水波形拱桥灾后恢复重建工程采购合同公告（平远县公路事务中心2025）
政府采购|；合同公告；广东政府采购智慧云平台
合同编号： 441426-2025-00809
合同名称： 热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程
合同签署时间： 2025-11-30 00:00:00
采购人名称： 平远县公路事务中心
一、合同编号
441426-2025-00809
二、合同名称
热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程
三、项目编号
441426-2025-00809
四、项目名称
热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程
五、合同主体
采购人(甲方)：平远县公路事务中心
地址：广东省梅州市平远县大柘镇关柘路25号
联系方式：0753-8273204
供应商(乙方)： 广东唯实公路工程有限公司
地址：广东省梅州市梅县区新城东镇谢田唯实办公楼5楼502-504室
联系方式：15119310124
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程
1(项)
3,940,013.00
3,940,013.00
合同金额： 3,940,013.00元，大写金额：叁佰玖拾肆万零壹拾叁元整
履约期限：2025年11月30日至2026年08月31日
履约地点：平远县公路事务中心
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2025年11月30日
八、合同公告日期
2025年12月01日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公告附件.pdf
平远县公路事务中心
2025年12月01日
1.采购合同公告附件.pdf
热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程合同文件采购计划（项目）编号：441426-2025-00809合同编号：PYGLNCGL-2025-38工程承包单位：广东唯实公路工程有限公司工程建设单位：平远县公路事务中心2025年11月.工程施工承包合同甲方：平远县公路事务中心电话：0753-8273204传真：0753-8273204地址：广东省梅州市平远县大柘镇关柘路25号乙方：广东唯实公路工程有限公司电话：13450711177传真：L地址：梅州市梅县区城东镇谢田唯实办公楼5楼502-504室为实施热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程，根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规，依照招标、投标文件的要求，遵循平等、自愿、公平原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同，供双方共同遵守履行。合同内容：热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程（具体以本项目施工图设计文件和工程量清单为准）。二、下列文件构成合同文件的组成部分，各项文件应互相解释，互为说明，如有不明确和不一致之处解释合同文件的优先顺序如下：（1）工程施工承包合同（2）本合同专用条款（3）中标通知书（4）通用合同条款（5）本项目施工设计图纸三、中标签约金额（大写）：叁佰捌拾玖万零叁佰陆拾捌元捌角肆分整小写：（￥3890368.84元）人民币。四、乙方项目经理：陈利平，技术负责人：张峰。五、工程质量标准：严格执行国家交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》，质量达到合格以上。六、合同工期：总工期为9个月，具体开工时间以监理单位发出的开工令时间为准。七本合同由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公音后生效，全部工程完工后经交工验收合格、缺陷贡任期两签发缺陷责任终止证书后失效。八、本协议书一式肆份，合同双方各执贰份，合同未尽事宜，中双方协商解决，另行签订补充协议。补充协议是本合同的组成部分。发包人：（盖单位章）平远县公路事务中心法定代表人或其委托代理人：（签字）办开户银行：中国工商银行股份有限公司平远县支行银行账号：2007024109022104276签定地点：办公室签定日期：2025年11月30日)承包人：（盖单位章）广东唯实公路工程有限公司法定代表人或其委托代理人：（签字）户名：广东唯实公路工程有限公司开户银行：中国银行梅州分行银行账号：684757772160签定地点：办公室签定日期：2025年11月30日中标（成交)通知书项目编号：441426-2025-00809广东唯实公路工程有限公司：[谷平远县公路事务中心于2025年11月1日就热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程（项目编号：441426-2025-00809）进行竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合间工10中标采购包号6合同包1中标采购包名称品热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程中标（成交）供应商1-07广东唯实公路工程有限公司in中标供应商联系方式张志花，联系方式：15016271789中标（成交）下浮率：1.26采购项目联系人：谢工联系人电话：0753-8273204如此项目涉及履约保证金缴纳或您有融资需求，建议您通过金融服务中心办理电子履约保函或合同融资业务https://gdgpo/ezt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/.咨询电话020-88696555工一.T1恒运项目管理有限公司2025年11月11日41A..1A本合同专用条款一、预付款及工程进度款付款方式：预付款支付比例或金额：预付款金额为工程合同总价30%。1、开工预付款：订立合同后，成交供应商组织人员机械进场施工，并向采购人申请预付款，采购人确认后15个工作日内，支付合同价的30%作为工程预付款（最终以财政付款为准），预付款在前面两期进度款中扣回。2、关于付款周期的约定：按成交供应商每月完成的工程量计量支付工程进度款，成交供应商每月5日前将前一个月实际完成的工程进度款报采购人，经有关审批程序审批后在10个工作日内支付工程进度款给成交供应商（最终以财政付款为准），支付工程进度款为审定工程进度款×80%-当次应扣预付款，工程进度款最高支付至合同价的80%。3、交（竣）工验收合格后进行验收结算并送平远县财政局投资审核中心审核完毕后30日内，无该项目建设领域拖欠工人工资问题投诉，采购人向成交供应商支付至平远县财政局投资审核中心审核定案后金额的97%。4、剩余3%作为质量保证金，缺陷责任期终止14天内无息返还。5、如此项目采购人使用的是专项资金，采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门实际审批支付的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已按期支付。6、每笔款项支付时，成交供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票。二、结算方式：为按实结算，工程数量以实际验收和签证为准。实际结算金额=结算总造价×0.9874（0.9874为中标系数=100%-1.26%），最终结算总造价以平远县财政局投资审核中心的审核定案金额为准。三、履约保证金：承包人是否提供履约保证：否。四、工程标准、质量要求及管理规定1、乙方必须严格按设计标准、工程质量、数量施工，不得降低标准施工，并做好各种现场施工记录。2、施工项目必须按施工设计图和甲方所要求内容进行；3、工程所用的材料必须经检验合格后方可使用；水沟、护墙等圬工砌体需符合设计图要求，必须满浆实缝；每一道工序，必须经质监人员验收合格，签证后方可进行下一道工序的施工；绿化品种、规格按甲方要求栽种，按成活数量验收、结算。4、验收结算的条件：交工验收小组对本项目的工程质量评定为合格以上，并有第三方检测部门出具的交工验收或质量检测3合格报告书。5、施工安全：（1）按照相关规定，乙方要购买建筑工程险及相关保险。（2）乙方必须维护施工地段的正常交通，设立明显的交通安全标志，保证公路畅通。（3）乙方必须严格按规范施工，保障安全设施，必须严格遵守各项安全生产管理规定，保证施工安全，发生一切安全事故由乙方负责。6、工程现场签证：乙方项目负责人向驻地监理申请，编制好表格或相关资料，驻地监理向甲方项目现场负责人报告，甲方项目现场负责人及时召集相关人员到现场办理签证手续，驻地监理收到乙方申请一天内报告甲方项目现场负责人，甲方三天内明确回复。工程签证必须在该分项工程下一道工序开工前办理，乙方在不能提供清晰的佐证现场，提交的签证，监理和甲方人员有权拒绝签名，后果由乙方承担。7、工程变更：严格按图施工，原则上不审批工程变更。如特殊情况，需由甲方项目负责人、驻地监理和乙方项目负责人共同研究后，由乙方提出正式书面请示，经甲方召集会议研究同意后，才能按工程变更办法办理工程变更手续。8、缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年。9、价格调整：原则上合同期内不调价。10、双方权利义务：（1）甲方根据工程进度及时支付工程款。（2）甲方派出技术人员检查施工安全和工程质量。（3）工程设备、人员；乙方必须在工程开工前，按投标时承诺的标准，各项工程机械、检测设备及管理人员按时到位。（4）甲方责任：协助乙方解决工程用水、用电、临时用地等各项手续的办理，产生的相关费用由乙方负担。（5）乙方必须服从甲方管理人员的管理和监督，否则，造成的经济损失由乙方负责。（6）乙方必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表：加强工地试验室的管理：加强标准计量基础工作和材料检验工作。（7）乙方必须依法与有劳动关系的工人签订劳动合同，要及时足额发放閟人工资，严禁以任何理由拖欠工人工资，如有拖欠行为，甲方有权从工程款中直接扣留进行支付。（8）乙方必须按照甲方提供的《施工图设计》进行施工，甲方将委托监理公司进行全程监管，乙方必须服从监理人员的监管，各项工程必须按设计标准施工，如发现违规现象，造成工程质量隐患，监理人员有权给予纠正，限期整改，责令返工，返工的经济损失由乙方负责。因质量问题收到3次返工通知后，由甲方作出一定的经济处罚。（9）乙方应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。（10）乙方必须根据工程进度做好施工资料的收集整理。（11）乙方应加强施工管理，保证在施工期限前完成各类工程，乙因管理不善拖延工期一个月以上，甲有权作出一定的经济处罚。（12）乙方应服从甲方、监理人员的管理，施工中妥善协调处理各部门的关系及群众房屋、土地、果树等问题，因擅自施工造成其它部门和群众的经济损失，由乙方承担，并从当月的工程款中扣除。（13）乙方应抓好安全生产工作，制订各项安全管理制度，落实安全防护设施，确保安全生产。（14）在施工期间，由于施工造成的一切安全事故及因施工影响造成道路交通、通航安全事故应负的责任全部由乙方承担，甲方负责协调处理。11、工程质量验收要求（1）工程质量验收按技术规范及现行《公路工程质量检验评定标准》执行。（2）工程竣工后，乙方应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。（3）乙方应按甲方的要求提交交工资料，完成交工验收准备工作。工程验收由甲方、乙方及监理等相关部门代表组成验收小组，对本项目的工程质量进行评定并做为结算依据。五、争议的解决对干未能协商解决或未能通过争议评审解决的争议，双方同意向合同履行地平远县人民法院提起诉讼。六、税金本项目招标单价已计入各种税金，税收由乙方负责在项目所在地（平远县）税务部门缴交，向甲方提供完税证明。发包人：（盖单位章）平远县公路事务中心法定代表人或其委托代理人：（签字）签定日期：705年月0日.，人人学承包人：（盖单位章）广东唯实公路工程有限公司户名：广东唯实公路工程有限公司开户银行：中国银行梅州分行银行账号：684757772160签定日期2025年)1月]0日廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程项目的项目法人平远县公路事务中心（以下简称“发包人”）与该项目全标段的施工单位广东唯实公路工程有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。1.发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。（2）严格执行热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程项目全标段施工合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国1家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。.6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本合同作为热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程项目全标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8.本合同一式肆四份，由发包人和承包人各执贰份。承包人：（盖单位章）发包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）年2025年1月36日2075年1月70日;安全生产合同在热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程项目全标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人平远县公路事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人广东唯实公路工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。12.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同一式肆份，由发包人和承包人各执贰份。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）,法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）2025年Ⅱ月30日2025年11月30日热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程合同文件采购计划（项目）编号：441426-2025-00809合同编号：PYGLNCGL-2025-38工程承包单位：广东唯实公路工程有限公司工程建设单位：平远县公路事务中心2025年11月.工程施工承包合同甲方：平远县公路事务中心电话：0753-8273204传真：0753-8273204地址：广东省梅州市平远县大柘镇关柘路25号乙方：广东唯实公路工程有限公司电话：13450711177传真：L地址：梅州市梅县区城东镇谢田唯实办公楼5楼502-504室为实施热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程，根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规，依照招标、投标文件的要求，遵循平等、自愿、公平原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同，供双方共同遵守履行。合同内容：热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程（具体以本项目施工图设计文件和工程量清单为准）。二、下列文件构成合同文件的组成部分，各项文件应互相解释，互为说明，如有不明确和不一致之处解释合同文件的优先顺序如下：（1）工程施工承包合同（2）本合同专用条款（3）中标通知书（4）通用合同条款（5）本项目施工设计图纸三、中标签约金额（大写）：叁佰捌拾玖万零叁佰陆拾捌元捌角肆分整小写：（￥3890368.84元）人民币。四、乙方项目经理：陈利平，技术负责人：张峰。五、工程质量标准：严格执行国家交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》，质量达到合格以上。六、合同工期：总工期为9个月，具体开工时间以监理单位发出的开工令时间为准。七本合同由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公音后生效，全部工程完工后经交工验收合格、缺陷贡任期两签发缺陷责任终止证书后失效。八、本协议书一式肆份，合同双方各执贰份，合同未尽事宜，中双方协商解决，另行签订补充协议。补充协议是本合同的组成部分。发包人：（盖单位章）平远县公路事务中心法定代表人或其委托代理人：（签字）办开户银行：中国工商银行股份有限公司平远县支行银行账号：2007024109022104276签定地点：办公室签定日期：2025年11月30日)承包人：（盖单位章）广东唯实公路工程有限公司法定代表人或其委托代理人：（签字）户名：广东唯实公路工程有限公司开户银行：中国银行梅州分行银行账号：684757772160签定地点：办公室签定日期：2025年11月30日中标（成交)通知书项目编号：441426-2025-00809广东唯实公路工程有限公司：[谷平远县公路事务中心于2025年11月1日就热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程（项目编号：441426-2025-00809）进行竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合间工10中标采购包号6合同包1中标采购包名称品热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程中标（成交）供应商1-07广东唯实公路工程有限公司in中标供应商联系方式张志花，联系方式：15016271789中标（成交）下浮率：1.26采购项目联系人：谢工联系人电话：0753-8273204如此项目涉及履约保证金缴纳或您有融资需求，建议您通过金融服务中心办理电子履约保函或合同融资业务https://gdgpo/ezt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/.咨询电话020-88696555工一.T1恒运项目管理有限公司2025年11月11日41A..1A本合同专用条款一、预付款及工程进度款付款方式：预付款支付比例或金额：预付款金额为工程合同总价30%。1、开工预付款：订立合同后，成交供应商组织人员机械进场施工，并向采购人申请预付款，采购人确认后15个工作日内，支付合同价的30%作为工程预付款（最终以财政付款为准），预付款在前面两期进度款中扣回。2、关于付款周期的约定：按成交供应商每月完成的工程量计量支付工程进度款，成交供应商每月5日前将前一个月实际完成的工程进度款报采购人，经有关审批程序审批后在10个工作日内支付工程进度款给成交供应商（最终以财政付款为准），支付工程进度款为审定工程进度款×80%-当次应扣预付款，工程进度款最高支付至合同价的80%。3、交（竣）工验收合格后进行验收结算并送平远县财政局投资审核中心审核完毕后30日内，无该项目建设领域拖欠工人工资问题投诉，采购人向成交供应商支付至平远县财政局投资审核中心审核定案后金额的97%。4、剩余3%作为质量保证金，缺陷责任期终止14天内无息返还。5、如此项目采购人使用的是专项资金，采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门实际审批支付的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已按期支付。6、每笔款项支付时，成交供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票。二、结算方式：为按实结算，工程数量以实际验收和签证为准。实际结算金额=结算总造价×0.9874（0.9874为中标系数=100%-1.26%），最终结算总造价以平远县财政局投资审核中心的审核定案金额为准。三、履约保证金：承包人是否提供履约保证：否。四、工程标准、质量要求及管理规定1、乙方必须严格按设计标准、工程质量、数量施工，不得降低标准施工，并做好各种现场施工记录。2、施工项目必须按施工设计图和甲方所要求内容进行；3、工程所用的材料必须经检验合格后方可使用；水沟、护墙等圬工砌体需符合设计图要求，必须满浆实缝；每一道工序，必须经质监人员验收合格，签证后方可进行下一道工序的施工；绿化品种、规格按甲方要求栽种，按成活数量验收、结算。4、验收结算的条件：交工验收小组对本项目的工程质量评定为合格以上，并有第三方检测部门出具的交工验收或质量检测3合格报告书。5、施工安全：（1）按照相关规定，乙方要购买建筑工程险及相关保险。（2）乙方必须维护施工地段的正常交通，设立明显的交通安全标志，保证公路畅通。（3）乙方必须严格按规范施工，保障安全设施，必须严格遵守各项安全生产管理规定，保证施工安全，发生一切安全事故由乙方负责。6、工程现场签证：乙方项目负责人向驻地监理申请，编制好表格或相关资料，驻地监理向甲方项目现场负责人报告，甲方项目现场负责人及时召集相关人员到现场办理签证手续，驻地监理收到乙方申请一天内报告甲方项目现场负责人，甲方三天内明确回复。工程签证必须在该分项工程下一道工序开工前办理，乙方在不能提供清晰的佐证现场，提交的签证，监理和甲方人员有权拒绝签名，后果由乙方承担。7、工程变更：严格按图施工，原则上不审批工程变更。如特殊情况，需由甲方项目负责人、驻地监理和乙方项目负责人共同研究后，由乙方提出正式书面请示，经甲方召集会议研究同意后，才能按工程变更办法办理工程变更手续。8、缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年。9、价格调整：原则上合同期内不调价。10、双方权利义务：（1）甲方根据工程进度及时支付工程款。（2）甲方派出技术人员检查施工安全和工程质量。（3）工程设备、人员；乙方必须在工程开工前，按投标时承诺的标准，各项工程机械、检测设备及管理人员按时到位。（4）甲方责任：协助乙方解决工程用水、用电、临时用地等各项手续的办理，产生的相关费用由乙方负担。（5）乙方必须服从甲方管理人员的管理和监督，否则，造成的经济损失由乙方负责。（6）乙方必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表：加强工地试验室的管理：加强标准计量基础工作和材料检验工作。（7）乙方必须依法与有劳动关系的工人签订劳动合同，要及时足额发放閟人工资，严禁以任何理由拖欠工人工资，如有拖欠行为，甲方有权从工程款中直接扣留进行支付。（8）乙方必须按照甲方提供的《施工图设计》进行施工，甲方将委托监理公司进行全程监管，乙方必须服从监理人员的监管，各项工程必须按设计标准施工，如发现违规现象，造成工程质量隐患，监理人员有权给予纠正，限期整改，责令返工，返工的经济损失由乙方负责。因质量问题收到3次返工通知后，由甲方作出一定的经济处罚。（9）乙方应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。（10）乙方必须根据工程进度做好施工资料的收集整理。（11）乙方应加强施工管理，保证在施工期限前完成各类工程，乙因管理不善拖延工期一个月以上，甲有权作出一定的经济处罚。（12）乙方应服从甲方、监理人员的管理，施工中妥善协调处理各部门的关系及群众房屋、土地、果树等问题，因擅自施工造成其它部门和群众的经济损失，由乙方承担，并从当月的工程款中扣除。（13）乙方应抓好安全生产工作，制订各项安全管理制度，落实安全防护设施，确保安全生产。（14）在施工期间，由于施工造成的一切安全事故及因施工影响造成道路交通、通航安全事故应负的责任全部由乙方承担，甲方负责协调处理。11、工程质量验收要求（1）工程质量验收按技术规范及现行《公路工程质量检验评定标准》执行。（2）工程竣工后，乙方应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。（3）乙方应按甲方的要求提交交工资料，完成交工验收准备工作。工程验收由甲方、乙方及监理等相关部门代表组成验收小组，对本项目的工程质量进行评定并做为结算依据。五、争议的解决对干未能协商解决或未能通过争议评审解决的争议，双方同意向合同履行地平远县人民法院提起诉讼。六、税金本项目招标单价已计入各种税金，税收由乙方负责在项目所在地（平远县）税务部门缴交，向甲方提供完税证明。发包人：（盖单位章）平远县公路事务中心法定代表人或其委托代理人：（签字）签定日期：705年月0日.代人量承包人：（盖单位章）广东唯实公路工程有限公司户名：广东唯实公路工程有限公司开户银行：中国银行梅州分行银行账号：684757772160签定日期2025年)1月]0日廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程项目的项目法人平远县公路事务中心（以下简称“发包人”）与该项目全标段的施工单位广东唯实公路工程有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。1.发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。（2）严格执行热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程项目全标段施工合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国1家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。.6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本合同作为热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程项目全标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8.本合同一式肆四份，由发包人和承包人各执贰份。承包人：（盖单位章）发包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）年2025年1月36日2075年1月70日;安全生产合同在热柘镇水波形拱桥灾后恢复重建工程项目全标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人平远县公路事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人广东唯实公路工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。12.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同一式肆份，由发包人和承包人各执贰份。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）,法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）2025年Ⅱ月30日2025年11月30日
投标 / 标书制作要点（原创）
本水波形拱桥灾后恢复重建工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
