杭州市数字城管、 数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务采购合同公告（杭州市拱墅区人民政府潮鸣街道办事处2025）
浙江省杭州市拱墅区 | 市容管理服务
一、合同编号：11NMB1J3201X20257801
二、合同名称：2026年度数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务项目合同
三、项目编号：DDZX2025-GK-396
四、项目名称：2026年度数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务项目
五、合同主体
采购人（甲方）：杭州市拱墅区人民政府潮鸣街道办事处
地 址：杭州市建国北路潮鸣寺巷潮鸣苑16幢
联系方式：0571-85371805
供应商（乙方）：浙江创昊城市环境服务集团有限公司
地 址：浦沿街道滨文路422号文耀大厦21楼2102室
联系方式：15858166081
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：2026年度数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务项目
数量：1.00
单价（元）：1500000.00
规格型号（或服务要求）：服务范围:按招标文件要求服务要求:按招标文件要求服务时间:自合同签订生效之日起至2026年12月31日服务标准:按招标文件要求
2.合同金额（元）：1500000.00
3.履约期限、地点等简要信息：,
4.采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2025年12月04日
八、合同公告日期：2025年12月09日
九、其他补充事宜：折扣率报价，按实结算。
附件信息：
合同.pdf
合同.pdf
2026年度数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务项目签订日期：2025年月日1发包人（甲方）：杭州市拱墅区人民政府潮鸣街道办事处承包人（乙方）：浙江创吴城市环境服务集团有限公司根据《中华人民共和国民法典）《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，甲、乙双方根据政府采购结果、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年度数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：1.项目概况1.1项目名称：2026年度数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务项目1.2项目地点：潮鸣街道2.合同工程内容2.1本合同工程内容为2026年度数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务项目2.2服务期为自2026年1月1日起至2026年12月31日。服务期内具体工程内容按甲方实际发生需要实施，甲方以数字城管、环境整治派工单形式直接委托乙方，工程施工结束经验收合格，乙方提供竣工决算，并经第三方审计后结算。3.承包方式3.1乙方就本合同工程内容的质量、造价、安全文明施工、完工后的保修等实行总承包。3.2本合同工程内的所有施工内容必须由具有相应资质等级的专业施工企业进行施工。33乙方必须服从甲方的项目管理部门的监督和管理。4.施工队伍25.2工程款的支付情况如下：无预付款，经竣工结算审计后的款项原则上3个月结算一次。甲方收到乙方提供的合法税务发票及付款证明文件后20个工作日内付清款项：因乙方无法及时提供有效的发票及付款证明文件导致的付款延误，发包人不承担违约责任：最终付款时间待甲方相应财政拨付到位后进行支付。5.3审计核减率在5%以内的，基本审计费由发包人支付，核增部分及核减率超出5%部分的审计费由乙方承担。5.4临时设施费用由乙方承担，施工用水电所需位置由乙方自行解决及承担相关费用。6.工程验收与保修6.1乙方应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工记录和技术资料，并由甲方进行检验和签证。6.2当单项工程完工，准备交工验收前，乙方应将由施工引起的垃圾、废料或各种障碍物全部清除。6.3本工程按国家建设工程质量保修的有关规定实施保修。7.工程质量7.1甲方委托的项目管理部门代表甲方对工程的现场管理、施工质量和进度进行监督、检查和管理。7.2乙方必须严格按照国家现行的规范、规程和建安工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交招标人的项目管理部门，严格把好每道工序的质量关。保证工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）。承包方施工的工程验收不合格，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用，若因此给发包人造成损失的，承包人应予以赔偿。7.3乙方应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人需提前24小时提前通知发包人隐蔽工程检杳。承包人未通知发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用由承包人承担。7.4乙方在施工过程中如发现设计、设备、材料、施工等质量问题应及时通知甲方的项目管理部门。其处理方法必须经甲方认可。7.5甲方有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。乙方应为3工中限价件投件价标服发的的标有的的的的的8.施工进度电的的的州求随时进行调整。不不力不投入不成不的的，购山方美的的的能清定同发中的价有限的的的的限有限国直至要求撤场的处理。9.设备、材料供应9.1本工程除甲供设备外，所用的材料由乙方负责采购。限2设有采购供应设务和标购的的产品安便用明书、合格证、属保书告告等必要资科，经双方检、认，方可使用，任河方对材科的质量有限有权要求复验，如复验合格，其复验费用由提出复验方负责。如复验不合格，复验要用以及相应的经济损失由材料采购供应方承担。9.3部分由甲方供应的设备，可能委托乙方催交、运输、验收、保管，乙方必须接受，其费用按有关规定另行商定。乙方必须在设备进场时认真核验，如因乙方未认真核验而导致不合格甲供设备用于工程（设备本体原因除外），因此而引起的一切后果由乙方承担。10.设计变更（如有）10.1甲方发出的设计变更联系单，属合同的内容。乙方必须接受并实施。10.2乙方在施工过程中如发现图纸上的错误或不合理的情况，必须及时通知甲方，并按照甲方认可签字的设计变更联系单进行施工。乙方不得擅自修改设计图纸。11.安全文明施工11.1乙方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。11.2乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。11.3乙方应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。11.4乙方因对自身施工人员安全负责，为其购买相关保险，若由于乙方安全措施不4的的电电..费担的电有有有有有有有的资资的的的限限的人是地的的的子”，的项的的件，成区日人定地点后费运保的110在工过程中乙方速现全全，用助、动保有关规定：医乙方原因造成的一切安全事故，由乙方承担全部经济责任和法件责任，12.环境保护12.1甲乙双方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。12.2乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。12.3如乙方措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任。13.奖罚13.1工程质量等级不合格，经2次以上返工补修合格，每发生一起由甲方在工程款中扣除1000元人民币，由此引起的损失由乙方承担。13.2一方违约造成对方经济损失者应赔偿对方的直接经济损失。当乙方在其施工质量、响应时间明显不符合约定要求，甲方有权中止合同，由乙方承担违约责任，赔偿甲方全部损失，并在规定时间内清退出施工现场。139用高盾国商应时间延期3次或无故拒单1次后，每发生一次由采购人在工程款中扣除1000元人民币：供应商无故拒单累计3次或延期累计5次，采购人有权解除合同。采购人有权单方面解除合同。513.4若发现没有清理干净或将垃圾乱堆、乱放，浪费水电等情况，一经发现，从该施工项目工程款中扣除500元/次。13.5如街道数字城管工作在全区考核中排名10名之后的，扣除乙方全年结算费用的10%。14.违约责任和争议14.1甲乙双方必须严格执行本合同的各项条款与规定，如不执行或执行不力给工程造成损失的，应承担相应的技术或经济责任。14.2在工程实施过程中，存在因乙方原因不按合同要求进行结算、施工质量达不到验收标准、懈怠施工等情形的，甲方有权单方面解除合同，同时赔偿甲方损失（赔偿金额以本项目预算控制资金为限）14.3任何一方未按合同履行义务，经双方协商未果，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成时，可按第一种方式解决争议。第一种：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构进行仲裁。第二种：向有管辖权的人民法院起诉。15.合同生效与终止15.1本合同经双方加盖单位印章和法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后生效。16.其它16.1本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和工程实际对合同条款进行补充或修改。16.2经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。16.3本合同一式陆份，双方各执叁份。甲方（盖章）乙方盖章）法定代表或委托代理人y法定代表或委托代理夫（签单单位地址：单位地址：开户银行：开户银行：账号账号:电话电话：年月日年月日2026年度数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务项目签订日期：2025年月日1发包人（甲方）：杭州市拱墅区人民政府潮鸣街道办事处承包人（乙方）：浙江创吴城市环境服务集团有限公司根据《中华人民共和国民法典）《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，甲、乙双方根据政府采购结果、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年度数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：1.项目概况1.1项目名称：2026年度数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务项目1.2项目地点：潮鸣街道2.合同工程内容2.1本合同工程内容为2026年度数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务项目2.2服务期为自2026年1月1日起至2026年12月31日。服务期内具体工程内容按甲方实际发生需要实施，甲方以数字城管、环境整治派工单形式直接委托乙方，工程施工结束经验收合格，乙方提供竣工决算，并经第三方审计后结算。3.承包方式3.1乙方就本合同工程内容的质量、造价、安全文明施工、完工后的保修等实行总承包。3.2本合同工程内的所有施工内容必须由具有相应资质等级的专业施工企业进行施工。33乙方必须服从甲方的项目管理部门的监督和管理。4.施工队伍25.2工程款的支付情况如下：无预付款，经竣工结算审计后的款项原则上3个月结算一次。甲方收到乙方提供的合法税务发票及付款证明文件后20个工作日内付清款项：因乙方无法及时提供有效的发票及付款证明文件导致的付款延误，发包人不承担违约责任：最终付款时间待甲方相应财政拨付到位后进行支付。5.3审计核减率在5%以内的，基本审计费由发包人支付，核增部分及核减率超出5%部分的审计费由乙方承担。5.4临时设施费用由乙方承担，施工用水电所需位置由乙方自行解决及承担相关费用。6.工程验收与保修6.1乙方应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工记录和技术资料，并由甲方进行检验和签证。6.2当单项工程完工，准备交工验收前，乙方应将由施工引起的垃圾、废料或各种障碍物全部清除。6.3本工程按国家建设工程质量保修的有关规定实施保修。7.工程质量7.1甲方委托的项目管理部门代表甲方对工程的现场管理、施工质量和进度进行监督、检查和管理。7.2乙方必须严格按照国家现行的规范、规程和建安工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交招标人的项目管理部门，严格把好每道工序的质量关。保证工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）。承包方施工的工程验收不合格，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用，若因此给发包人造成损失的，承包人应予以赔偿。7.3乙方应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人需提前24小时提前通知发包人隐蔽工程检杳。承包人未通知发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用由承包人承担。7.4乙方在施工过程中如发现设计、设备、材料、施工等质量问题应及时通知甲方的项目管理部门。其处理方法必须经甲方认可。7.5甲方有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检查和检验。乙方应为3工中限价件投件价标服发的的标有的的的的的8.施工进度电的的的州求随时进行调整。不不力不投入不成不的的，购山方美的的的能清定同发中的价有限的的的的限有限国直至要求撤场的处理。9.设备、材料供应9.1本工程除甲供设备外，所用的材料由乙方负责采购。限2设有采购供应设务和标购的的产品安便用明书、合格证、属保书告告等必要资科，经双方检、认，方可使用，任河方对材科的质量有限有权要求复验，如复验合格，其复验费用由提出复验方负责。如复验不合格，复验要用以及相应的经济损失由材料采购供应方承担。9.3部分由甲方供应的设备，可能委托乙方催交、运输、验收、保管，乙方必须接受，其费用按有关规定另行商定。乙方必须在设备进场时认真核验，如因乙方未认真核验而导致不合格甲供设备用于工程（设备本体原因除外），因此而引起的一切后果由乙方承担。10.设计变更（如有）10.1甲方发出的设计变更联系单，属合同的内容。乙方必须接受并实施。10.2乙方在施工过程中如发现图纸上的错误或不合理的情况，必须及时通知甲方，并按照甲方认可签字的设计变更联系单进行施工。乙方不得擅自修改设计图纸。11.安全文明施工11.1乙方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。11.2乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。11.3乙方应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。11.4乙方因对自身施工人员安全负责，为其购买相关保险，若由于乙方安全措施不4的的电电..费担的电有有有有有有有的资资的的的限限的人是地的的的子”，的项的的件，成区日人定地点后费运保的110在工过程中乙方速现全全，用助、动保有关规定：医乙方原因造成的一切安全事故，由乙方承担全部经济责任和法件责任，12.环境保护12.1甲乙双方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。12.2乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。12.3如乙方措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任。13.奖罚13.1工程质量等级不合格，经2次以上返工补修合格，每发生一起由甲方在工程款中扣除1000元人民币，由此引起的损失由乙方承担。13.2一方违约造成对方经济损失者应赔偿对方的直接经济损失。当乙方在其施工质量、响应时间明显不符合约定要求，甲方有权中止合同，由乙方承担违约责任，赔偿甲方全部损失，并在规定时间内清退出施工现场。139用高盾国商应时间延期3次或无故拒单1次后，每发生一次由采购人在工程款中扣除1000元人民币：供应商无故拒单累计3次或延期累计5次，采购人有权解除合同。采购人有权单方面解除合同。513.4若发现没有清理干净或将垃圾乱堆、乱放，浪费水电等情况，一经发现，从该施工项目工程款中扣除500元/次。13.5如街道数字城管工作在全区考核中排名10名之后的，扣除乙方全年结算费用的10%。14.违约责任和争议14.1甲乙双方必须严格执行本合同的各项条款与规定，如不执行或执行不力给工程造成损失的，应承担相应的技术或经济责任。14.2在工程实施过程中，存在因乙方原因不按合同要求进行结算、施工质量达不到验收标准、懈怠施工等情形的，甲方有权单方面解除合同，同时赔偿甲方损失（赔偿金额以本项目预算控制资金为限）14.3任何一方未按合同履行义务，经双方协商未果，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成时，可按第一种方式解决争议。第一种：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构进行仲裁。第二种：向有管辖权的人民法院起诉。15.合同生效与终止15.1本合同经双方加盖单位印章和法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后生效。16.其它16.1本合同未尽事亦双方应本着友好协商的精神，根据国家的有关法律、法规、规定和工程实际对合同条款进行补充或修改。16.2经补充或修改后的合同条款所形成的合同补充协议书是合同的组成部分，对甲乙双方具有约束力。16.3本合同一式陆份，双方各执叁份。甲方（盖章）乙方盖章）法定代表或委托代理人y法定代表或委托代理夫（签单单位地址：单位地址：开户银行：开户银行：账号账号:电话电话：年月日年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本数字城管、 数字城管、环境大整治案卷代整治及零星违章拆除服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。杭州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
