支线迁改工程采购合同公告（五台县台怀镇人民政府2025）
一、合同编号：11N01257610320251201
二、合同名称：五台山风景名胜区台怀镇10KV565石佛线南岸沟支线迁改工程-土建部分合同
三、项目编号：1409712025BCS00102
四、项目名称：五台山风景名胜区台怀镇10KV565石佛线南岸沟支线迁改工程-土建部分
五、合同主体
采购人（甲方）：五台县台怀镇人民政府
地 址：台怀镇台怀街
联系方式：13935080983
供应商（乙方）：山西恒拓建设工程有限公司
地 址：山西省太原市万柏林区前北屯路文兴苑7号楼2单元904室
联系方式：13546373762
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：五台山风景名胜区台怀镇10KV565石佛线南岸沟支线迁改工程-土建部分 数量：1.00 单价（元）：2692917.00
规格型号（或服务要求）：施工范围:开挖土方、电缆排管井、箱变及环网柜基础、电力管道等。（具体详见工程量清单）施工工期:35日历天项目经理:黄福伟执业证书信息:晋2142017201847773
2.合同金额（元）：2692917.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2025年12月10日
八、合同公告日期：2025年12月10日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
施工合同.pdf
五台山风景名胜区台怀镇10KV565石佛线南岸沟支线迁改工程-土建部分合同(11N01257610320251201).pdf
施工合同发包方（以下简称“甲方”)：五台县台怀镇人民政府法定代表人：刘雪峰地址：五台山风景名胜区台怀镇联系电话：0350-6542161承包方（以下简称“乙方”）：山西恒拓建设工程有限公司法定代表人：张江伟统一社会信用代码：91140100MAOKUKN42M地址：山西省太原市万柏林区前北屯路文兴苑7号楼2单元904室联系电话：13546373762根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，以及本项目竞争性磋商文件、乙方投标文件及成交通知书，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包五台山风景名胜区台怀镇10KV565石佛线南岸沟支线迁改工程-土建部分（以下简称“本工程”）相关事宜，订立本合同。第一条工程概况1.1工程基本信息1.1.1工程名称：五台山风景名胜区台怀镇10KV565石佛线南岸沟支线迁改工程一土建部分1.1.2工程地点：五台山风景名胜区台怀镇1.2工程内容与范围乙方承包范围：开挖土方、电缆排管井、箱变及环网柜基础、电力管道等。（具体详见工程量清单）1.3工程质量标准本工程质量需符合国家及行业现行相关标准，达到合格等级。1.4工期要求1.4.1计划开工日期：2025年12月01日（具体以甲方书面通知为准）1.4.2计划竣工日期：2026年01月05日1.4.3工期总日历天数：35日历天。因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，按本合同第八条约定承担违约责任。第二条合同价款与支付2.1合同价款本工程合同采用单价合同形式，合同价款暂定总价为人民币（大写）贰佰陆拾玖万贰仟玖佰壹拾柒元（小写：￥2692917元），工程量清单所列工程量为估算量，结算时，以经双方确认的实际完成工程量乘以附件中的综合单价进行计算；2.2价款支付方式2.2.1预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价款的30%，即人民币（大写）捌拾万柒仟捌佰柒拾伍元（小写：￥807875元）。2.2.2进度款：工程完工后7个工作日内，甲方再向乙方支付合同暂定总价款的40%，即人民币（大写）壹佰零柒万柒仟壹佰陆拾陆元（小写：￥1077166元）；2.2.3竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方应提交完整的结算资料，甲方应在收到资料后15个工作日内完成审核或委托第三方进行审计。无论审计是否完成，甲方最迟应在竣工验收合格30个工作日内，向乙方支付至合同暂定总价的97%。如审核、审计价款高于合同暂定款，最终结算审计完成后15个工作日内，甲方按审计结果支付尾款至审核、审计价款的97%；剩余3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后15个工作日内，甲方无息返还。第三条双方权利与义务3.1甲方权利与义务3.1.1权利（1）有权对乙方施工质量、进度、安全文明施工等进行监督检查，对不符合合同约定的行为有权要求乙方整改；（2）有权要求乙方提供施工组织设计、进度计划、人员设备配置等资料，并对其合理性进行审核；（3）有权参与工程隐蔽验收、分部分项验收及竣工验收；（4）按合同约定支付合同价款，有权审核乙方提交的结算资料。3.1.2义务（1）合同签订后7个工作日内，向乙方提供施工图纸及工程量清单，并组织图纸会审和设计交底；（2）开工前7个工作日内，向乙方移交施工场地，确保场地具备施工条件；（3）负责协调施工场地周边关系（如居民、相关部门），处理因甲方原因导致的施工障碍；（4）按合同约定及时支付合同价款，逾期支付的，按中国人民银行同期同类贷款基准利率支付利息；（5）委派张培伟为甲方代表，负责履行本合同约定的甲方权利与义务，甲方代表的书面指令对乙方具有约束力（甲方代表变更的，需提前3个工作日书面通知乙方）3.2乙方权利与义务3.2.1权利（1）有权要求甲方按合同约定提供施工条件及支付合同价款；1（2）有权拒绝甲方超出合同约定的不合理指令；（3）因甲方原因导致工期延误或价款增加的，有权要求甲方顺10延工期或补偿损失。3.2.2义务（1）严格按施工图纸、国家现行规范及合同约定施工，确保工程质量达到合格标准，承担因施工质量不合格导致的返工、维修等费用及工期延误责任；（2）遵守安全生产相关法律法规，建立安全生产责任制，配备专职安全员，承担因乙方原因导致的安全事故责任及费用；（3）遵守文明施工规定，采取有效措施控制扬尘、噪声，避免影响周边环境，承担因文明施工不达标导致的罚款及整改费用；（4）按本合同第五条约定承担工程保修义务。第四条施工组织与管理4.1乙方需在开工前完成施工场地平整施工设备调试等准备工作；4.2因乙方原因导致工期滞后的，乙方需制定赶工方案，经甲方及监理单位同意后实施，赶工费用由乙方承担。4.3乙方需配备必要的安全防护设备（如安全帽、安全带、防护网等），在施工现场设置明显的安全警示标志；4.4施工过程中，乙方需接受甲方及监理单位的质量、安全检查，对检查发现的问题需在规定时限内整改完毕。第五条工程验收与保修5.1分部分项验收甲方及监理单位应在工程各分部分项完工后7个工作日内组织验收，验收合格的，签署验收记录；验收不合格的，乙方需在规定时限内整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。5.2竣工验收5.2.1甲方应在工程全部完工后15个工作日内组织相关单位进行竣工验收；5.2.2竣工验收合格的，双方签署《工程竣工验收报告》，工程正式移交甲方；验收不合格的，乙方需按验收意见整改，整改完毕后重新申请验收。5.3缺陷责任期与保修5.3.1本工程缺陷责任期为12个月（自工程竣工验收合格之日起计算）；5.3.2缺陷责任期内，因乙方施工质量问题导致的工程损坏，乙方需在接到甲方通知后及时到场维修；5.3.3缺陷责任期满且乙方完成全部保修义务后，甲方无息返还剩余质量保证金。第六条设计变更与签证6.1设计变更6.1.1甲方需变更设计的，应提前7个工作日向乙方发出书面设计变更通知，并提供变更后的施工图纸；6.1.2乙方收到设计变更通知后，需在3个工作日内提交变更部分的工期调整方案及价款调整申请，经甲方及监理单位审核确认后执行；6.2现场签证6.2.1施工过程中需发生合同外工作的，乙方需提前向甲方及监理单位提交现场签证申请，说明签证原因、工作内容、工程量及费用；6.2.2甲方及监理单位需在收到签证申请后5个工作日内进行核实，核实无误后签署签证单；逾期未核实的，视为认可乙方签证申请；第七条不可抗力7.1不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、暴雨、战争、政策调整等。7.2不可抗力的处理7.2.1发生不可抗力事件后，受影响一方需立即通知对方，并在事件发生后15个工作日内提供有效证明文件（如气象部门证明、政府公告等）；7.2.2因不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延；导致工程损坏或费用增加的，双方根据实际情况协商处理，互不承担违约责任；7.2.3不可抗力事件结束后，双方应及时组织恢复施工，避免损失扩大。第八条违约责任8.1甲方违约责任8.1.1甲方未按合同约定提供施工图纸、施工场地或支付合同价款的，每逾期一日，按合同总价款的0.05%向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权解除合同，甲方需赔偿乙方实际损失；8.1.2甲方擅自要求乙方变更设计或增加合同外工作，未按约定支付变更费用的，乙方有权暂停施工，工期相应顺延，甲方需承担乙方停工损失（含人工、设备闲置费用等）。8.2乙方违约责任8.2.1乙方未按合同约定工期竣工的，每逾期一日，按合同总价款的0.05%向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除合同；8.2.3乙方未履行安全文明施工义务，导致发生重大及以上安全生产责任事故的，甲方有权解除合同。第九条合同解除与终止9.1合同解除9.1.1发生本合同第八条约定的根本违约情形的，守约方有权书面通知违约方解除合同；9.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同；9.1.3合同解除后，乙方需在15个工作日内撤离施工场地，移交已完成工程及相关资料；甲方需在乙方撤离后15个工作日内，按乙方实际完成工程量支付相应价款（扣除乙方应承担的违约金及损失赔偿）。9.2合同终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、乙方完成全部保修义务、甲方支付全部合同价款（含质量保证金）后终止。第十条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他约定11.1保密义务双方应对本合同内容及履行过程中获悉的对方商业秘密（如造价、技术资料等）承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露；保密义务在本合同终止后持续有效。11.2通知与送达双方与本合同相关的通知、函件等，需以书面形式（含传真、电子邮件）送达对方指定地址；一方变更地址或联系方式的，需提前3个工作日书面通知对方，否则导致通知无法送达的，责任由未通知方承担。11.3补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议；补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。第十二条合同份数本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等法律效力。（以下无正文）发包方（甲方）：五台县台怀镇人民政府（盖章）法定代表人/委托代理人（签字）：张七签订日期：2025年月18日承包方（乙方）：山西恒拓建设程有限公司（盖章）法定代表人/委托代理人（签字）：签订日期：025年1月28日施工合同发包方（以下简称“甲方”）：五台县台怀镇人民政府法定代表人：刘雪峰地址：五台山风景名胜区台怀镇联系电话：0350-6542161承包方（以下简称“乙方”）：山西恒拓建设工程有限公司法定代表人：张江伟统一社会信用代码：91140100MA0KUKN42M地址：山西省太原市万柏林区前北屯路文兴苑7号楼2单元904室联系电话：13546373762根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，以及本项目竞争性磋商文件、乙方投标文件及成交通知书，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包五台山风景名胜区台怀镇10KV565石佛线南岸沟支线迁改工程-土建部分（以下简称“本工程”）相关事宜，订立本合同。第一条工程概况1.1工程基本信息1.1.1工程名称：五台山风景名胜区台怀镇10KV565石佛线南岸沟支线迁改工程-土建部分1.1.2工程地点：五台山风景名胜区台怀镇1.2工程内容与范围乙方承包范围：开挖土方、电缆排管井、箱变及环网柜基础、电力管道等。（具体详见工程量清单）1.3工程质量标准本工程质量需符合国家及行业现行相关标准，达到合格等级。1.4工期要求1.4.1计划开工日期：2025年12月01日（具体以甲方书面通知为准）1.4.2计划竣工日期：2026年01月05日1.4.3工期总日历天数：35日历天。因甲方原因或不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，按本合同第八条约定承担违约责任。第二条合同价款与支付2.1合同价款本工程合同采用单价合同形式，合同价款暂定总价为人民币（大写）贰佰陆拾玖万贰仟玖佰壹拾柒元（小写：¥2692917元），工程量清单所列工程量为估算量，结算时，以经双方确认的实际完成工程量乘以附件中的综合单价进行计算；2.2价款支付方式2.2.1预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价款的30%，即人民币（大写）捌拾万柒仟捌佰柒拾伍元（小写：¥807875元）。2.2.2进度款：工程完工后7个工作日内，甲方再向乙方支付合同暂定总价款的40%，即人民币（大写）壹佰零柒万柒仟壹佰陆拾陆元（小写：¥1077166元）；2.2.3竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方应提交完整的结算资料，甲方应在收到资料后15个工作日内完成审核或委托第三方进行审计。无论审计是否完成，甲方最迟应在竣工验收合格30个工作日内，向乙方支付至合同暂定总价的97%。如审核、审计价款高于合同暂定款，最终结算审计完成后15个工作日内，甲方按审计结果支付尾款至审核、审计价款的97%；剩余3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后15个工作日内，甲方无息返还。第三条双方权利与义务3.1甲方权利与义务3.1.1权利（1）有权对乙方施工质量、进度、安全文明施工等进行监督检查，对不符合合同约定的行为有权要求乙方整改；（2）有权要求乙方提供施工组织设计、进度计划、人员设备配置等资料，并对其合理性进行审核；（3）有权参与工程隐蔽验收、分部分项验收及竣工验收；（4）按合同约定支付合同价款，有权审核乙方提交的结算资料。3.1.2义务（1）合同签订后7个工作日内，向乙方提供施工图纸及工程量清单，并组织图纸会审和设计交底；（2）开工前7个工作日内，向乙方移交施工场地，确保场地具备施工条件；（3）负责协调施工场地周边关系（如居民、相关部门），处理因甲方原因导致的施工障碍；（4）按合同约定及时支付合同价款，逾期支付的，按中国人民银行同期同类贷款基准利率支付利息；（5）委派张培伟为甲方代表，负责履行本合同约定的甲方权利与义务，甲方代表的书面指令对乙方具有约束力（甲方代表变更的，需提前3个工作日书面通知乙方）。3.2乙方权利与义务3.2.1权利（1）有权要求甲方按合同约定提供施工条件及支付合同价款；（2）有权拒绝甲方超出合同约定的不合理指令；（3）因甲方原因导致工期延误或价款增加的，有权要求甲方顺延工期或补偿损失。3.2.2义务（1）严格按施工图纸、国家现行规范及合同约定施工，确保工程质量达到合格标准，承担因施工质量不合格导致的返工、维修等费用及工期延误责任；（2）遵守安全生产相关法律法规，建立安全生产责任制，配备专职安全员，承担因乙方原因导致的安全事故责任及费用；（3）遵守文明施工规定，采取有效措施控制扬尘、噪声，避免影响周边环境，承担因文明施工不达标导致的罚款及整改费用；（4）按本合同第五条约定承担工程保修义务。第四条施工组织与管理4.1乙方需在开工前完成施工场地平整施工设备调试等准备工作；4.2因乙方原因导致工期滞后的，乙方需制定赶工方案，经甲方及监理单位同意后实施，赶工费用由乙方承担。4.3乙方需配备必要的安全防护设备（如安全帽、安全带、防护网等），在施工现场设置明显的安全警示标志；4.4施工过程中，乙方需接受甲方及监理单位的质量、安全检查，对检查发现的问题需在规定时限内整改完毕。第五条工程验收与保修5.1分部分项验收甲方及监理单位应在工程各分部分项完工后7个工作日内组织验收，验收合格的，签署验收记录；验收不合格的，乙方需在规定时限内整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。5.2竣工验收5.2.1甲方应在工程全部完工后15个工作日内组织相关单位进行竣工验收；5.2.2竣工验收合格的，双方签署《工程竣工验收报告》，工程正式移交甲方；验收不合格的，乙方需按验收意见整改，整改完毕后重新申请验收。5.3缺陷责任期与保修5.3.1本工程缺陷责任期为12个月（自工程竣工验收合格之日起计算）；5.3.2缺陷责任期内，因乙方施工质量问题导致的工程损坏，乙方需在接到甲方通知后及时到场维修；5.3.3缺陷责任期满且乙方完成全部保修义务后，甲方无息返还剩余质量保证金。第六条设计变更与签证6.1设计变更6.1.1甲方需变更设计的，应提前7个工作日向乙方发出书面设计变更通知，并提供变更后的施工图纸；6.1.2乙方收到设计变更通知后，需在3个工作日内提交变更部分的工期调整方案及价款调整申请，经甲方及监理单位审核确认后执行；6.2现场签证6.2.1施工过程中需发生合同外工作的，乙方需提前向甲方及监理单位提交现场签证申请，说明签证原因、工作内容、工程量及费用；6.2.2甲方及监理单位需在收到签证申请后5个工作日内进行核实，核实无误后签署签证单；逾期未核实的，视为认可乙方签证申请；第七条不可抗力7.1不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、暴雨、战争、政策调整等。7.2不可抗力的处理7.2.1发生不可抗力事件后，受影响一方需立即通知对方，并在事件发生后15个工作日内提供有效证明文件（如气象部门证明、政府公告等）；7.2.2因不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延；导致工程损坏或费用增加的，双方根据实际情况协商处理，互不承担违约责任；7.2.3不可抗力事件结束后，双方应及时组织恢复施工，避免损失扩大。第八条违约责任8.1甲方违约责任8.1.1甲方未按合同约定提供施工图纸、施工场地或支付合同价款的，每逾期一日，按合同总价款的0.05%向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权解除合同，甲方需赔偿乙方实际损失；8.1.2甲方擅自要求乙方变更设计或增加合同外工作，未按约定支付变更费用的，乙方有权暂停施工，工期相应顺延，甲方需承担乙方停工损失（含人工、设备闲置费用等）。8.2乙方违约责任8.2.1乙方未按合同约定工期竣工的，每逾期一日，按合同总价款的0.05%向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除合同；8.2.3乙方未履行安全文明施工义务，导致发生重大及以上安全生产责任事故的，甲方有权解除合同。第九条合同解除与终止9.1合同解除9.1.1发生本合同第八条约定的根本违约情形的，守约方有权书面通知违约方解除合同；9.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同；9.1.3合同解除后，乙方需在15个工作日内撤离施工场地，移交已完成工程及相关资料；甲方需在乙方撤离后15个工作日内，按乙方实际完成工程量支付相应价款（扣除乙方应承担的违约金及损失赔偿）。9.2合同终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、乙方完成全部保修义务、甲方支付全部合同价款（含质量保证金）后终止。第十条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他约定11.1保密义务双方应对本合同内容及履行过程中获悉的对方商业秘密（如造价、技术资料等）承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露；伟张江保密义务在本合同终止后持续有效。11.2通知与送达双方与本合同相关的通知、函件等，需以书面形式（含传真、电子邮件）送达对方指定地址；一方变更地址或联系方式的，需提前3个工作日书面通知对方，否则导致通知无法送达的，责任由未通知方承担。11.3补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议；补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。第十二条合同份数本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等法律效力。（以下无正文）发包方（甲方）：五台县台怀镇人民政府（盖章）法定代表人/委托代理人（签字）：____________________签订日期：____年____月____日承包方（乙方）：山西恒拓建设工程有限公司（盖章）法定代表人/委托代理人（签字）：____________________签订日期：____年____月____日
投标 / 标书制作要点（原创）
本支线迁改工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
