地块总承包工程采购合同公告（合肥金巢房地产开发有限责任公司2025）
BH202212地块总承包（EPC）工程
合同编号：
2023BFBGZ02013-004
合同名称：
BH202212地块总承包（EPC）工程
项目编号：
2023BFBGZ02013
项目名称：
BH202212地块总承包（EPC）工程
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
合肥金巢房地产开发有限责任公司
合同甲方编号：
9134010069107338X9
中标人(乙方)：
安徽建工三建集团有限公司
合同乙方编号：
91340000743076866A
所属地域：
安徽省
合同金额：
20426.072181万元
主要人员：
姓名： 巫叶梅 证书名称： 建筑工程一级建造师 证书编号： 2014034340340000034113409230
合同预定完成时间：
2025年11月20日
合同签订日期：
2023年11月21日
合同公告日期：
2023年11月22日
代理机构：
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天19小时52分3秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2023-11-21
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2023-11-21
办理用时：
0天1小时45分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2023-11-22
办理用时：
0天18小时7分
附件:
履约保函.pdf
12地块备案合同.pdf
中标通知书.pdf
BH202212地块总承包（EPC）工程合同变更内容
项目名称：
BH202212地块总承包（EPC）工程
项目编号：
2023BFBGZ02013
标段编号：
2023BFBGZ02013
招标人(甲方)：
合肥金巢房地产开发有限责任公司
中标人(乙方)：
安徽建工三建集团有限公司
合同信息：
变更原因：
变更预计完成时间
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2025年11月20日
2026年11月20日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时3分12秒
交易中心见证
提交节点：
2025-12-09
附件:
30443410043372ORIGINAL中国银行BANKOFCHINAGC0886923001847PAGE:1/2我行编号：GC0886923001847履约保函开立日期：2023年11月20日合肥金巢房地产开发有限责任公司（受益人名称）：鉴于合肥金巢房地产开发有限责任公司（以下简称“受益人”）与安徽建工三建集团有限公司（以下简称“申请人”)将就2023BFBGZ02013（招标项目编号）的BH202212地块总承包（EPC）工程（项目名称）有关事项协商一致共同签订合同（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写)肆佰零捌万伍仟贰佰壹拾肆元肆角肆分（CNY4,085,214.44）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止，最晚不得超过2025年11月20日。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3)载明申请人违反基础合同义务的内容；（4）声明不存在基础合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：安徽省合肥市滨湖新区云谷路1688号。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人)或授权代理人签字并加盖公章。本保函项下的任何索赔单据必须于有效期内我行营业时间结束前通过受益人银行递交至我行。本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。1Yourstaithfully江ForBANKOFCHINA本安省分行国结算业务专用章为的薯FG9trThisdocumentconsistsofsignedpage(s）B07806LLDISIHAuthorizedSignaturesC7043履约保函我行编号：GC0886923001847开立日期：2023年11月20日合肥金巢房地产开发有限责任公司（受益人名称）：鉴于合肥金巢房地产开发有限责任公司（以下简称“受益人”）与安徽建工三建集团有限公司（以下简称“申请人”)将就2023BFBGZ02013（招标项目编号）的BH202212地块总承包（EPC）工程（项目名称）有关事项协商一致共同签订合同（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写)肆佰零捌万伍仟贰佰壹拾肆元肆角肆分（CNY4,085,214.44）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止，最晚不得超过2025年11月20日。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3)载明申请人违反基础合同义务的内容；（4）声明不存在基础合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：安徽省合肥市滨湖新区云谷路1688号。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人)或授权代理人签字并加盖公章。本保函项下的任何索赔单据必须于有效期内我行营业时间结束前通过受益人银行递交至我行。本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。1Yourstaithfully06ForBANKOFCHINAE国市江2本安省分行4国结算业务专用章为的薯FG9trB07806LLDISIH①Thisdocumentconsistsofsignedpage(s）AuthorizedSignaturesC704330443410043373ORIGINAL中国银行BANKOFCHINAGC0886923001847PAGE:2/2九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：中国银行股份有限公司安徽省分行（公章）法定代表人（或授权代表）：（签字）地址：安徽省合肥市滨湖新区云谷路1688号邮政编码：230091电话：0551-62926910开立时间：2023年11月20日价有限公230YoursfaithfullyGForBANKOFCHINA，学e安微省分行0发的蓉国际结算业务专用章Ia世30780FGJM906TIUDB51HC17048①Thisdocumentconsistsofsignedpage（s）AuthorizedSignaturesGF-2020-0216合同编号：2023BFBGZ00389项目名称：BH202212地块总承包（EPC）工程发包人：合肥金巢房地产开发有限责任公司2023年11月21日承包人：安徽建工三建集团有限公司（联合体牵头人）安徽寰宇建筑设计院（联合体成员）2023年1112号年11月协议书发包人（全称）：合肥金巢房地产开发有限责任公司承包人（全称）：安徽建工三建集团有限公司（联合体牵头人）安徽寰宇建筑设计院（联合体成员）1根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就BH202212地块总承包（EPC）工程施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：BH202212地块总承包（EPC）工程。2.工程地点：合肥市包河区休宁路与宿松路交口东南侧。3.工程立项批准文号：合肥金巢房地产安置房项目（包河区BH202212号地块）。4.资金来源：自筹。5.工程内容：BH202212号地块占地约29.7亩，总建筑面积约6.73万平方米。包含五栋住宅楼（17层-26层）及相关配套用房。本工程有装配式技术要求，装配率不低于30%（装配率认证需符合合肥市现行文件），本工程含深基坑工程（安全等级一级）。6.工程承包范围（一）设计招标范围：装配式构件加工图设计与报批流程办理；（二）施工招标范围：桩基、土石方工程、施工道口、深基坑支护、降排水、地下车库及主体结构、二次结构、保温、装饰、防水、门窗、电梯、强弱电、给排水、消防、智能化、三网、亮化、太阳能、景观、公区装饰、人防防护防化设备及标识指示牌、充电桩等。7.项目类型：装配式建筑工程总承包二、合同工期计划开始工作日期：2023年11月日。计划开始现场施工日期：2023年11月日。计划竣工日期：2025年11月日。第1页共61页工期总日历天数：730日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：a1.合同签订后30日历天完成装配式方案设计与报批流程，并完成施工图审查、取得审图合格证；2.自开工令签发之日起130日历天内，土石方工程、地基及基础工程完成；3.自开工令签发之日起430日历天内，主体结构工程完成。4.自开工令签发之日起650日历天内，项目具备竣工验收条件。5.自开工令签发之日起720日历天内，项目验收完成，整体具备移交条件。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）：贰亿零肆佰贰拾陆万零柒佰贰拾壹元捌角壹分（￥：204260721.81元）。具体构成详见价格清单。其中：（1）设计费（含税）：人民币（大写）（￥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写（￥元）；（2）设备购置费（含税）人民币（大写）（￥元）；适用税率：上%，税金为人民币（大写（￥元）；（3）建筑安装工程费用（含税）：人民币（大写）壹亿玖仟伍佰贰拾陆万零柒佰贰拾壹元捌角壹分（￥195260721.81元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）（￥元）；第2页共61页1（4）暂估价（含税）：人民币（大写）伍拾万元整（￥500000元）。（5）暂列金额（含税）：人民币（大写）玖佰万元整（￥9000000元）。（6）双方约定的其他费用（含税）：人民币（大写）（￥元）；适用税率：：%税金为人民币（大写）（￥元）。1-2.合同价格形式：合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。合同当事人对合同价格形式的其他约定：L五、工程总承包项目经理总承包项目经理：巫叶梅；执业资格证编：2014034340340000034113409230。施工负责人：巫叶梅；执业资格证编号：2014034340340000034113409230。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及投标函附录（如果有）；（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件；（5）承包人建议书；（6）价格清单；（7）双方约定的其他合同文件。（8）其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合第3页共61页同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2023年11月日签订。十、签订地点本合同在安徽省合肥市包河区徽州大道1388号滨湖集团签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章之日起成立生效。十三、合同份数本合同一式贰拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾贰份，承包人执壹拾贰份。第4页共61页发包人：联合体牵头人：（公章）合肥金巢房地产开发有限责任公司安徽建工三建集团有限公司法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：合同专（签字）（签字）统一社会信用代码：9134010069107338X9统一社会信用代码：91340000743076866A地址：合肥市包河区徽州大道1388号地址：安徽省合肥市芜湖路329号法定代表人：李勇法定代表人：何洪春-电话：0551-63450111电话：0551-62863038传真传真：0551-62873188电子信箱：电子信箱：ZJB@ahsigroup.com开户银行：徽商银行合肥濉溪路支行开户银行：徽商银行合肥曙光路支行账号：1022401021000624169账号：2181012020043289万科签约日期：2023年11月21日签约日期：2023年11月日发包人：（公章）州联合体成员一：（公章）合肥金巢房地产开发有限责任公司安徽寰宇建筑设计院法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）统一社会信用代码：9134010069107338X9统一社会信用代码：91340100148960278K地址：合肥市包河区徽州大道1388号地址：安徽省合肥市望江东路149号公法定代表人：李勇法定代表人：吴保国电话：0551-63450111电话：13866118072传真：传真：0551-63693608电子信箱：电子信箱：hanhui@ahhyadi.com开户银行：徽商银行合肥濉溪路支行开户银行：徽商银行太湖路支行账号：1022401021000624169账号：1020501021000633736签约日期：2023年11月2日签约日期：2023年11月日第5页共61页第二节通用合同条款采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）中通用合同条款。/1第6页共61页第三部分专用合同条件第1条一般约定1.1词语定义和解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件：合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议及往来通知、函件。1.1.3工程和设备1.1.3.5单位/区段工程的范围：详见招标文件、答疑。1.1.3.9作为施工场所组成部分的其他场所包括：永久占地和临设占地。1.1.3.10永久占地包括：移交给发包人的工程及设备。1.1.3.11临时占地包括：临时住宿、办公、食堂及施工需用的临时设施。1.2语言文字本合同除使用汉语外，还使用/语言。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《合肥市公共资源交易管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：招标文件高于国家标准要求的执行招标文件要求，其余按通用条款执行。1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称：；发包人提供的国外标准、规范的份数：；发包人提供的国外标准、规范的时间：。1.4.3没有成文规范、标准规定的约定：。1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求：L。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。1.6文件的提供和照管1.6.1发包人文件的提供第7页共61页发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：执行通用条款。1.6.2承包人文件的提供承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：执行通用条款。1.6.4文件的照管关于现场文件准备的约定：执行通用条款。1.7联络1.7.2发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：执行通用条款。发包人的送达地址：发包人办公场所。承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：执行通用条款。承包人的送达地址：承包人办公场所1.10知识产权1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：执行通用条款。1.10.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：执行通用条款。1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式执行通用条款。1.11保密双方订立的商业保密协议（名称）：，作为本合同附件。/双方订立的技术保密协议（名称）：L，作为本合同附件。1.13责任限制承包人对发包人赔偿责任的最高限额为执行通用条款。1.14建筑信息模型技术的应用关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：执行通用条款。第2条发包人2.2提供施工现场和工作条件2.2.1提供施工现场关于发包人提供施工现场的范围和期限：执行通用条款。2.2.2提供工作条件第8页共61页关于发包人应负责提供的工作条件包括：执行通用条款2.3提供基础资料关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：执行通用条款。2.5支付合同价款2.5.2发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：执行通用条款。2.5.3发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：支付担保形式：银行保函或担保机构担保或保证保险；提供支付担保期限：取得施工许可证3个月内；支付担保金额（或比例）：施工合同额（扣除暂列金额）的8%。2.7其他义务发包人应履行的其他义务：执行通用条款。第3条发包人的管理3.1发包人代表万天宇发包人代表的姓名：;发包人代表的身份证号：上发包人代表的职务：1;发包人代表的联系电话1:发包人代表的电子邮箱1发包人代表的通信地址：1发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表的职责：13.3工程师3.3.1工程师名称：详见监理合同；工程师监督管理范围、内容：详见监理合同；工程师权限：详见监理合同。3.6商定或确定3.6.2关于商定时间限制的具体约定：执行通用条款。3.6.3关于商定或确定效力的具体约定：执行通用条款；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：执行通用条款。3.7会议第9页共61页如图纸中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，施工过程中不具有限定性。第52页共61页附件3：工程质量保修书（房屋建筑工程）工程质量保修书发包人（全称）：合肥金巢房地产开发有限责任公司承包人（全称）：安徽建工三建集团有限公司、安徽寰宇建筑设计院联合体发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就BH202212地块总承包（EPC）工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程全部施工内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3.装修工程为2年；4电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7.其他项目保修期限约定如下：保温工程5年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。第53页共61页四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：在本工程竣工验收前，双方协商约定。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）地址：承包人（公章）地址：法定代表人（签字）法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真传真开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：、邮政编码：地址：地址：法定代表人（签字）法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：传真传真开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：、邮政编码：第54页共61页附件8：廉政协议廉政协议为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，合肥金巢房地产开发有限责任公司（以下称甲方）与安徽建工三建集团有限公司、安徽寰宇建筑设计院联合体（以下称乙方），特此订立本协议共同遵照执行。第一条甲乙双方的权利和义务（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。（二）严格执行BH202212地块总承包（EPC）工程的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。第55页共61页（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。（八）乙方须按专项纪检监察工作组（如有）要求开展相关工作。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第56页共61页甲方投诉联系部门：纪检办，联系电话：63457998。（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；2.追究乙方其他违约责任；3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。里方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。第五条双方约定本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章：乙方（盖章）：法定代表人或法定代表人或N授权代表：（职务）授权代表（职务）姓名：姓名：签字：签字：廉政监督联系人廉政监督联系人姓名：姓名：签字：签字：电话：电话：地址：地址：日期：日期：甲方（盖章：乙方（盖章）：江世法定代表人或法定代表人或N（职务）（职务）授权代表：授权代表姓名：姓名：签字：签字：廉政监督联系人廉政监督联系人姓名：姓名：签字：签字：电话：电话：地址：地址：日期：日期：第57页共61页附件13：安全生产合同安全生产合同为在BH202212地块总承包（EPC）工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人合肥金巢房地产开发有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人安徽建工三建集团有限公司和安徽寰宇建筑设计院联合体（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。第58页共61页（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过第59页共61页的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本一式贰拾肆份，副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）203年11月2日年月日第60页共61页附件14:项目经理质量终身责任制承诺项目经理质量终身责任制承诺致：合肥金巢房地产开发有限责任公司（招标人名称）本人作为施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、在取得施工许可证后进行施工。二、严格执行施工规范及标准。三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。九、履行其他法律法规规定的职责。区叶梅项目经理：（签字）日期：2023年1月21日第61页共61页大湖名城创新高地L店为进一步优化公共资源交易领域营商环境，缓解企业融资难题，现在合肥市工程建设项目中推出“中标贷”金融服务（业务自洽、风险自当）。如有贷款需求，可登录安徽合肥公共资源交易中心网站（网址：https://ggzy.hefei.gov.cn/)，点击网页右侧\"中标贷\"悬浮窗口了解详情。2023年10月25日2023年10月25日招标人：（盖章）招标代理机构：（盖章）特此通知。项目经理：巫叶梅中标工期：730天壹分中标金额：（大写）贰亿零肆佰贰拾陆万零柒佰贰拾壹元捌角招标项目编号：2023BFBGZ02013招标项目名称：BH202212地块总承包（EPC）工程委员会综合评定，被确定为中标单位。你公司于BH202212地块总承包（EPC）工程项目招标中，经评标安徽建工三建集团有限公司和安徽寰宇建筑设计院联合体：编号：HFZTB-GC-2023-011279中标通知书7安徽公共资源交易集团项目管理有限公司地址：滨湖新区南京路2588号联系电话：0551-66223831中标通知书徽公共资采团项目管理有7徽公共资源交易集团项安徽公共资源交资源交易集团项目管理有限安徽公共资源交易集团项共资源交易集团项目管理有限公司安徽公共资源交易美团安徽公共资源交易集团项目管理有限公司团项目管理有限公司安徽公共资源交易集团项目管理有限公司地址：滨湖新区南京路2588号联系电话：0551-66223831资源交易菜团项目管理有编号：HFZTB-GC-2023-011279安徽建工三建集团有限公司和安徽寰宇建筑设计院联合体：你公司于BH202212地块总承包（EPC）工程项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。招标项目名称：BH202212地块总承包（EPC）工程招标项目编号：2023BFBGZ02013中标金额：（大写）贰亿零肆佰贰拾陆万零柒佰贰拾壹元捌角壹分中标工期：730天项目经理：巫叶梅特此通知。招标人：（盖章），招标代理机构：（盖章）2023年10月25日，2023年10月25日
投标 / 标书制作要点（原创）
本地块总承包工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
