基础设施改造提升 工程勘察设计采购合同公告（庐江县岗湾街道办事处2025）
庐江县老旧小区基础设施改造提升项目——岗湾街道片区二期工程勘察设计
合同编号：
2025ANNBZ50047-3177
合同名称：
庐江县老旧小区基础设施改造提升项目——岗湾街道片区二期工程勘察设计
项目编号：
2025ANNBZ50047
项目名称：
庐江县老旧小区基础设施改造提升项目——岗湾街道片区二期工程勘察设计
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
庐江县岗湾街道办事处;庐江县住房和城乡建设局
合同甲方编号：
11340124MB1L83062D;11340124003271359M
中标人(乙方)：
江苏龙腾工程设计股份有限公司
合同乙方编号：
91320115789066102A
所属地域：
安徽省
合同金额：
80.227200万元
主要人员：
姓名： 曲国华 证书名称： 一级注册建筑师 证书编号： （证号：20083201452）
合同预定完成时间：
2026年01月31日
合同签订日期：
2025年12月02日
合同公告日期：
2025年12月02日
代理机构：
合肥庐江公共资源交易有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时16分28秒
交易中心见证
提交节点：
2025-12-02
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-12-02
办理用时：
0天0小时16分
附件:
中标通知书.pdf
履约保证金.pdf
庐江县老旧小区基础设施改造提升项目——岗湾街道片区二期工程勘察设计合同(1).pdf
中标通知书江苏龙腾工程设计股份有限公司：你公司于庐江县老旧小区基础设施改造提升项目——岗湾街道片区二期工程勘察设计招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标人。招标项目名称：庐江县老旧小区基础设施改造提升项目——岗湾街道片区二期工程勘察设计招标项目编号：2025ANNBZ50047中标金额：（大写）人民币捌拾万贰仟贰佰柒拾贰元整（小写）802272.00元质量标准合格中标工期自合同签订之日起至工程缺陷责任期满之日止项目负责人曲国华特此通知。招标人：（盖章），招标代理机构：（盖章）2025年11月15日，2025年11月15日重要提示：为加快项目推进速度，助力经济社会发展和营商环境创优工作，招标项目应依法在中标通知书发出后30日内完成合同签订工作，并在合同签订后7个工作日内公开。请中标人与招标人尽快对接，就合同签订事宜通力合作，缩短签订时间，为合肥市营商环境工作创造优质条件。履约保函保函编号：ANH251202LVBA825庐江县岗湾街道办事处（受益人名称）：鉴于庐江县岗湾街道办事处（以下简称“受益人”）与江苏龙腾工程设计股份有限公司（以下简称“申请人”）于2025年12月02日就2025ANNBZ50047（标段编号）的庐江县老旧小区基础设施改造提升项目——岗湾街道片区二期工程勘察设计（标段名称）有关事项协商一致共同签订建设工程设计合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约货任空赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。本保函担保金额最高不超过人民币（大写）壹万陆仟零肆拾伍元整（￥16045.00）。保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止，但最迟截止到力25年36月02日止。立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书更付通日即为付款要求之单据，且应满足以下要求：c付款通知到达的日期在本保函的有效期内：（2）载明要求支付的金额：（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容：（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形：36通知应在态保函有效期内到达的地址是：安徽合肥蜀山经济开发区湖光路自主创新区）9层9-3031。大发出的书应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章五、下下的得让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任自标，对我不发庄法律效力。六、本保有关的共月不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独有效。七、本保函项下的责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法体为中华人民共和国法律市函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民管九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章日起生效。开立人：安徽合融达非融资性担有限公司（公章）法定代表人（或授权代表）：（签或盖章）地址：安徽合肥蜀山经济开发区猢光路自主创新产亚装地三期区）B座9层9-3031邮政编码：230000电话：400559977传真：2025年12月02日建设工程设计合同工程名称：庐江县老旧小区基础设施改造提升项目——岗湾街道片区二期工程勘察设计合同编号：2025-AH-014发包人（全称）：庐江县住房和城乡建设局庐江县岗湾街道办事处设计人（全称）：江苏龙腾工程设计股份有限公司合同签订日期：2025年12月02日第一节合同协议书发包人（全称）：庐江县住房和城乡建设局、庐江县岗湾街道办事处设计人（全称）：江苏龙腾工程设计股份有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：庐江县老旧小区基础设施改造提升项目——岗湾街道片区二期工程勘察设计。2.工程批准、核准或备案文号：庐发项〔2024〕278号，关于同意庐江县老旧小区基础设施改造提升项目建议书的复函。3.工程内容及规模：庐江县老旧小区基础设施改造提升项目——岗湾街道片区二期工程估算总投资约4500万元左右，改造范围内所涉及的建筑面积约30万平方米，设计单位要做物探、初步设计、施工图设计、雨污水管网CCTV检测排查等前期设计所需的所有工作，以满足后期施工要求。4.工程所在地详细地址：庐江县。5.工程投资估算：总投资约4500万元。具体以现场实际情况为准。6.工程进度安排：提供项目建议书及可行性研究报告4份、地质勘察报告8份，总体规划及设计方案4份，初步设计8份，施工图设计图纸12份，同时提供电子版文件。工程设计周期60日历天，自中标通知书下发并签订设计合同之日算起，具体为设计合同签订后15个日历天内提交项目总体规划及专业工程方案，总体规划及专业工程方案通过审批后15个日历天内提交初步设计（含概算编制）及勘察报告，初步设计通过审批后30个日历天内提交业主要求的项目所有施工图纸。因业主方原因延误的工期不计算在内。7.工程主要技术标准：国家及地方相关设计标准。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：本次勘察设计主要内容为建筑工程、安装工程、强弱电工程、道路工程、绿化工程、雨水工程、污水工程、给水管线、电力管线、电信管线、燃气管线、路灯照明、围墙等配套建设项目。按照相关要求，结合现状条件：从总体规划、方案设计开始至工程竣工验收过程中的设计咨询服务、设计、设计修改以及施工现场所有设计跟踪服务等内容整体性打包。包括但不限于：（1）总体规划及方案设计：总体规划、方案设计、修改、优化，定稿。（2）可研编制：可研报告编制及投资估算编制（3）初步设计及概算：初步设计、概算编制。（4）施工图设计：单体设计、室外总体设计、管线综合，包含道排设计、景观绿化设计、弱电智能化设计、监控门禁系统、路灯亮化配电系统等专项设计及招标人要求的其他配套工程设计。所有设计必须通过相关管理部门审核通过。（5）其它包含在设计范围内的内容：勘察（含物探）、雨污水管网CCTV检测排查、测绘、水土保持、消防等。2.工程设计阶段：规划方案设计、地质勘察、初步设计、施工图设计。3.工程设计服务内容：设计范围内约定的全部设计服务工作。工程设计范围、阶段与服务内容见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：2025年12月02日。计划完成设计日期：2026年01月31日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：（1）中标费率为44.00%，依据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）文件，按照该文件标准的百分比报价方式进行报价，最终勘察设计费以累计施工中标价之和（不含预留金），不分开单独计取为计费额，根据计费额计算工程设计收费基价，以工程设计收费基价×投标百分比为最终设计费，其他调整系数一率不计入。即最终勘察设计费＝工程设计收费基价×投标费率+最终检测费用；（最终结算价不得超过160万元)（2）检测费用：检测费中标单价为9.20元/m，暂定检测距离为16000.00m，暂定检测费用为147200.00元；最终检测费=实际发生距离*检测投标综合单价；最终结算的检测费不超过32万元。2.签约合同价为：暂定人民币（大写）捌拾万贰仟贰佰柒拾贰元整（¥802272.00元）。其中不含税金额756860.38元，税额：45411.62元。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：，。设计人项目负责人：曲国华。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录（如有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在合肥庐江签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自签订之日起生效。十二、合同份数本合同正本一式贰份、副本一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执正本一份、副本肆份，设计人执正本一份、副本肆份。发包人：庐江县住房和城乡建设局设计人：江苏龙腾工程设计股份有限（公章）公司（公章）庐江县岗湾街道办事处（公章）法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字）王庆平张克勤，（签字）组织机构代码：，组织机构代码：91320115789066102A地址：，地址：南京市江宁区神舟路37号创智产业园邮政编码：，邮政编码：210000法定代表人：，法定代表人：潘龙委托代理人：王庆平张克勤，委托代理人：张义勇电话：，电话：025-84869728传真：/，传真：/电子信箱：/，电子信箱：/开户银行：，开户银行：中国建设银行股份有限公司南京御道街支行账号：，账号：32001595642052501526委托代理人：王庆平张克勤委托代理人：张义勇电话：电话：025-84869728传真：/传真：/电子信箱：/电子信箱：/开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司南京御道街支行账号：账号：32001595642052501526第二节通用合同条款房屋建筑和市政基础设施工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。上述资料由设计人自行准备。第三节专用合同条款专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据13.2.1项目负责人姓名：曲国华；执业资格及等级：一级注册建筑师；注册证书号：20083201452；联系电话：18913825161；电子信箱：/；通信地址：南京市江宁区神舟路37号创智产业园；设计人对项目负责人的授权范围如下：设计人授权并委托项目负责人全权代表设计人履行合同,如设计进度、设计文件质量等,直接负责本工程设计过程中的各项职责；23.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：勘察、方案设计、初步设计、施工图设计。主体结构、关键性工作的范围：。36.5.2提前交付工程设计文件的奖励：/。410.2合同价格形式：费率，除不可抗力以外其他风险由中标人承担。514.1.1发包人支付设计人违约金：/。614.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：/。714.2.1设计人支付发包人的违约金：执行招标文件及通用条款。814.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人未能按本合同约定的时间或发包人审核同意的设计进度计划要求各阶段提交的设计成果序号条目号信息或数据814.2.2文件的。如果延误工期，设计人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为设计费的0.1%。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：最终设计合同价格的15%。914.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：/。1014.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：向发包人承担合同价款10%的违约金。1116.2有下列情形之一的，合同解除：暂停设计期限已连续超过14天。1217.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列2方式解决（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.8其他合同文件包括：/1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定。1.4技术标准1.4.1适用于工程的技术标准包括：符合现行国家有关工程设计技术规范和相关主管部门制定的设计标准、深度、规范、规程、工程造价控制等要求以及有关强制性标准。1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/。提供国外技术标准的名称：/提供国外技术标准的份数：/提供国外技术标准的时间：/提供国外技术标准的费用承担：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（2）本合同协议书（3）中标通知书（4）发包人要求（5）本合同专用条款（6）招标文件（含招标文件、答疑、澄清文件、技术标准及要求等）（7）承诺函（8）本合同通用条款（9）技术标准（10）发包人提供的上一阶段图纸（如有）；（11）其他合同文件。1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在7内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：发包人指定的联系电话及传真号码：发包人指定的电子邮箱：/；设计人接收文件的地点：南京市江宁区神舟路37号创智产业园；设计人指定的接收人为：；设计人指定的联系电话及传真号码：025-84869728；设计人指定的电子邮箱：/。2.发包人2.1发包人一般义务2.1.3发包人其他义务：/。2.2发包人代表发包人代表姓名：另行通知；身份证号：，；职务：，；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：/。发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。2.3发包人决定2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.设计人3.1设计人一般义务3.1.1设计人配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：（1）根据项目进度和服务内容，按发包人要求派驻设计团队开展设计人员驻点服务，具体人数、人员专业满足发包人对当时的设计服务要求，其中各阶段主编团队人员必须驻点服务直至各阶段设计成果在主管部门审核通过后，方能离场。否则发包人有权直接委托第三方进行驻点服务，相应费用直接在设计费中扣除，同时保留按照保函进行索赔的权利。驻点服务人员负责联系设计咨询单位、项目相关单位；参与各项审查、论证、约谈会议，并出具书面材料（如会议纪要等)；参与相关项目建设调度会；参与协调相关建设主管部门；负责协助项目前期各项报建工作；参与项目验收工作，负责项目设计管理过程中所有书面材料的收集、整理、归档。驻点人员不可以取代项目建设过程中必要的设计负责人或专业设计负责人参加的验收、图纸交底、审查、论证约谈等工作。驻点人员若不能胜任驻点服务工作的，发包人有权要求进行更换，同时设计人须按2万元/次向发包人支付违约金。（2）接到发包人通知24小时内沟通解决问题做好施工配合，并提供现场服务。（3）其他未尽事宜，详见发包人要求。3.2项目负责人3.2.1项目负责人姓名：见《专用合同条款数据表》；执业资格及等级：见《专用合同条款数据表》；注册证书号：见《专用合同条款数据表》；联系电话：见《专用合同条款数据表》；电子信箱：见《专用合同条款数据表》，；通信地址：见《专用合同条款数据表》，；设计人对项目负责人的授权范围如下：见《专用合同条款数据表》。3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：项目设计团队中的项目负责人要与投标文件中的保持一致，原则上设计人不得擅自更换设计负责人，否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由设计人自行承担，设计人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的，需先向发包人书面申请并经发包人同意，更换后的人员不得低于设计人投标时所报人员资质和技术水平。变更设计负责人的须向发包人支付违约金为最终设计费的5%。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：处以违约金2万元，同时提交行业主管部门处理；拒不更换的，发包人有权解除合同，所有责任由承包人承担。3.3设计人员3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：签订合同后3天内。3.3.2设计人更换主要设计人员的，应提前7天书面通知发包人。设计人擅自更换主要设计人员的违约责任：项目设计团队中的各专业负责人要与投标文件中的保持一致，原则上设计人不得擅自更换各专业负责人,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由设计人自行承担，设计人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的，需先向发包人书面申请并经发包人同意，更换后的人员不得低于设计人投标时所报人员资质和技术水平。更换专业设计负责人须向发包人支付违约金1万元/人次，更换一般设计人员须向发包人支付违约金0.5万元/人次。3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：处以违约金5000元/人，同时提交行业主管部门处理；拒不更换的，发包人有权解除合同，所有责任由承包人承担。（如因非设计人意愿更换人员的，如遇人员身亡等不可抗力因素确因客观原因需要更换的，设计人须提供相关证明材料且经业主审查同意，更换的项目负责人和各专业负责人须具备不低于投标文件中项目负责人和各专业负责人的资质和要求，此种情形中标人可不予支付违约金。）3.4设计分包3.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：见《专用合同条款数据表》。主体结构、关键性工作的范围：见《专用合同条款数据表》。3.4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：，/。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/。3.4.4分包工程设计费支付方式：/。3.5联合体3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：费用统一支付给设计单位，由设计单位分配。5.工程设计要求5.1工程设计一般要求5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：/；5.1.2.2工程设计适用的技术标准：/。5.3工程设计文件的要求5.3.3工程设计文件深度规定：/；5.3.5工程的合理使用寿命年限：/。6.工程设计进度与周期6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后7日内。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案设计及调整时间、初步设计及、调整时间施工图设计等。6.1.2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。6.3工程设计进度延误6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。设计人应在发生进度延误的情形后天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在天内进行审查并书面答复。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：/。7．工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：。8.工程设计文件审查8.1发包人对设计人的设计文件审查期限：。8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.4工程设计审查形式及时间安排：9.施工现场配合服务9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后按照发包人要求提供施工现场配合服务。10.合同价款与支付10.2合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：除不可抗力以外其他风险由中标人承担。风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。（2）总价合同总价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。（3）其他价格形式：见《专用合同条款数据表》。11.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的天内，予以书面答复。12.专业责任与保险12.2设计人需（需/不需）发包人认可的工程设计责任保险，设计人自行考虑相关风险。13.知识产权13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无限期保密，直至发包人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：限期保密，直至发包人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担，自行考虑在投标报价中。14.违约责任14.1发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人违约金：见《专用合同条款数据表》。14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：见《专用合同条款数据表》。14.2设计人违约责任14.2.1设计人支付发包人的违约金：执行招标文件及专用条款。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：见《专用合同条款数据表》。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：见《专用合同条款数据表》。14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：见《专用合同条款数据表》。14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：见《专用合同条款数据表》。15.不可抗力15.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。15.2因不可抗力因素、土地、政策等原因导致项目建设取消或终止，招标人发书面通知书告知设计人，设计人应立即停止设计。按双方确认的实际设计进度支付相应设计费用。16.合同解除16.2有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过见《专用合同条款数据表》天。16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为见《专用合同条款数据表》天内。17.争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/17.3.1争议评审小组的确定：/17.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：/。17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列第见《专用合同条款数据表》种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。18.其他（如果没有，填“无”）1、施工阶段发现设计图纸错、漏项、存在安全隐患、不满足使用功能需求、设计图纸不明、图纸说明不统一等设计缺陷情况，设计人必须负责修改或补充，造成变更的金额在20万元以下，发包人有权处以0.5万元/次的违约金;变更金额在20-50万元的，发包人有权处以2万元/次的违约金；变更金额在50-100万元的，发包人有权处以5万元/次违约金:变更金额在100万元以上的，按变更金额的5%进行处罚。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收设计费，并向发包人支付全部的赔偿金。未经建设单位同意，擅自更改方案及施工图的，每处扣除设计单位5%的最终设计费。2、设计人要按照发包人要求进行驻场设计，否则，招标人有权取消其中标资格并扣除其投标保证金或履约保证金。项目施工时，派驻专业设计人员现场进行指导服务。需要设计团队参加图纸对接、开会等活动的，必须随叫随到，如不能按时到场的，招标人按照每人次扣除0.3-1万元的违约金，影响工程施工的，每次扣除合同价的5%的违约金，违约金从设计费中扣除。设计负责人必须全程牵头参与，不得中途换人，确需更换必须先向发包人书面申请并经发包人同意，更换项目设计负责人须向发包人支付违约金为最终设计费的5%、更换专业设计负责人须向发包人支付违约金1万元/人次，更换一般设计人员须向发包人支付违约金0.5万元/人次。3、中标单位须成立项目工作小组，明确设计负责人及各专项设计人员，设计负责人必须与投标时的设计负责人保持一致，并提供项目组成员名单及联系方式，设计负责人在中标后约谈会、项目对接、设计沟通、现场踏勘、方案审查会(汇报)、初步设计评审会、施工图审查会、各专项设计评审、地勘进场施工、设计技术交底、工程验收时必须到场，缺席1次处违约金0.3-1.0万书面报告并详细说明理由的，每违反一处，设计人按照最终设计费的10%-20%缴纳违约金。本项目设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。4、设计图集选用必须为国标图集和省标图集，其设计的型号、参数、材质不得具有唯一性；同时本次设计的内容均为一次到位且满足施工条件，不允许二次设计、二次深化或施工深化设计等；中标人自行对设计内容进行审核把关，如中标人违约上述条款，设计费用审计结算时，按设计违约一处一次扣除1万元设计违约金；并承担赔偿业主和施工单位相应经济损失。5、其他招标要求（1）设计人必须接受发包人对总体规划、方案及初步设计、施工图提出的修改意见按时修改、答复，否则视为违约。（2）施工图未按照批复方案深化设计的，每处处罚1万元（3）施工图审查阶段应派专人配合发包人工作，及时解决问题；项目正式开工前应派专人进行施工图设计的技术交底；若发包人通知后设计人未按时到场的，则按每次1万元进行处罚。（4）发包人对图审合格的设计图纸适时抽查，如发现仍有设计错、漏项的，发现一处对设计人处违约金0.3-1万元。（5）要求中标单位安排专人全程全力按期办理申报规划及其它各项申报手续。6、设计单位违约责任不限于：本项目招标文件中的招标需求等7.1设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。7.2设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。7.3设计过程中设计人与发包人紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。7.4设计和施工过程中发包人要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。7.5设计单位应明确设计负责人，设计负责人应全过程服务，平常每周至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。7.6工程竣工前，发包人若提出局部修改意见，设计人有义务完成。8、违约责任：8.1设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额根据国家现行相关规定计算。8.2合同生效后，设计人要求终止或解除合同，应扣除履约保证金作为处罚金。8.3如设计人的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有唯一性、排他性的材料设备、市场购买受限而又未事先向发包人书面报告并详细说明理由的，每违反一处，设计人按照最终设计费的10%-20%缴纳违约金。本项目设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。8.4因测绘、勘察、物探成果不准确，造成变更且金额未超过20万元的，发包人有权处以处以0.5万元/次的违约金;变更金额在20-50万元的，发包人有权处以2万元/次的违约金:变更金额在50-100万元的，发包人有权处以5万元/次的违约金:变更金额100万元以上的，处以变更金额的5%违约金。附件：附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4：设计人主要设计人员表附件5：设计进度表附件6：设计费明细及支付方式附件7：设计变更计费依据和方法附件8：廉政协议附件9：履约保证金附件10：设计项目负责人质量终身责任承诺附件1：工程设计范围、阶段与服务内容工程设计范围、阶段与服务内容一、本工程设计范围本次勘察设计主要内容为建筑工程、安装工程、强弱电工程、道路工程、绿化工程、雨水工程、污水工程、给水管线、电力管线、电信管线、燃气管线、路灯照明、围墙等配套建设项目。按照相关要求，结合现状条件：从总体规划、方案设计开始至工程竣工验收过程中的设计咨询服务、设计、设计修改以及施工现场所有设计跟踪服务等内容整体性打包。包括但不限于：（1）总体规划及方案设计：总体规划、方案设计、修改、优化，定稿。（2）可研编制：可研报告编制及投资估算编制（3）初步设计及概算：初步设计、概算编制。（4）施工图设计：单体设计、室外总体设计、管线综合，包含道排设计、景观绿化设计、弱电智能化设计、监控门禁系统、路灯亮化配电系统等专项设计及招标人要求的其他配套工程设计。所有设计必须通过相关管理部门审核通过。（5）其它包含在设计范围内的内容：勘察（含物探）、雨污水管网CCTV检测排查、测绘、水土保持、消防等。二、本工程设计阶段划分规划方案设计、初步设计、施工图设计三、各阶段服务内容本次招标范围为规划勘察设计总承包。主要规划设计内容包括（但不限于）：1、总体勘察设计要求：本次勘察设计主要内容为建筑工程、安装工程、强弱电工程、道路工程、绿化工程、雨水工程、污水工程、给水管线、电力管线、电信管线、燃气管线、路灯照明、围墙等配套建设项目。按照相关要求，结合现状条件：从总体规划、方案设计开始至工程竣工验收过程中的设计咨询服务、设计、设计修改以及施工现场所有设计跟踪服务等内容整体性打包。包括但不限于：（1）总体规划及方案设计：总体规划、方案设计、修改、优化，定稿。（2）可研编制：可研报告编制及投资估算编制（3）初步设计及概算：初步设计、概算编制。（4）施工图设计：单体设计、室外总体设计、管线综合，包含道排设计、景观绿化设计、弱电智能化设计、监控门禁系统、路灯亮化配电系统等专项设计及招标人要求的其他配套工程设计。所有设计必须通过相关管理部门审核通过。（5）其它包含在设计范围内的内容：勘察（含物探）、雨污水管网CCTV检测排查、测绘、水土保持、消防等。2、总体规划及方案设计要求：按照本工程项目要求进行总体规划及方案设计，并经评审通过后需出正式总体规划及方案设计文本报相关部门审批。3、工程勘察要求：根据项目需要，提供包括完成招标文件所确定的范围内的所有岩土工程勘察成果文件。项目进行地质勘察时需提前通知招标人，现场勘察必须由设计单位派设计人员到现场按照设计方案进行旁站和指导。对勘察设计相关基础资料需自行收集，招标人配合提供。4、可研（含估算编制）要求：根据相关部门审批通过的总体规划及方案设计编制可研报告和工程估算，并确保评审通过和相关部门审批。5、初步设计（含概算编制）要求：根据相关部门审批通过的总体规划及方案设计编制初步设计和工程概算、经济技术分析等，并确保初步设计、工程概算评审通过和相关部门审批。6、施工图设计要求：根据相关部门审批通过的初步设计编制各单体施工图设计及相关经评审通过的技术文本和批复文件，并确保施工图设计评审、审查通过。提供改造前后对比影像资料。7、后期设计服务要求：提供本项目施工过程及保修阶段设计相关服务以及配合建设单位完成办理有关该项目的其它手续（包括设计交底、设计变更、业务指导、协调等按有关规定应由设计单位提供的一切后续服务）。8、特别说明：中标人要依据项目初步设计概算进行“限额设计”。若中标人若无测量测绘、水土保持、土地报批等咨询资质则允许分包给相应资质的单位（需经招标人同意认可）编制实施，但所有费用应包含在投标报价中，且中标单位对所有成果文件质量负总责，并确保项目经相关部门审查通过。（4）其它包含在设计范围内的内容：人防设计、勘探（含物探）、测绘、供电设计。（5）本次招标范围内的项目建议书及可研报告编制、工程勘察、消防工程、三网智能化、供电施工图设计部分，经招标人同意，可由中标人自行委托具有相应资质的单位承担，但所有费用应包含在本项目的总费用中，且中标人须对所有成果负总责。附件2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1234567891011附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录设计人向发包人交付的工程设计文件目录序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1方案设计4签订合同后15天内同时提供电子档（CAD/PDF)2初步设计8方案批复后15天内3施工图设计图纸12初步设计批复后30天内45特别约定：1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。2.上述设计时间不包括法定的节假日。3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按照发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。附件4：设计人主要设计人员表设计人主要设计人员表名称姓名职务注册执业资格承担过的主要项目一、总部人员项目主管其他人员二、项目组成员项目负责人曲国华一级注册建筑师建筑专业负责人赵曜一级注册建筑师结构专业负责人徐海华一级注册结构工程师给排水专业负责人谭晓莲注册公用设备工程师（给水排水）造价专业负责人袁英一级注册造价工程师电气专业负责人毛洪山注册电气工程师（供配电）景观专业负责人王恒波/勘察专业负责人姚攀峰注册土木工程师（岩土）市政专业负责人段秀娟注册土木工程师（道路工程）附件5：设计进度表设计进度表工程设计周期60日历天，自中标通知书下发并签订设计合同之日算起，具体为设计合同签订后15个日历天内提交项目总体规划及专业工程方案，总体规划及专业工程方案通过审批后15个日历天内提交初步设计（含概算编制）及勘察报告，初步设计通过审批后30个日历天内提交业主要求的项目所有施工图纸。因业主方原因延误的工期不计算在内。附件6：设计费明细及支付方式设计费明细及支付方式一、设计费总额：暂定人民币（大写）捌拾万贰仟贰佰柒拾贰元整（¥802272.00元）。其中不含税金额756860.38元，税额：45411.62元。二、设计费总额构成：1.工程设计基本服务费用：固定总价/固定单价（/元/平方米或费率44.00%）2.工程设计其他服务费用：检测费用：检测费中标单价为9.20元/m，暂定检测距离为16000.00m，暂定检测费用为147200.00元；最终检测费=实际发生距离*检测投标综合单价；最终结算的检测费不超过32万元。。3.合同签订前设计人已完成工作的费用：/。4.特别约定：（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费，（包含/不包含）长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费计算方式为：。（3）其它：三、设计费明细计算表四、设计费支付方式具体支付时间如下：一、据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）依文件，按照该文件标准的百分比报价方式进行报价，最终勘察设计费以累计施工中标价之和（不含预留金），不分开单独计取为计费额，根据计费额计算工程设计收费基价，以工程设计收费基价×投标百分比为最终勘察设计费，其他调整系数一率不计入。即最终勘察设计费＝工程设计收费基价×投标费率+最终检测费用；最终结算价不超过设计费控制价。二、设计费支付方式：完成工程范围内的排水管网排查，且初步设计审查通过后付至合同价的30％，施工图完成并通过图纸审查后付至合同价的50％，施工招标完成并施工单位签订合同后，付至合同价的70%；工程竣工审核验收合格后付至合同价的100%。附件7：设计变更计费依据和方法设计变更计费依据和方法发包人变更委托设计项目规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按照设计人所耗工作量向设计人增付设计费。（1）设计方案经主管部门批准后发包人要求变更设计方案，导致设计人需重新设计方案的，设计费按照工程累计施工中标价之和（不含预留金），不分开单独计取，对应的设计收费基价×投标百分比×5%进行支付补偿费；方案已批准，工程取消不再实施，设计费按照立项概算对应的设计收费基价×投标百分比×5%进行支付补偿费。支付时间为方案批复后。（2）初步设计经主管部门批准后（若有），不再进行施工图设计的，设计费按照初步设计批复概算建安费对应的设计收费基价×投标百分比×50%进行支付。支付时间为初步设计批复后。（3）施工图设计图审后，项目取消不再实施的，设计费按照初步设计批复概算建安费对应的设计收费基价×投标百分比×80%进行支付。支付时间为图审后。（4）施工图经审查合格后发包人要求变更施工图设计的，导致施工图部分内容需要返工重新设计的，按照“变更部分工程的控制价所对应的工程设计收费基价×投标报价费率×20%”支付补偿费。【补偿费含清单控制价编制费（清单控制价编制单位由业主单位指定）、设计方案调整和返工费】。支付时间为图纸变更确认后。注：没有初步设计批复概算的，以立项（备案）批复概算为准。附件8：廉政协议廉政协议为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，庐江县住房和城乡建设局、庐江县岗湾街道办事处(以下称甲方)与江苏龙腾工程设计股份有限公司(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。第一条甲乙双方的权利和义务（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。（二）严格执行的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。第二条甲方的义务(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业有关的经济活动。（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。（八）乙方须按照专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按照管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。甲方投诉联系部门：，联系电话：。（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；2.追究乙方其他违约责任；3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。第五条双方约定本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代表：(职务)法定代表人或授权代表：(职务)姓名：王庆平，张克勤姓名：张义勇签字：签字：廉政监督联系人姓名：廉政监督联系人姓名：签字：签字：电话：电话：地址：地址：日期：2025年12月02日日期：2025年12月02日附件9：履约保证金履约保证金（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的，（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元(¥，)。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，（公章）地址：电话：传真：法定代表人（或授权代表）：（签字）开立时间：年月日附件10：设计项目负责人质量终身责任承诺设计项目负责人质量终身责任承诺致：庐江县住房和城乡建设局、庐江县岗湾街道办事处_(发包人名称)本人作为设计项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘察报告进行施工图设计；二、施工图设计严格执行工程建设规范、标准；三、严格执行施工设计文件审查制度；四、按照规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务；五、严格按照相关规定进行设计变更；六、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责；七、履行其他法律法规规定的职责。设计项目负责人：，（签字）日期：2025年12月02日
投标 / 标书制作要点（原创）
本基础设施改造提升 工程勘察设计涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
