安徽水泥路采购合同公告（安徽汉兆项目管理有限公司2025）
按照平台规则缴纳技术服务费，付款后7个工作日内平台自动开具发票，您可登录个人中心左侧菜单【财务管理-服务费发票申请】自主下载。
本项目需对投标人收取200元平台技术服务费
招标单位 :
安徽汉兆项目管理有限公司
招标编号 :
GZXEJY20250019
采购公告截止时间 :
2025-11-13 15:00
全流程电子标，注意事项！
固镇县王庄镇西南村水泥路项目合同公示
发布时间 :
2025-12-08
详见合同附件
附件列表
附件（点击附件名称下载）
公告附件：
西南村水泥路施工合同.pdf
固镇县王庄镇西南村水泥路项目建设工程施工合同发包人：固镇县王庄镇人民政府承包人：安徽滨构建筑工程有限公司合同条款及格式发包人（全称）：固镇县王庄镇人民政府承包人（全称）：安徽滨构建筑工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就固镇县王庄镇西南村水泥路项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：固镇县王庄镇西南村水泥路项目2.工程地点：固镇县王庄镇西南村3.工程立项批准文号：GZXEJY202500194.资金来源：财政资金。5.工程内容：固镇县王庄镇西南村水泥路项目。具体详见工程量清单。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：采购文件及工程量清单全部内容。二、合同工期计划开工日期：222年1月1日42计划竣工日期：20年12月8日。工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式及付款方式1.签约合同价为：人民币（大写）壹拾玖万贰仟柒佰陆拾肆元零壹分（￥192764.011元）；12.合同价格形式：单价合同3.付款方式：工程完工并经验收合格后付至合同价款的85%，工程结算审计后付至审定价款的100%，乙方须在工程结算价款支付前按照甲方要求办理质量保证金（质保金形式：银行转账或见索即付银行保函；缴纳比例：工程结算审定价的3%；质保期自本工程通过最终验收合格并完成移交手续之日起算，质保期1年结束后30日内退还）4质量保证金可采用以下任意一种方式：（1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具银行保函、工程质量保险等担保方式，担保/保证金额为：工程结算审计审定金额的3%，时间：工程结算审计完成后5个工作日内；（2）转账、电汇、支票、汇票、本票等；金额为工程结算审计审定金额的3%，时间：工程审计结算后5个工作日内；五、项目经理承包人项目经理黄哲六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）响应函及其附录（如果有）；（3）技术标准和要求；（4）图纸；（5）已标价工程量清单或预算书；（6）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。CT上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。曾Y3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、签订时间本合同于202年1月18日签订。九、签订地点本合同在固镇县王庄镇人民政府签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同争议的解决本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第（2）种方式解决：（1）将争议提交/仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；（2）向项目所在地人民法院起诉。十二、合同生效本合同自生效。合同签订之日起十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。十四、附件（附件为本合同条款组成部分）附件一：施工安全生产协议附件二：质量保修书发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理（签字）地址：（签字）地址：合肥市包河区宿松路2459号国邮政编码：贸天悦花园C1幢办公楼1206室邮政编码：230000法定代表人：法定代表人：黄哲委托代理人：委托代理人：电话：电话：0551-67703185传真传真1电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：徽商银行合肥滨湖支行家账号：1024901021000212977账号：1，附件一施工安全生产协议为加强施工现场安全管理，明确发包人与承包人的各自责任，保证国家和公司的财产信誉不受损失和侵害，保障施工现场的安全生产制度健全、管理规范、安全投入及设施落实到位，以人为本保护员工的人身安全、社会和谐稳定，依据《建设工程安全生产管理条理》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》等一系列法律法规和规范，双方就本工程安全生产达成如下协议：第一条基本情况1.1工程名称：固镇县王庄镇西南村水泥路项目1.2工程地点：固镇县王庄镇1.3工程内容：固镇县王庄镇西南村水泥路项目。具体详见工程量清单。1.4工程承包范围：采购文件及工程量清单全部内容。1.5工期：20日历天工程项目施工期限：202年1月19日至7025年12月8日第二条双方都应共同遵守、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》、等一系列有关安全生产的法律法规，各自承担响应的法律责任。Y第三条发包人的安全责任、权利和义务~1、发包人依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定责任，全面履行自已应有的权利和义务。2、发包人对承包人施工安全具有监督、检查和指导的权利。3、发包人对承包人存在安全生产隐患，使用不合格的机械设备和材料有权责令整改和退场的权利，并下发整改通知单，向建设主管部门举报。4、发包人有权制止承包人的违章指挥作业，违反安全生产操作规程，对重大安全隐患、违章行为有权责令其停工整改。5、发包人有权对承包人现场的违法、违规和地**府的安全管理规定，不服从监理和发包人指导和监督：不遵守已批准的安全管理规定的人员，有进行经济处罚或要求其退场的权利。6、发包人有权对施工单位安全管理职责落实不到位、现场管理混乱、存在重大安全隐患又不能按期整改或发生四级以上安全事故的承包人进行1-3万元经济处罚、要求更换施工队伍及专职安全员或项目部领导，如发生安全事故，追究其相应的法律责任。第四条承包人的安全责任、权利和义务1、承包人要严格执行国家已发布的有关法律法规和地**府有关安全管理的规定，严格执行已批准或专家论的各项安全生产的规章制度和方案。接受监理和发包人的指导、监督、检查和教育。2、严格执行建设部JGJ59《建筑安全施工检查标准》；JGJ/77《建筑企业安全生产评价标准》；建筑安全操作规程等。3、承包人必须明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员4、承包人的特种作业人员必须持特种作业证上岗，并进行入场安全教育和专业知识培训，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上报监理审查。没有持证的人员不得从事特种作业。5、承包人应对进场员工进行入场安全教育，并要有教育记录和签字手续，要有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续；承包人施工作业人员如有变动的，须及时进行新工人入场教育，并将教育和人员名单报监理备案。6、承包人应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平高、安全责任心强的人员上岗。7、承包人要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。8、承包人不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人超体能连续施工。9、承包人必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规定佩戴和正确使用，同时做好季节性的安全施工工作。承包人应严格按照（JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》要求正确用电。且应严格按照三相五线制（TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱B”的用电规定。10、对发包人人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的瞎指挥，承包人有权拒绝。第五条争议当发包人，承包人双方发生争议时，可通过政府建设王官部协商调解，若达不成一致意见，可以向工程所在地法院起诉。承包人（公章）：发包人（公章）：法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人（签宗）：（签字）：111034170700年1月18日205年11月18日-附件二：工程质量保修书发包人（全称）：固镇县王庄镇人民政府承包人（全称）：安徽滨构建筑工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就固镇县王庄镇西南村水泥路项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期本工程的质量保修期为一年，质量保修期自工程完工验收合格之日起计算。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。2四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承，包人（公章）法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人（签字）（签字）新2025年11月18日70年11J月10日
投标 / 标书制作要点（原创）
本水泥路涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。安徽项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
