其他工程质量保修事项：不正程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：诸城市然资源和规划局承包人章）：明达海洋程有限公司地诸城市繁荣东路26号地址：北京市丰合区西罗园二区甲73电易401.403:407室法定代表人（签字）：法定代表委托代理人（签字）：委托代理人（签字)：电话：0536-3072813电话：传真：!传真城开户银行账号开户银行：品账邮政编码：262200邮政编码：10007729A1附件2:1承包人用于本工程施工的机械设备表1序号机械或设备名称规格型号数量产地1制造年份额定功率（k生产能力备注1反铲挖掘机PC2203台徐州20231251.0m配破碎锤2装载机ZL502台柳工202211402.5m带防尘罩推土机TY2201台山东。12023052.5m坡面修整专用振动压路机YZ182台徐工1302228018T高频振动模式5自卸汽车BQ140-18辆二汽2023148马力8T篷布密闭6汽车起重机QY25量1台浦沅202219125T-配限位器7混凝土搅拌机JS10001台成都2023551.0m/h自动计量系统8砂浆接合机1122002台山东202210.2m/h移动式插人式振动棒ZX5010台成都2023J-防爆型10钢筋弯曲机GW402台大连2022338-40mm数控调直目11钢筋切断机QJ40-12台武汉120235.56-40mm液压驱动12电焊机BX3-5004台天津202219kVA一防雨型13蛙式打夯机HW-204台甘肃2023320m²/h斜坡专用14雾炮机VP-100管6台江苏2024755射程>30mPM10超标自启15无人机播撇系统CDIAgrasT402套深圳2024白110亩/小时精准定位括洗石机XS-26001台郑州20232250t/h含泥量<3%北斗位移监测仪BDS-34套北京2024-精度±1mm联动支护系统30Ai2.承包人主要施工管理人员表I名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目项目经理席宇飞项目经理工程师人。技术负责人周立翠技术负责人工程师施工员汤宏强施工员4质量员田勇质量员安全员许东安全员山资料员李博资料员1材料员房志敏材料员/造价师河德琴造价师18，31Aa关于保障农民工工资的承诺函长致：诸城市自然资源和规划局为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人贺斌以明达海洋工程有限公司法定代表人的资格，郑重承诺：1、在项目所在地选择合作银行开设农民工工资专用账户，在工程开工前将农民工工资保证金缴存到农民工工资专用账户，并与招标人合作银行签订银行专用账户三方监管协议，委托合作银行负责日常监督，确保农民工工资专用账户国专项用于支付农民工工资。W2、为农民工办理个人工资支付银行卡，委托协议银行每月通过农民工工资专用账户直接将工资划入农民工个人工资支付银行卡。3、在项目施工现场按实名制管理要求配备相应软硬件设备，按要求建立农民工花名册（内容包含姓名、身份证号、工资卡号、进场时间、退场时间工种等信息）、进退场、考勤计量、工资支付等管理台账，并根据监管平合数据标准及时将项目基本情况、农民工基本信息、考勤情况、工资支付等相关内容止传省1农民工工资友付监管平台（http://117.73.252.197:0gj依法与农民工签订劳务合同，劳务合同为双份（农民工本人一份，投标长单位一份），并在监管平台上传准确信息35、工程项目部配备劳资专管员，负责本项目农民工实名制管理相关工作。6、建立维权信息公示牌。公示工程建设项目基本情况、农民工考勤计量、工资支付情况、施工单位劳务公司、建设单位相关负责人的联系方式，以及负责该项目监管的主管部门和劳动保障监察等投诉渠道。我方供楼上承诺的其实和有效，并愿意承担因我方违反家所引起的一易部水承诺单位（公章）；明达海洋工程有限公司法定代表人或授权代理人（签字或赛承诺日期：2825年件月27日32A4
投标 / 标书制作要点（原创）
本生态修复工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
