佛山市灌溉排水建设工程钻探测量采购合同公告（佛山市高明区杨和镇城建综合事务中心2025）
杨和镇葫芦岗灌溉排水建设工程钻探测量
采购项目名称：
杨和镇葫芦岗灌溉排水建设工程钻探测量
采购项目编码：
4406087578653802512051670
项目业主：
佛山市高明区杨和镇城建综合事务中心
服务机构：
顺驰勘测有限公司
合同名称：
杨和镇葫芦岗灌溉排水建设工程钻探测量
合同编号：
4406087578653802512051670
合同总金额：
￥81,931.41元
合同签订时间：
2025年07月10日
履约人员：
合同服务期限：
2025年07月10日至2025年08月25日
服务内容：
项目为对杨和镇葫芦岗灌溉排水建设工程进行钻探测量服务。
合同附件
葫芦岗灌溉排水地质勘探合同.pdf
佛山市高明区杨和镇城建综合事务中心 2025-12-19
GF-2000-0203建设工程勘察合同工程名称：杨和镇葫芦岗灌溉排水建设工程地质勘探工程地点：高明区杨和镇合同编号：和城建合2025年058号勘察证书等级：里级发包人：杨和镇城建综合事务中心勘察人：中贝天丰工程技术有限公司签订日期：2025年7月10日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人杨和镇城建综合事务中心（下称甲方）勘察人中贝天丰工程技术有限公司（下称乙方）甲方委托乙方承担杨和镇葫芦岗灌溉排水建设工程地质勘探任务。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1、工程名称：杨和镇葫芦岗灌溉排水建设工程地质勘探2、工程建设地点：佛山市高明区杨和镇3、工程规模、特征：项目主要对杨和镇葫芦岗片区长约6km的灌溉排水渠进行整治提升，投资估算约1500万元。其中五乡渠段长度2200m，钻孔间距为500m，横断面3孔（渠道中间1孔，渠道岸坡侧1m布置2孔），总孔数为15个；梅砚渠段，长度1518m，钻孔布置在渠道中间，总孔数为3孔；万和渠段，钻孔布置在渠道中间，总孔数为13孔。若地质情况复杂，下卧层起伏较大时，经设计人员同意后加密钻孔。勘察内容需结合本项目设计要求及服务需求，覆盖建设范围内的渠道主体及两岸相关区域。通过对渠道进行详细的工程地质勘察，查明勘察范围内的区域地质、水文地质、工程地质条件，为工程设计、施工提供工程地质资料。沿线共布置钻孔31个，预计钻探总进尺约274m。第二条：工作内容1、甲方应及时向乙方提供工程勘察内容、技术要求和工作范围的地形1图、勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料，并对其准确性、可靠性负责。2、工程勘察：根据设计要求，本次勘察执行标准为国家、行业及地方现行标准，勘察工作要求及成果要求按设计单位要求进行，勘察报告编制符合施工图设计阶段设计要求及有关勘察规范要求。第三条：工程取费标准及付款方式1、工程取费标准岩土工程勘察服务费结合场地困难程度，按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计费，再根据《佛山市高明区杨和镇工程及采购招标代理等服务收费计费指引》下浮10%计取。本工程地质勘察项目按设计工作的服务需求，工程勘察实物工作费+工程勘察技术工作费为112096.40元，下浮10%后为100886.76元。上述费用为勘察人为履行本合同所支出的人工费、设备费、材料费、交通费、通讯费等可预见或不可预见的费用，除上述费用外，发包人无需支付其他费用。2、付款方式（1）完成地质勘探并提交相关成果后一个月内支付项目款项的40%，其余60%待工程完工验收后两年内不计利息付清。（2）本工程项目所属地为佛山，为方便收款及服务，勘察人授权中贝天丰工程技术有限公司广东第一分公司代表勘察人进行结算、收款及后期相关服务等工作，因本合同产生的任何纠纷，中贝天丰工程技术有限公司广东第一分公司也可代表勘察人作为诉讼当事人或参与人提起、参与诉讼。勘察人账号如下：2开户名称：中贝天丰工程技术有限公司广东第一分公司开户银行：中国工商银行股份有限公司佛山银诚支行账号：2013029109200088478（3）双方委托银行代付代收有关费用。（4）支付说明本工程项目使用政府财政资金结算付款，乙方理解并已熟知甲方申请财政付款程序，付款期限由乙方提交申请付款资料之日起计算，付款资料包括：付款申请书、发票（财政部门落实支付款项时提交，乙方未交付对应金额发票给甲方的，按财政支付规定是无法发起支付手续的，因此甲方有权不履行付款义务，甲方对此不承担责任，乙方不得以任何形式向甲方主张权利。）、工程进度表（如有）、结算书（如有）等。甲方在收到乙方提交的申请付款资料后在约定付款期限内向财政部门提出申请办理财政支付手续，即视为甲方已完成合同约定的付款义务，资金具体到账时间以财政部门支付时间为准。如乙方未及时向甲方提交申请付款资料，导致甲方无法向财政部门提出支付手续，造成的经济损失由乙方自行承担。第四条：甲方责任1、提供场地已有的有关资料（如地形图、地质资料）；2、提供场地地下管网资料（如自来水管、燃气、石油、电信、电缆、电视等)；3、提供施工场地，如因场地与第三者有矛盾时，负责及时解决，负责场地的土地、青苗赔偿等问题；4、按合同规定时间付清工程款项；5、对乙方提供的勘测成果，不得擅自修改；3第五条：乙方责任1、在甲方提供的基础资料及设计要求的基础上精心组织勘察测量工作；2、乙方应按双方商定的时间进场工作，所提交的报告必须符合设计和规范要求；3、应按甲方和设计部门提出的工作项目进行工作，由于乙方原因所造成的停工、返工，不得向甲方收取费用；4、对所提交的报告及有关技术数据负责，并负责解答甲方疑问；5、文明施工，遵守法规，施工期间乙方发生的安全、生产事故，由乙方负责。第六条：违约责任程1、由于乙方原因造成勘察成果资料不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由乙方承担。2、甲方未按合同规定时间（日期）拨付勘察测量费，每超过一日，应偿付未支付勘测费的千分之一逾期违约金。3013、由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘测费千分之一。第七条：本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，甲方、乙方同意由法定仲裁委员会仲裁。甲方、乙方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向高明区人民法院起诉。本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份。（以下无正文）4（本页为签署页，无正文）甲方：（盖公章）杨和镇城建综合事务中心乙方：（盖公章）中贝天丰工程技术有限公司法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：经办人（签名）：经办人（签名）：91500000756236355H统一社会信用代码：统一社会信用代码：91500000756236355H公司地址：重庆市两江新区悦华路11号1幢12-14联系电话：0757-82130837电子信箱：906265299@qq.com开户银行：中国工商银行股份有限公司佛山银诚支行收款账户名称：中贝天丰工程技术有限公司广东第一分公司银行账号：20130291092000884785附件：廉政合同发包人：（全称）杨和镇城建综合事务中心承包人：（全称）中贝天丰工程技术有限公司根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合504同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。:1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2发包人义务62.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动：不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。74违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分：给发包人造成经济损失的，应予赔偿：情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。5双方约定本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同生效本合同的有效期，自双方签署之日起至本合同终止之日。7合同法律效力本合同作为杨和镇葫芦岗灌溉排水建设工程地质勘探合同的附件，与本项目合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。8（以下为合同签署页）发包人：（盖公章）承包人：（盖公章）杨和镇城建综合事务中心中贝天丰工程技术有限公司法定代表人（签名）：法定代表人（签名）经办人（签名）经办人（签名）9附表1勘察内容及实物报价清单一.万和渠一.万和渠第1页工作内容序号项目名称岩土类别深度（m）工作量（m）单价（元）合计（元）岩土工程勘察实物工作收费1陆地钻孔I类D65.00462990.0Ⅱ类65.00714615.0Ⅲ类0.001170.0Ⅳ类0.002070.0V类0.003010.0I类100.00580.0Ⅱ类0.00890.0Ⅲ类0.001470.0Ⅳ类0.002590.0V类0.003770.0I类200.00690.0Ⅱ类0.001070.0Ⅲ类0.001760.0Ⅳ类0.003110.0V类0.004520.0钻探附加调整系数线路+泥浆护壁上浮80%6084.002取土件≤30m18651170.00取石件0250取水件24080.00取样附加调整系数线路上浮30%375.003标准贯入试验I类/次D≤20m21801680.00Ⅱ类/次141081512.00I类/次01440.00标贯测试附加调整系数线路上浮30%957.604定点测量组日110001000.00岩土工程勘察技术工作收费5按岩土工程勘察实物工作收费100%比例收取20463.6室内试验实物工作收费6土工试验物理性项18801440.00压缩试验压缩4KG项1840720.00标准固结项62641584.00直接剪切固结快剪组18711278.00直接快剪组1849882.00颗粒分析项1849882.00有机质项430120.00渗透试验项1855990单轴抗压强度饱和组0890水质分析水质简分析组2220440.00易溶盐易溶盐项2460920.00室内试验技术工作收费7按室内试验实物工作收925.60程勘察收费基准8工程勘察实物工作收费+工程勖察技术工作收费拼51108.80中负天丰工程投有限公司5-6-20附表1勘察内容及实物报价清单岩土工程勘察实物工作收费1陆地钻孔二五乡渠、梅砚渠I类D≤1081.0046第2页3726.0Ⅱ类63.00714473.0Ⅲ类0.001170.0Ⅳ类0.002070.0V类0.003010.0I类100.00580.0Ⅱ类0.00890.0Ⅲ类0.001470.0Ⅳ类0.002590.0V类0.003770.01类200.00690.0Ⅱ类0.001070.0Ⅲ类0.001760.0Ⅳ类0.003110.0V类0.004520.0钻探附加调整系数线路+泥浆护壁上浮80%6559.202取土件≤30m18651170.00取石件0250取水件24080.00取样附加调整系数线路上浮30%375.003标准贯入试验I类/次D≤20m18801440.00I类/次361083888.00Ⅲ类/次01440.00标贯测试附加调整系数线路上浮30%1598.404定点测量组日110001000.00岩土工程勘察技术工作收费5按岩土工程勘察实物工作收费10p比例收取24309.6室内试验实物工作收费6土工试验物理性项直18801440.00压缩试验压缩4KG项1840720.00标准固结项182644752.00直接剪切固结快剪组0710.00直接快剪组2049980.00颗粒分析项1849882.00有机质项430120.00渗透试验项1855990单轴抗压强度饱和组0890水质分析水质简分析组2220440.00易溶盐易溶盐项2460920.00室内试验技术工作收费7按室内试验实物工作收费10%比例收取1124.40程勘察收费基准8工程勘察实物工作收费+工程勘察技术工作收费60987.60一+二9112096.4010下浮10%取费100886.76说明（1）收费依据：国家发展计划委员会、建设部2002年修订《工程勘察设计收费标准》。中贝天丰工程技术有限公司2025-6-20
投标 / 标书制作要点（原创）
本灌溉排水建设工程钻探测量涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。佛山市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
