组通硬化路建设 通硬化路采购合同公告（三台县乐安镇人民政府2025）
一、合同编号：N5107222025000135-1
二、合同名称：三台县2025年较大人口自然村组通硬化路建设项目（乐安镇）
三、项目编号：N5107222025000135
四、项目名称：三台县2025年较大人口自然村组通硬化路建设项目（乐安镇）
五、合同主体
采购人(甲方)：三台县乐安镇人民政府
地址：三台县乐安镇富乐街22号
联系方式：17361227060
供应商(乙方)：四川中盛天豪建筑工程有限公司
地址：凉山彝族自治州越西县越西康城13幢2单元24层5号
联系方式：18181182751
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
三台县2025年较大人口自然村通硬化路项目(乐安镇）
1(项)
￥0.00
￥1,498,480.50
达到现行国家相关验收合格标准要求
合同金额： 1,498,480.50元，大写(人民币)：壹佰肆拾玖万捌仟肆佰捌拾元零伍角
履约期限：2025年11月03日至2026年02月04日
履约地点：三台县乐安镇
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2025年10月31日
八、合同公告日期
2025年12月02日
九、其他补充事宜
合同附件：
乐安施工合同.pdf
三台县乐安镇人民政府
2025年12月02日
三台县2025年较大人口自然村组通硬化路建设项目（乐安镇）施工合同（盖章）发包方：三台具府蜜1收（盖章）承包方：四川中盛天豪建筑工程有OIH。5物V目路-1-1一、合同协议书三台县乐安镇人民政府（业主方名称，以下简称“发包人”）三台县乐安镇人民政府于2025年10月22日就三台县2025年较大人口自然村组通硬化路建设项目（乐安镇）（项目编号：N5107222025000135）进行竞争性磋商采购，根据三台县人民政府采购中心中标通知书，现确定四川中盛天豪建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）中标（成交）。发包人和承包人共同协商达成如下协议。一、合同条款1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件（安全施工合同、建设工程廉政合同）2.工程概况（1）工程名称：三台县2025年较大人口自然村组通硬化路建设项目（乐安镇）。（2）工程量：以图纸和清单为准。（3）工程位置：三台县乐安镇。-2-2二、承包内容1.施工设计图纸所包括的内容（详见工程量清单提供的范围）。2.签约合同价：人民币：1498480.50元。（大写：人民币壹佰肆拾玖万捌仟肆佰捌拾元伍角）。3.质量等级：符合设计标准。三、工期要求承包人须在签订合同后7日内开工，工期为3个月。四、工程质量保证期为一年工程质量保证期为一年，以业主验收合格日期开始计算。质保期内出现的质量问题，承包方负责维护并承担维修费用，并按工程总价预留5%的工程款作为质量保证金。在质保期满，并对质量缺陷进行了整改予以拨付（无息）。五、付款方式1、本项目按月进度80%拨付工程款，村镇竣工验收合格后拨付至合同金额的80%，县级竣工验收合格后拨付至合同金额的95%，剩余5%作为质保金，在质保期结束后15个工作日内凭竣工结算审核报告拨付剩余工程款。六、其它约定1.承包方必须服从发包方和质量监督人员的指挥，承包方按施工图设计文件进行施工并按实结算。2.施工中发包方协助承包方解决与村民发生矛盾和纠纷，要妥善处理好沿途群众、村民、民工之间的各种关系，不引发社-3-3会矛盾和不稳定因素，确保施工顺利推进。3.发包方协助承包方做好料场的落实工作；费用由承包方承担。4.在撤离施工现场前，要足额支付农民工工资，不得拖欠农民工工资。5.安全事故，均由承包方负责发包方不负一切责任。七、竣工验收与竣工结算1.工程竣工后，承包人应按约定的份数和期限向业主方提交竣工结算书，并提供施工过程中的相关证明材料。2.业主方对竣工结算书有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。3.本项目按月进度80%拨付工程款，村镇竣工验收合格后拨付至合同金额的80%，县级竣工验收合格后拨付至合同金额的95%，剩余5%作为质保金，在质保期结束后15个工作日内凭竣工结算审核报告拨付剩余工程款。4.承包人对业主方签认的竣工付款证书有异议的，业主方可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。八、物价波动引起的价格调整本工程为固定单价合同，对物价波动引起的价格变化不予调整。九、违约责任如一方违约，由违约方承担签约价的3%支付另一方，如因违约造成本工程其它经济损失，均由违约方全部赔偿另一方。十、争议与仲裁-4-4发包方和承包方在履行合同中发生争议，可以友好协商解决，发包方、承包人双方协商解决不成，可按下列方式解决：1、向三台县仲裁委员会申请仲裁；2、向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。本合同正本共陆份，发包人执贰份，承包人执肆份。本合同自双方签字盖章之日生效，合同履行完毕失效。业主方：三台县菜安镇人民府（盖单位章）数今（（签字）法定代表人或其委人代理庆15980612878电话：小0551有限公司（盖单位章）承包人：四川曾盛您i山K法定代表人或其委人代理火：（签字）5134345020500电话：18285292025年10月31日-5-5二、安全施工合同为了在三台县2025年较大人口自然村组通硬化路建设项目（乐安镇）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主方三台乐安镇人民政府（以下简称业主方)与承包人四川中盛天豪建筑工程有限公司（以简称承包人）特此签订安全生产合同条款如下。一、业主方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。二、承包人职责1、严格遵守国家、四川省、绵阳市和三台县有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项-6-6安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。3.建立健全安全责任制。从派遗项目实施的建造师到技术人员(包括临时雇请的民工)的安全管理必须做到纵向到底，一环不漏：安全责任做到横向到边，人人有责。4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或影响安全的行为。5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。349、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。-7-710、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;确保万无一失。三、违约责任发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部并通知业主方，同时业主方将根据造成事故的严重程度，对承包人子以罚，具体标准为：每重伤1人，处罚20000元；每死亡1人处罚40000元。以上处罚业主方有权从业主方应付承包人的款项中扣除。本合同正本共陆份，发包人执贰份，承包人执肆份。本合同自双方签字盖章之日生效合同履行完毕失效。业主方：三台县安镇民（盖单位章）民政府营冷（签字）法定代表人或其委秏花理、电话：0生承包人：四川片镇程有限公司（盖单位章）建商江>（签字）法定代表人代理人电话：=1日51343450285002025年10月31日-8-8三、建设工程廉政合同根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有关使用以及投资效益，业主方三台县乐安镇人民政府（以下简称业主方)与承包人四川中盛天豪建筑工程有限公司（以下简称承包人)特订立如下合同。1、双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。（2)严格执行合同文件，自觉按合同办事。(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。(4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2、业主方的义务（1)业主方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由业主方或业主方工作人员个人支付的费用等。乐活动：下得接受承包人提供高档的通讯工具、交通工具和办公-9-（2)业主方工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱9用品等。3)业主方及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、昏丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）业主方工作人员及其配偶、子女不得从事与业主方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。(5)业主方及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。(6)业主方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3、承包人义务（1)承包人不得以任何理由向业主方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为业主方及其工作人员报销应由业主方单位或个人支付的任何费用。(3)承包人不得以任何理由安排业主方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(4）承包人不得以业主方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4、违约责任（1）业主方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给业主方单位造成经CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App济损失的，应予以赔偿：情节严重的，业主方建议交通工程建设主管部门给予承包人至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由业主方或业主方上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6、本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7、本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。本合同正本共陆份，发包人执贰份，承包人执肆份。本合同自双方签字盖章之日生效合周履标完毕失效。业主方：三台县乐安镇人民政府盖单位章）法定代表人或其委（签字）12878电话：0家筑工承包人：四作盛天豪建司盖单位章）编烧程有限公旺B箱刘委托人花理印厚法定代表人：（签字）134148020666电话：22025年10月31日-11-ㄱ
投标 / 标书制作要点（原创）
本组通硬化路建设 通硬化路涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
