合肥市公路养护工程设计采购合同公告（合肥市公路管理服务中心2025）
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-2标段
合同编号：
2024BFFBZ00840-2-004
合同名称：
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-2标段
项目编号：
2024BFFBZ00840-2
项目名称：
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-2标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
合肥市公路管理服务中心
合同甲方编号：
123401004850231386
中标人(乙方)：
安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司
合同乙方编号：
91340100733014055Y
所属地域：
安徽省
合同金额：
500.000000万元
主要人员：
姓名： 蔡先山 证书名称： 道路与桥梁正高级工程师 证书编号： 9342023000603089651
合同预定完成时间：
2025年12月14日
合同签订日期：
2024年06月17日
合同公告日期：
2024年06月17日
代理机构：
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天1小时2分27秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2024-06-17
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2024-06-17
办理用时：
0天0小时13分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2024-06-17
办理用时：
0天0小时50分
附件:
扫描全能王2024-06-1416.44.pdf
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-3标段
合同编号：
2024BFFBZ00840-3-004
合同名称：
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-3标段
项目编号：
2024BFFBZ00840-3
项目名称：
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-3标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
合肥市公路管理服务中心
合同甲方编号：
123401004850231386
中标人(乙方)：
辽宁省交通规划设计院有限责任公司
合同乙方编号：
9121000011756191XE
所属地域：
安徽省
合同金额：
500.000000万元
主要人员：
姓名： 姜庆林 证书名称： 注册土木工程师 证书编号： 201910020210000198
合同预定完成时间：
2025年12月14日
合同签订日期：
2024年06月17日
合同公告日期：
2024年06月17日
代理机构：
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时45分42秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2024-06-17
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2024-06-17
办理用时：
0天0小时34分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2024-06-17
办理用时：
0天0小时12分
附件:
合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计-3标段.pdf
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-1标段
合同编号：
2024BFFBZ00840-1-004
合同名称：
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-1标段
项目编号：
2024BFFBZ00840-1
项目名称：
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-1标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
合肥市公路管理服务中心
合同甲方编号：
123401004850231386
中标人(乙方)：
安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司
合同乙方编号：
91340100748934460Y
所属地域：
安徽省
合同金额：
500.000000万元
主要人员：
姓名： 周银宝 证书名称： 国家注册土木工程师（道路工程） 证书编号： 201910020340000153
合同预定完成时间：
2025年12月15日
合同签订日期：
2024年06月18日
合同公告日期：
2024年06月18日
代理机构：
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天3小时45分29秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2024-06-18
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2024-06-18
办理用时：
0天0小时14分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2024-06-18
办理用时：
0天3小时32分
附件:
宏泰合肥2025养护合同.pdf
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-1标段合同变更内容
项目名称：
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-1标段
项目编号：
2024BFFBZ00840
标段编号：
2024BFFBZ00840-1
招标人(甲方)：
合肥市公路管理服务中心
中标人(乙方)：
安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司
合同信息：
变更原因：
部分项目实体暂未完工，设计仍处于服务期
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2025年12月15日
2026年10月15日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分7秒
交易中心见证
提交节点：
2025-12-30
附件:
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-3标段合同变更内容
项目名称：
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-3标段
项目编号：
2024BFFBZ00840
标段编号：
2024BFFBZ00840-3
招标人(甲方)：
合肥市公路管理服务中心
中标人(乙方)：
辽宁省交通规划设计院有限责任公司
合同信息：
变更原因：
部分项目实体未完工，设计处于服务期
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2025年12月14日
2026年10月15日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分10秒
交易中心见证
提交节点：
2025-12-30
附件:
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-2标段合同变更内容
项目名称：
合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-2标段
项目编号：
2024BFFBZ00840
标段编号：
2024BFFBZ00840-2
招标人(甲方)：
合肥市公路管理服务中心
中标人(乙方)：
安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司/西北综合勘察设计研究院
合同信息：
变更原因：
部分项目实体未完工，设计处于服务期
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2025年12月14日
2026年10月15日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分5秒
交易中心见证
提交节点：
2025-12-30
附件:
建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）工程名称：合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-2标段合肥市工程地点：合同编号：设计证书等级：公路行业甲级发包人：合肥市公路管理服务中心设计人：安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司和西北综合勘察设计研究院联合体签订日期：2024年6月中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局合同协议书合肥市公路管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计项目（项目编号：2024BFFBZ00840)（项目名称），已接受安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司和西北综合勘察设计研究院联合体（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目2标段勘察设计的投标。发包人和设计人共同达成如下协议。1.本次招标涉及合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计，主要包括合肥市境内普通干线公路路面修复与预防养护、桥梁养护工程、公路专项养护、公路安全生命防护工程、灾害防治工程、公路养护应急等项目（具体项目以交通主管部门的批复及招标人下达的设计任务为准）。2标段承担合肥市巢湖市、合肥市公路管理服务中心直属分中心管养国省于线公路、桥梁养护工程的设计任务，养护里程约60公里，桥梁约1588延米（含跨径总长大于100米的大桥）。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）勘察设计费用清单；（8）设计人有关人员投入的承诺；（9）其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。3.签约合同价：费率84.80%14.项目负责人：蔡先山。5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：符合招标文件要求：安全目标：符合招标文件要求。6.设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作，包括符合招标文件要求。7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。8设计人计划开始勘察设计日期：提交履约保证，投标人员配置到位，签订合同之日，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为自合同签订之日起至中标项目竣工验收、根据合同完成相关设计服务工作后、质量回访完成止（约545日历天）。9.本协议书在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。设计人完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。10.本协议书正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。2发包人：合肥市公路管理服务中心设计人：安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司(单位盖章）（单位盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）一tt22年6月14日2074年6月14日设计人：西北综合勘察设计研究院（单位盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字）Ip日Tn(年月3第一节通用合同条款采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准勘察设计招标件》（2018年版）的“公路工程通用合同条款”。4第二节专用合同条款说明：1.招标人在根据《公路工程标准勘察设计招标文件》编制项目招标文件中的“专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充。细化。在“专用合同条款”中补充或细化的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。2.专用合同条款的编号应与通用合同条款一致。5专用合同条款专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据14.2履约保证金履约保证金有效期限的约定：整个服务周期。若保函有效期满无法履约完成的，应提前一个月办理保函续期或替换保函，续期保函或替换保函有效期根据项目实际由双方协商确定。24.3.2关于分包的约定：见招标文件投标人须知前附表34.5项目负责人：蔡先山48.1.3勘察设计文件提交要求：（1）合同签订后，根据发包人下达的项目任务书，20日内完成道路、桥梁检查、检测、评定、勘探并出具检测评价及养护需求报告：检查、勘探后10日内完成项目方案设计；方案评审批复、立项后，根据发包人通知，20个工作日内完成施工图设计，施工图设计审查后10个工作日内完成图纸修改。（2）发包人如有其他特殊时间要求，设计人应予以支持。（3）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定1年；缺陷责任期1年。设计人应向发包人提交10套方案、施工图和电子文件（CAD版施工图、预算）、3套检测报告。合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法：韭不可抗拒因素引起的变更，服务期限不予调整；不可抗拒因素引起的变更，以政府或行业511.1.1勘察设计文件提交要求：（1）合同签订后，根据发包人下达的项目任务书，20日内完成道路、桥梁检查、检测、评定、勘探并出具检测评价及养护需求报告：检查、勘探后10日内完成项目方案设计；方案评审批复、立项后，根据发包人通知，20个工作日内完成施工图设计，施工图设计审查后10个工作日内完成图纸修改。（2）发包人如有其他特殊时间要求，设计人应予以支持。（3）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定1年；缺陷责任期1年。设计人应向发包人提交10套方案、施工图和电子文件（CAD版施工图、预算）、3套检测报告。合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法：韭不可抗拒因素引起的变更，服务期限不予调整；不可抗拒因素引起的变更，以政府或行业序号条目号信息或数据511.1.1主管部门对项目工期要求为准，无相关要求时双方进行协商解决：勘察设计费用的调整方法：韭不可抗拒因素引起的变更，费用不予调整；不可抗拒因素引起的变更双方进行协商解决。612.1.1本合同的报价方式：费率报价。具体如下：（1）每个项目以交通主管部门批复的项目建安费为计费额，参照国家发改委、住房和城乡建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本》（原国家计委、建设部，计价格[2002]10号）计算的工程设计收费基准价×中标费率，确定设计费。物探、检测（包括桥梁危桥改造专项检测）、实验、洪水影响评价、环境保护措施、清单编制、设计图纸相关评审论证等所有费用均包含在设计收费中，不再单独计算。（2）设计项目所涉及到的测绘部分，经发包人同意，可由项目设计人自行委托具有相应资质的单位承担，但项目设计人须对所有成果负总责，其中测绘部分费用结算如下：测绘费用按照设计收费总额（按报价费率折算后）的2%另行计取。（3）项目计算基本设计收费时，原则上仅分为二部分分别计算，即道路（含排水、土方及路灯、绿化、交通设施等各类附属工程）、桥梁。按照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中确定的以上二类工程的专业调整系数和复杂调整系数分别计算。（4）附加调整系数，桥梁养护工程、灾害防治工程项目统一取值1.25，对于既有道路大中修、改扩建的，不计取该附加调整系数。（5）《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中1.0.13-1.0.18不适用本次招标。（6）前款所述的中标费率不再根据工程量的增减而变动，项目设计人据此费率及结算方式与发包人签订设计合同。（7）方案评审未通过、计划未批复的项目，发包人不需支付任何费用。714.1.2设计人发生违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定.7序号条目号信息或数据如下：1814.2.2发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：争议的最终解决方式：仲裁或诉讼如采用仲裁，仲裁机构名称：合肥市仲裁委员会。如采用诉讼，诉讼机构名称：合肥市法院。915.1发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：争议的最终解决方式：仲裁或诉讼如采用仲裁，仲裁机构名称：合肥市仲裁委员会。如采用诉讼，诉讼机构名称：合肥市法院。81、一般约定1.1词语定义1.1.2.2发包人：合肥市公路管理服务中心。1.1.3.1本次进行勘察设计招标的项目为合肥市2025年度普通于线公路养护工程设计。1.3适用法律本合同适用的其他规范性文件包括：按照国家相关规范要求1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及解释合同文件的优先顺序：符合通用条款要求。1.6文件的提供和照管1.6.1勘察设计文件的提供设计人向发包人提供设计文件的期限：合同签订后，根据发包人下达的项目任务书，20日内完成道路、桥梁检查、检测、评定、勘探并出具检测评价及养护需求报告；检查、勘探后10日内完成项目方案设计；方案评审批复、立项后，根据发包人通知，20个工作日内完成施工图设计，施工图设计审查后10个工作日内完成图纸修改。设计人向发包人提供设计文件的份数：项目设计人须提供10套方案、施工图和电子文件（CAD版施工图、预算）、3套检测报告。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在10日内批复或提出修改意见。1.6.2发包人负责提供的文件包括：符合通用条款要求，提供数量：：L提供期限：上。1.7联络1.7.2发包人和设计人应将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。指定的地点和接收人如下：9再单独计算。（2）设计项目所涉及到的测绘部分，经发包人同意，可由项目设计人自行委托具有相应资质的单位承担，但项目设计人须对所有成果负总责，其中测绘部分费用结算如下：测绘费用按照设计收费总额（按报价费率折算后）的2%另行计取。（3）项目计算基本设计收费时，原则上仅分为二部分分别计算，即道路（含排水、土方及路灯、绿化、交通设施等各类附属工程）、桥梁。按照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中确定的以上二类工程的专业调整系数和复杂调整系数分别计算。（4）附加调整系数，桥梁养护工程、灾害防治工程项目统一取值1.25，对于既有道路大中修、改扩建的，不计取该附加调整系数。（5）《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中1.0.13-1.0.18不适用本次招标。（6）前款所述的中标费率不再根据工程量的增减而变动，项目设计人据此费率及结算方式与发包人签订设计合同。（7）方案评审未通过、计划未批复的项目，发包人不需支付任何费用。12.2预付款12.2.1预付款的额度、支付方式：不支持预付款12.3中期支付12.3.1中期支付申请的格式及份数：按招标人要求。12.3.2逾期付款违约金：每延期支付1天，发包人应付给设计人拖欠金额的/‰的违约金。12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：合同签署、方案设计评审通过、待省交通运输厅项目计划批复后，或合肥市大建设计划批复后，预支付合同总价的30%；施工图通过评审并修改完善经批准，根据补充协议合同完成相关设计服务工作后，按项目进度分阶段支付至补充协议合同价的70%；工程竣工移交、审计结算后支付余款。方案设计、施工图设计评审未通过，项目计划经上级部门批复不通过，发包人不需支付任何费用。12.4费用结算1412.4.1勘察设计费用结算申请的份数和提交期限：按招标人要求。12.4.2逾期付款违约金：每延期支付1天，发包人应付给设计人拖欠金额的/‰的违约金。12.5暂列金额12.5.1本合同的暂列金额为工程勘察设计费的/%。12.6质量保证金本项目的质量保证金为勘察设计费用总额的3%。14.违约14.1设计人违约14.1.1无论工程方案如何变化，设计人必须及时、高质量的完成相应的设计调整，并且发包人将不再另行增加设计费用。14.1.2未经发包人许可，设计人不得擅自更换项目负责人和主要专业负责人。设计人未在规定时间配备投标文件承诺相关技术人员或人员未到位的，项目负责人未到位的处以违约金5000元人民币/天、其他技术人员未到位的处以违约金2000元人民币/天，依次类推。五日内仍未配齐招标文件要求的相关技术人员，将扣除履约保证金，取消中标资格，设计人应按招标文件要求配备相关技术人员，不得擅自更换项目负责人及相关专业技术人员。如需更换，应提前5日报告发包人，并经发包人同意，更换后的专业技术人员资质、阅历及经验不得低于更换前的专业技术人员，同时须向发包人支付违约金。更换项目负责人须支付违约金10000元/人·次，更换其他专业技术人员须支付违约金5000元/人·次。擅自更换项目负责人及相关专业技术人员、相关设计文件非对应投标人员签署的，视同违约，解除合同，并函告监督管理部门计入不良记录。14.1.3设计人需仔细踏勘现场，结合现场实际情况进行设计，确保勘察到位、图纸准确、方案合理。如因未勘察现场或勘察不彻底，致使设计图纸与现场改造严重不符情况，发包人对设计人处以违约金10000元/处。14.1.4设计人对设计图纸完整性、正确性及时限负责，从接到设计任务后，按规定时间提交设计图纸。由于设计人原因，延误了设计图纸交付时间，每延误一天，处以违约金5000元。1514.1.5发包人有权与设计人对中标技术方案进行协商调整，以更好地符合发包人的需要。14.1.6工程施工期间，设计人应严格按照《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级投资建设项目变更管理规定的通知》（合政办【2018】64号）的要求进行工程变更，对于设计人违反相关规定擅自变更设计并交付发包人组织实施的，由相关部门责令限期整改。未按要求整改的，视情节轻重给予警告或者通报批评，暂停项目资金的拨付。项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位相互串通，采取弄虚作假等手段，谋取非法利益的，由建设行政主管部门和监察部门给予行政处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。因勘察设计单位责任，造成设计漏项超过初步设计概算5%的，扣除设计单位10%设计费；施工图设计超过初步设计概算10%的，扣除设计单位10%的设计费；累计变更量超过施工合同价10%的，扣除设计单位20%的设计费。因施工、监理单位责任造成工程变更的，由施工单位和监理单位自行承担，累计造成工程变更量超过施工合同价10%的，追加扣除监理单位20%的监理费用。造成重大经济损失和不良影响的按照合同约定和相关法律法规进行违约处理。14.1.7由于设计人设计错误造成工程质量事故损失的，设计人负责采取补救措施，根据损失程度向发包人支付赔偿金。14.1.8设计人必须确保服务到位，针对施工现场可能存在的问题，2日内实地调查并拿出解决方案，不得以任何理由搁置拖延，如未按规定时间到达现场，处以违约金5000元/次。14.1.9设计人项目负责人必须参加发包人统一组织的项目调度会，缺席一次，发包人对设计人处以违约金5000元。14.2发包人违约14.2.2发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：15.争议的解决仲裁或诉讼15.1争议的最终解决方式：如采用仲裁，仲裁机构名称：合肥市仲裁委员会。如采用诉讼，诉讼机构名称：合肥市_法院16廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计（项目名称)的项目法人合肥市公路管理服务中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目1标段的勘察设计单位安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司和西北综合勘察设计研究院联合体（勘察设计单位名称，以下简称“设计人”），特订立如下合同。1.发包人和设计人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。（2)严格执行合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计（项目名称）2标段勘察设计合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让设计人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。17（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。（5）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队伍。3.设计人的义务（1）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。4违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）设计人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。187.本合同作为合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计（项目名称）2标段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8.本合同一式十份，由发包人和设计人各执四份，送交发包人和设计人的监督单位各一份。19发包人：合肥市公路管理服务中心设计人：安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司（单位盖章）（单位盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）一煎阳年6月n日20924年6月日发包人监督单位：设计人监督单位：（全称）（盖单位章）（全称）（盖单位章）勘1设计人：西北综合勘察设计研究院（单位盖章）法定代表人或其委托代理人一（签字）1月14日u年设计院监督单位：（全称）（盖单位章）20中标通知书编号：HFZTB-00-2024-013206二安数国顺交通咨询设计研兖院有限公司和西北综合勘察设计研究院联合体：你公司于合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-2标段项目招标中，经评标委员会综合评定，被砖定为中标单位。招标项目名称：合肥市2025年度普通国省于线公路养护工程设计-2标段招标项目编号：2024BFFBZ00840-2中标费串：84.80%质量标准：合格中标工期：响应招标文件项目负式人：蔡先山特此通知。招标人招理机构：二质）年028业务专用章（1）14公知数发2话理公零地丝K区海城29天电话：1-1履约保证金中国建设银行企业网上银行Pagelof中国建设银行网上银行电子回执币列：人民币元日期：20240611凭证号：105717602418账户明细编号-交易流水号：222453-340454908GAPSJAH7DS全称安敬国服交通香询设计研院有中国建设银行网上银行电子回执币列：人民币元日期：20240611凭证号：105717602418账户明细编号-交易流水号：222453-340454908GAPSJAH7DS全称安敬国服交通香询设计研院有中国建设银行网上银行电子回执币列：人民币元日期：20240611凭证号：105717602418账户明细编号-交易流水号：222453-340454908GAPSJAH7DS全称安敬国服交通香询设计研院有付款人中国建设银行网上银行电子回执币列：人民币元日期：20240611凭证号：105717602418账户明细编号-交易流水号：222453-340454908GAPSJAH7DS全称安敬国服交通香询设计研院有中国建设银行网上银行电子回执币列：人民币元日期：20240611凭证号：105717602418账户明细编号-交易流水号：222453-340454908GAPSJAH7DS全称安敬国服交通香询设计研院有付款人公司收账号34001454908050058140款开户行中国建设银行股份有限公司合如经人全称合肥市财政国库支付中心账号1023201021000075893115006001开户行徽商银行股份有限公司合肥城隍庙支行大写金额济技术开发区支行捌万元整财务专田写金额80,000.00用途证金合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程股药钞汇标志炒1子L换要功第二日打印。电子转账重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成炒1子L22项目管理机构人员组成表职务姓名职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明备注职务姓名职称证书名称级别证号专业养老保险备注项目负责人蔡先山正高级工程师道路与桥梁注册咨询工程师（投资）正高级国家级9342023000603089651咨登1420221215603道路与桥梁已缴纳技术负责人孙勇安高级工程师道路与桥梁高级（15）93448868道路与桥梁已缴纳道路工程设计师王玮高级工程师道路与桥梁高级（2018）934001532道路与桥梁已缴纳道路工程设计师童燕高级工程师道路与桥梁高级（15）93448871道路与桥梁已缴纳结构工程设计师李捷高级工程师道路与桥梁高级（2018）934001381道路与桥梁已缴纳交通工程设计师刘豹高级工程师道路与桥梁高级（15）93448893道路与桥梁已缴纳造价负责人章志明高级工程师交通工程注册造价工程师高级国家级（05）9341718建【造】07340002496交通工程已缴纳通咨交HATb23建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）工程名称：合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计-3标段合肥市工程地点：公路行业甲级2024年0解瘤公路管理服备十a1辽宁省交通规划设计陆有限责公司202年6月1合同编号：设计证书等级：公路行业甲级2024年0解瘤公路管理服备十a发包人：1设计人：辽宁省交通规划设计陆有限责公司签订日期202年6月2024年06月17日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）工程名称：合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计-3标段合肥市工程地点：合同编号：设计证书等级：公路行业甲级1发包人：合肥市公路管理服务中心设计人：辽宁省交通规划设计院有限责任公司签订日期：2024年6月中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局合同协议书合肥市公路管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计（项目名称），已接受辽宁省交通规划设计院有限责任公司（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目3标段勘察设计的投标。发包人和设计人共同达成如下协议。1.合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计。主要工作内容为：合肥市境内普通于线公路路面修复与预防养护、桥梁养护工程、公路专项养护、公路安全生命防护工程、灾害防治工程、公路养护应急等项目（具体项目以交通主管部门的批复为准）。3标段承担合肥市庐江县、长丰县（不含合肥市公路管理服务中心直属分中心管养）国省于线公路、桥梁养护工程的设计任务，养护里程约60公里，桥梁约351延米。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；（2）中标通知书；（3）投标函；1（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）勘察设计费用清单；（8）设计人有关人员投入的承诺；（9）其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。3.签约合同价：费率82.5%4.项目负责人：姜庆林。5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：符合招标文件要求：安全目标：符合招标文件要求。6.设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作，包括符合招标文件要求。17.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。8.设计人计划开始勘察设计日期：提交履约保证，投标人员配置到位，签订合同之日，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为自合同签订之日起至中标项目竣工验收、根据合同完成相关设计服务工作后、质量回访完成止（约545日历天）。9.本协议书在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。设计人完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。10.本协议书正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。公路发包人：合肥市公路管理服务中心设计人：辽宁省交通规划设计院有限责任公司上发合同专用章（单位盖章（单位盖章）M签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人/2024年6月1日2124年6月日2#idc error#第二节专用合同条款说明：1.招标人在根据《公路工程标准勘察设计招标文件》编制项目招标文件中的“专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充、细化。在“专用合同条款”中补充或细化的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。2.专用合同条款的编号应与通用合同条款一致。=14专用合同条款专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据14.2履约保证金履约保证金有效期限的约定：整个服务周期。若保函有效期满无法履约完成的，应提前一个月办理保函续期或替换保函，续期保函或替换保函有效期根据项目实际由双方协商确定。24.3.2关于分包的约定：见招标文件投标人须知前附表34.5项目负责人：姜庆林48.1.3勘察设计文件提交要求：（1）合同签订后，根据发包人下达的项目任务书，20日内完成道路、桥梁检查、检测、评定、勘探并出具检测评价及养护需求报告；检查、7勘探后10日内完成项目方案设计：方案评审批复、立项后，根据发包人通知，20个工作日内完成施工图设计，施工图设计审查后10个工作日内完成图纸修改。（2）发包人如有其他特殊时间要求，设计人应予以支持。（3）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定1年；缺陷责任期1年。设计人应向发包人提交10套方案、施工图和电子文件（CAD版施工图、预算）、3套检测报告。511.1.1合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法：韭不可抗拒因素引起的变更，服务期限不予调整：不可抗拒因素引起的变更，以政府或行业主管部门对项目工期要求为准，无相关要求时双方进行协商解决；勘察设计费用的调整方法：非不可抗拒因素引起的变更，费用不予调整；不可抗拒因素引起的变更双方进行协商解决。序号条目号信息或数据612.1.1本合同的报价方式：费率报价。具体如下：（1）每个项目以交通主管部门批复的项目建安费为计费额，参照国家发改委、住房和城乡建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本》（原国家计委、建设部，计价格[2002]10号）计算的工程设计收费基准价×中标费率，确定设计费。物探、检测（包括桥梁危桥改造专项检测）、实验、洪水影响评价、环境保护措施、清单编制、设计图纸相关评审论证等所有费用均包含在设计收费中，不再单独计算。（2）设计项目所涉及到的测绘部分，经发包人同意，可由项目设计人自行委托具有相应资质的单位承担，但项目设计人须对所有成果负总责，其中测绘部分费用结算如下：测绘费用按照设计收费总额（按报价费率折算后）的2%另行计取。（3）项目计算基本设计收费时，原则上仅分为二部分分别计算，即道路（含排水、土方及路灯、绿化、交通设施等各类附属工程）桥梁。按照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中确定的以上二类工程的专业调整系数和复杂调整系数分别计算。重（4）附加调整系数，桥梁养护工程、灾害防治工程项目统一取值1.25，对于既有道路大中修、改扩建的，不计取该附加调整系数。（5）《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中1.0.13-1.0.18不适用本次招标。（6）前款所述的中标费率不再根据工程量的增减而变动，项目设计人据此费率及结算方式与发包人签订设计合同。（7）方案评审未通过、计划未批复的项目，发包人不需支付任何费用。714.1.2设计人发生违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：0814.2.2发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：0915.1争议的最终解决方式：仲裁或诉讼6#idc error#1.一般约定1.1词语定义1.1.2.2发包人：合肥市公路管理服务中心。1.1.3.1本次进行勘察设计招标的项目为合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计。1.3适用法律本合同适用的其他规范性文件包括：按照国家相关规范要求。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及解释合同文件的优先顺序：符合通用条款要求。1.6文件的提供和照管1.6.1勘察设计文件的提供设计人向发包人提供设计文件的期限：合同签订后，根据发包人下达的项目任务书，20日内完成道路、桥梁检查、检测、评定、勘探并出具检测评价及养护需求报告：检查、勘探后10日内完成项目方案设计：方案评审批复、立项后，根据发包人通知，20个工作日内完成施工图设计，施工图设计审查后10个工作日内完成图纸修改。15设计人向发包人提供设计文件的份数：项目设计人须提供10套方案、施工图和电子文件（CAD版施工图、预算）、3套检测报告。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在10日内批复或提出修改意见。1.6.2发包人负责提供的文件包括：符合通用条款要求，提供数量：，提供期限：。1.7联络1.7.2发包人和设计人应将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。指定的地点和接收人如下：发包人接收来往函件的指定地点：根据发包人要求发包人接收来往函件的指定接收人：根据发包人要求811.1.1合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法：非不可抗拒因素引起的变更，服务期限不予调整；不可抗拒因素引起的变更，以政府或行业主管部门对项目工期要求为准，无相关要求时双方进行协商解决；勘察设计（设计咨询）费用的调整方法：非不可抗拒因素引起的变更，费用不予调整；不可抗拒因素引起：的变更双方进行协商解决。11.2合理化建议11.2.2设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：L12.合同价格与支付12.1合同价格12.1.1本合同的报价方式：费率报价。具体如下：（1）每个项目以交通主管部门批复的项目建安费为计费额，参照国家发改委、住房和城乡建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本》（原国家计委、建设部，计价格[2002]10号）计算的工程设计收费基准价×中标费率，确定设计费。物探、检测（包括桥梁危桥改造专项检测）、实验、洪水影响评价、环境保护措施、清单编制、设计图纸相关评审论证等所有费用均包含在设计收费中，不再单独计算。（2）设计项目所涉及到的测绘部分，经发包人同意，可由项目设计人自行委托具有相应资质的单位承担，但项目设计人须对所有成果负总责，其中测绘部分费用结算如下：测绘费用按照设计收费总额（按报价费率折算后）的2%另行计取。（3）项目计算基本设计收费时，原则上仅分为二部分分别计算，即道路（含排水、土方及路灯、绿化、交通设施等各类附属工程）、桥梁。按照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中确定的以上二类工程的专业调整系数和复杂调整系数分别计算。（4）附加调整系数，桥梁养护工程、灾害防治工程项目统一取值1.25，对于既有道路大中修、改扩建的，不计取该附加调整系数。（5）《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中1.0.13-1.0.18不适用本次招标。12（6）前款所述的中标费率不再根据工程量的增减而变动，项目设计人据此费率及结算方式与发包人签订设计合同。（7）方案评审未通过、计划未批复的项目，发包人不需支付任何费用。12.2预付款12.2.1预付款的额度、支付方式：不支持预付款。12.3中期支付12.3.1中期支付申请的格式及份数：按招标人要求。12.3.2逾期付款违约金：每延期支付1天，发包人应付给设计人拖欠金额的‰的违约金。12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：合同签署、方案设计评审通过、待省交通运输厅项目计划批复后，或合肥市大建设计划批复后，预支付合同总价的30%；施工图通过评审并修改完善经批准，根据补充协议合同完成相关设计服务工作后，按项目进度分阶段支付至补充协议合同价的70%；工程竣工移交、审计结算后支付余款。方案设计、施工图设计评审未通过，项目计划经上级部门批复不通过，发包人不需支付任何费用。12.4费用结算12.4.1勘察设计费用结算申请的份数和提交期限：按招标人要求。12.4.2逾期付款违约金：每延期支付1天，发包人应付给设计人拖欠金额的‰的违约金。12.5暂列金额12.5.1本合同的暂列金额为工程勘察设计费的/%。12.6质量保证金本项目的质量保证金为勘察设计费用总额的3%。14.违约14.1设计人违约14.1.1无论工程方案如何变化，设计人必须及时、高质量的完成相应的设计调整，并且发包人将不再另行增加设计费用。14.1.2未经发包人许可，设计人不得擅自更换项目负责人和主要专业负责人。设计人未在规定时间配备投标文件承诺相关技术人员或人员未到位的，项目负责人未到位的处以违约金5000元人民币/天、其他技术人员未到位的处以违约金200013元人民币/天，依次类推。五日内仍未配齐招标文件要求的相关技术人员，将扣除履约保证金，取消中标资格，设计人应按招标文件要求配备相关技术人员，不得擅自更换项目负责人及相关专业技术人员。如需更换，应提前5日报告发包人，并经发包人同意，更换后的专业技术人员资质、阅历及经验不得低于更换前的专业技术人员，同时须向发包人支付违约金。更换项目负责人须支付违约金10000元/人·次，更换其他专业技术人员须支付违约金5000元/人·次。擅自更换项目负责人及相关专业技术人员、相关设计文件非对应投标人员签署的，视同违约，解除合同，并函告监督管理部门计入不良记录。14.1.3设计人需仔细踏勘现场，结合现场实际情况进行设计，确保勘察到位、图纸准确、方案合理。如因未勘察现场或勘察不彻底，致使设计图纸与现场改造严重不符情况，发包人对设计人处以违约金10000元/处。14.1.4设计人对设计图纸完整性、正确性及时限负责，从接到设计任务后，按规定时间提交设计图纸。由于设计人原因，延误了设计图纸交付时间，每延误一天，处以违约金5000元。14.1.5发包人有权与设计人对中标技术方案进行协商调整，以更好地符合发包人的需要。114.1.6工程施工期间，设计人应严格按照《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级投资建设项目变更管理规定的通知》（合政办【2018】64号）的要求进行工程变更，对于设计人违反相关规定擅自变更设计并交付发包人组织实施的，由相关部门责令限期整改。未按要求整改的，视情节轻重给予警告或者通报批评，暂停项目资金的拨付。项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位相互串通，采取弄虚作假等手段，谋取非法利益的，由建设行政主管部门和监察部门给予行政处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。因勘察设计单位责任，造成设计漏项超过初步设计概算5%的，扣除设计单位10%设计费；施工图设计超过初步设计概算10%的，扣除设计单位10%的设计费；累计变更量超过施工合同价10%的，扣除设计单位20%的设计费。因施工、监理单位责任造成工程变更的，由施工单位和监理单位自行承担，累计造成工程变更量超过施工合同价10%的，追加扣除监理单位20%的监理费用。造成重大经济损失和不良影响的按照合同约定和相关法律法规进行违约处理。1414.1.7由于设计人设计错误造成工程质量事故损失的，设计人负责采取补救措施，根据损失程度向发包人支付赔偿金。14.1.8设计人必须确保服务到位，针对施工现场可能存在的问题，2日内实地调查并拿出解决方案，不得以任何理由搁置拖延，如未按规定时间到达现场，处以违约金5000元/次。14.1.9设计人项目负责人必须参加发包人统一组织的项目调度会，缺席一次，发包人对设计人处以违约金5000元。14.2发包人违约14.2.2发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：L15.争议的解决15.1争议的最终解决方式：仲裁或诉讼如采用仲裁，仲裁机构名称：合肥市仲裁委员会。如采用诉讼，诉讼机构名称：合肥市法院。B415廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，合肥市2025年度普通干线公路养护工程设辻（项目名称）的项目法人合肥市公路管理服务中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目3标段的勘察设计单位辽宁省交通规划设计院有限责任公司（勘察设计单位名称，以下简称“设计人”），特订立如下合同。1.发包人和设计人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。（2）严格执行合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计（项目名称）3标段勘察设计合同文件，自觉按照合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让设计人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。16（5）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队伍。3.设计人的义务（1）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按照管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）设计人及其工作人员违反本合同第1、3条，按照管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。7.本合同作为合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计（项目名称）3标段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8.本合同一式四份，由发包人和设计人各执一份，送交发包人和设计人的监督单位各一份。发包人：合肥市公路管理服务中心设计人：辽宁省交通规划设计院有限责任公司（单位盖章）(单位盖章）A17法定代表人或其委托代理人：（（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）就的日弦施200年6月2日204年6月19日发包人监督单位设计人监督单位！（全称）（盖单位章）（全称）（盖单位章.118中标通知书中标通知书编号：HFZTB-GC-2024-013202辽宁省交通规划设计院有限责任公司：你公司于合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-3标段项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。招标项目名称：合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-3标段招标项目编号：2024BFFBZ00840-3中标费率：82.50%质量标准：合格中标工期：响应招标文件项目负责人：姜庆林特此通知。招标人：（盖）招际理机构：盖章）2024年5月281024年5月28.1安徽公共资源交易集团项目管理有限公司地址：合肥市滨湖新区南京路2588号联系电话：0551-6622383119履约保证金中国建设银行网上银行电子回执单币别：人民币日期：2024-06-1317:23凭证号：105722680969全称辽宁省交通规划设全称合肥市财政国库支计院有限责任公司付中心付款人账号21001387800052500183收款人账号1023201021000075893115006001中国建设银行股份开户行徽商银行股份有限开户行有限公司沈阳长白公司合肥城隍庙支行岛支行大写金额捌万元整小写金额￥80,000.00元用途合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计履约保证金验证码17966425442665交易状态银行受理成功制单：孟祥岩复核：郭立科主管：重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易确认的最终依据。1120拟委派项目管理机构人员名单职务姓名职称执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明备注职务姓名职称证书名称级别证号专业养老保险项目负责人姜庆林道桥教授研究员级高级工程师注册土木工程师（道路工程）/201910020210000198/已缴纳技术负责人刘立安道路桥隧教授研究员级高级工程师咨询工程师（投资）1咨登0620221230906/已缴纳1道路工程设计师辛伟交通教授研究员级高级工程师///1已缴纳/道路工程设计师付胜余道路桥隧教授研究员级高级工程师/1//已缴纳/结构工程设计师付春辉道路与桥梁工程正高级工程师咨询工程师（投资）1咨登0620221236182/已缴纳/交通工程设计师刘振全交通工程教授研究员级高级工程师////已缴纳/造价负责人吴志强道路桥隧教授研究员级高级工程师一级造价工程师建[造一级]12242154020425/已缴纳/21建设工程设计合同（专业建设工程设计合同）工程名称：合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计-1标段合肥市公路行业甲级仑肥市公路管理服务中心2024年06月18安傲宏泰交通工程设计开艺院有限公司2024年工程地点合肥市合同编号：设计证书等级：公路行业甲级发包人：仑肥市公路管理服务中心设计人：2024年06月18安傲宏泰交通工程设计开艺院有限公司签订日期：2024年中华人民共和国建06月18日监制国家工商行政管理局a合同协议书合肥市公路管理服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计（项目名称），已接受安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目1标段勘察设计的投标。发包人和设计人共同达成如下协议。1.合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计。主要工作内容为：合肥市境内普通干线公路路面修复与预防养护、桥梁养护工程、公路专项养护、公路安全生命防护工程、灾害防治工程等项目（具体项目以交通主管部门的批复为准）。1标段承担合肥市肥西县、肥东县（不含合肥市公路管理服务中心直属分中心管养）国省干线公路、桥梁养护工程的设计任务，养护里程约70公里，桥梁约1744延米。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料：设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）勘察设计费用清单：（8）设计人有关人员投入的承诺：（9）其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。3.签约合同价：费率84.50%4.项目负责人：周银宝。15.勘察设计工作质量符合的标准和要求：符合招标文件要求：安全目标：符合招标文件要求6.设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作，包括符合招标文件要求。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。8设计人计划开始勘察设计日期：提交履约保证，投标人员配置到位，签订合同之日，实际日期按照发包人在开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为自合同签订之日起至中标项目竣工验收、根据合同完成相关设计服务工作后、质量回访完成止（约545日历天）。9.本协议书在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。设计人完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。10.本协议书正本二份、副本陆份，合同双方各执本一份，别本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协识。书充协议最合同门组成部分。发包人：合肥市公路管理服务中心设计六：安徽宏泰交通上程设计研发包人：合肥市公路管理服务中心设计六：安徽宏泰交通上程设计研究院有阳C单位盖章）2024年06月18日（单位盖章合同专用章法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）3究院有阳2024年06月18日C单位盖章）（单位盖章合同专用章法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）3年6月18日年6月1日2242024年06月18日2第一节通用合同条款采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准勘察设计招标件》（2018年版）的“公路工程通用合同条款”。第二节专用合同条款说明：1.招标人在根据《公路工程标准勘察设计招标文件》编制项目招标文件中的“专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充、细化。在“专用合同条款”中补充或细化的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。2.专用合同条款的编号应与通用合同条款一致。专用合同条款专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据14.2履约保证金履约保证金有效期限的约定：_整个服务周期。若保函有效期满无法履约完成的，应提前一个月办理保函续期或替换保函，续期保函或替换保函有效期根据项目实际由双方协商确定。_24.3.2关于分包的约定：见招标文件投标人须知前附表_34.5项目负责人：周银宝48.1.3勘察设计文件提交要求：（1）合同签订后，根据发包人下达的项目任务书，20日内完成道路、桥梁检查、检测、评定、勘探并出具检测评价及养护需求报告；检查、勘探后10日内完成项目方案设计；方案评审批复、立项后，根据发包人通知，20个工作日内完成施工图设计，施工图设计审查后10个工作日内完成图纸修改。（2）发包人如有其他特殊时间要求，设计人应予以支持。（3）施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定1年；缺陷责任期1年。设计人应向发包人提交10套方案、施工图和电子文件(CAD版施工图、预算)、3套检测报告。511.1.1合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法：非不可抗拒因素引起的变更，服务期限不予调整；不可抗拒因素引起的变更，以政府或行业主管部门对项目工期要求为准，无相关要求时双方进行协商解决；勘察设计费用的调整方法：非不可抗拒因素引起的变更，费用不予调整；不可抗拒因素引起的变更双方进行协商解决。序号条目号信息或数据612.1.1本合同的报价方式：费率报价。具体如下：（1）每个项目以交通主管部门批复的项目建安费为计费额，参照国家发改委、住房和城乡建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本》（原国家计委、建设部，计价格[2002]10号）计算的工程设计收费基准价×中标费率，确定设计费。物探、检测（包括桥梁危桥改造专项检测）、实验、洪水影响评价、环境保护措施、清单编制、设计图纸相关评审论证等所有费用均包含在设计收费中，不再单独计算。（2）设计项目所涉及到的测绘部分，经发包人同意，可由项目设计人自行委托具有相应资质的单位承担，但项目设计人须对所有成果负总责，其中测绘部分费用结算如下：测绘费用按照设计收费总额（按报价费率折算后）的2%另行计取。（3）项目计算基本设计收费时，原则上仅分为二部分分别计算，即道路（含排水、土方及路灯、绿化、交通设施等各类附属工程）、桥梁。按照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中确定的以上二类工程的专业调整系数和复杂调整系数分别计算。（4）附加调整系数，桥梁养护工程、灾害防治工程项目统一取值1.25，对于既有道路大中修、改扩建的，不计取该附加调整系数。（5）《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中1.0.13-1.0.18不适用本次招标。（6）前款所述的中标费率不再根据工程量的增减而变动，项目设计人据此费率及结算方式与发包人签订设计合同。（7）方案评审未通过、计划未批复的项目，发包人不需支付任何费用。714.1.2设计人发生违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：/。814.2.2发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：/_。序号条目号信息或数据915.1争议的最终解决方式：仲裁或诉讼如采用仲裁，仲裁机构名称：合肥市仲裁委员会。如采用诉讼，诉讼机构名称：合肥市法院。1.一般约定1.1词语定义1.1.2.2发包人：合肥市公路管理服务中心。1.1.3.1本次进行勘察设计招标的项目为合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计。1.3适用法律本合同适用的其他规范性文件包括：按照国家相关规范要求。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及解释合同文件的优先顺序：符合通用条款要求_。1.6文件的提供和照管1.6.1勘察设计文件的提供设计人向发包人提供设计文件的期限：合同签订后，根据发包人下达的项目任务书，20日内完成道路、桥梁检查、检测、评定、勘探并出具检测评价及养护需求报告；检查、勘探后10日内完成项目方案设计；方案评审批复、立项后，根据发包人通知，20个工作日内完成施工图设计，施工图设计审查后10个工作日内完成图纸修改。设计人向发包人提供设计文件的份数：项目设计人须提供10套方案、施工图和电子文件(CAD版施工图、预算)、3套检测报告。_合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在_10_日内批复或提出修改意见。1.6.2发包人负责提供的文件包括：符合通用条款要求，提供数量：/，提供期限：/。1.7联络1.7.2发包人和设计人应将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。指定的地点和接收人如下：发包人接收来往函件的指定地点：_根据发包人要求发包人接收来往函件的指定接收人：根据发包人要求发包人指定的联系方式：根据发包人要求设计人接收来往函件的指定地点：根据设计人（咨询人）要求设计人接收来往函件的指定接收人：根据设计人（咨询人）要求设计人指定的联系方式：根据设计人（咨询人）要求1.8转让关于转让合同权利义务的约定：根据发包人要求1.10知识产权1.10.1设计人完成的设计工作成果的著作权和其他知识产权归属：招标人1.12发包人要求1.12.1发包人要求需要修改或存在错误导致设计人费用增加和(或)设计服务期限延误的，由符合通用条款要求承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。1.12.3发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求：符合通用条款要求3.发包人管理3.4决定或答复3.4.2发包人应在收到设计人书面提出的事项后5天内作出书面答复。4.设计人义务4.2履约保证金履约保证金有效期限的约定：整个服务周期。若保函有效期满无法履约完成的，应提前一个月办理保函续期或替换保函，续期保函或替换保函有效期根据项目实际由双方协商确定。4.3分包和不得转包4.3.2关于分包的约定：见招标文件投标人须知前附表。4.3.3分包人的设计费用的承担：符合通用条款要求4.5项目负责人4.5.4项目负责人可以授权其下属人员履行的职责：符合通用条款要求4.6设计人员的管理9.设计责任与保险9.4设计责任保险9.4.1发包人是否要求设计人提供工程设计责任险：否□是。10.招标和施工期间配合10.2施工期间配合10.2.6本项目对设计代表的数量和资历条件要求：符合招标文件要求。11.合同变更11.1变更情形11.1.1合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法：非不可抗拒因素引起的变更，服务期限不予调整；不可抗拒因素引起的变更，以政府或行业主管部门对项目工期要求为准，无相关要求时双方进行协商解决；勘察设计（设计咨询）费用的调整方法：非不可抗拒因素引起的变更，费用不予调整；不可抗拒因素引起的变更双方进行协商解决。11.2合理化建议11.2.2设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：/。12.合同价格与支付12.1合同价格12.1.1本合同的报价方式：费率报价。具体如下：（1）每个项目以交通主管部门批复的项目建安费为计费额，参照国家发改委、住房和城乡建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本》（原国家计委、建设部，计价格[2002]10号）计算的工程设计收费基准价×中标费率，确定设计费。物探、检测（包括桥梁危桥改造专项检测）、实验、洪水影响评价、环境保护措施、清单编制、设计图纸相关评审论证等所有费用均包含在设计收费中，不再单独计算。（2）设计项目所涉及到的测绘部分，经发包人同意，可由项目设计人自行委托具有相应资质的单位承担，但项目设计人须对所有成果负总责，其中测绘部分费用结算如下：测绘费用按照设计收费总额（按报价费率折算后）的2%另行计取。（3）项目计算基本设计收费时，原则上仅分为二部分分别计算，即道路（含排水、土方及路灯、绿化、交通设施等各类附属工程）、桥梁。按照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中确定的以上二类工程的专业调整系数和复杂调整系数分别计算。（4）附加调整系数，桥梁养护工程、灾害防治工程项目统一取值1.25，对于既有道路大中修、改扩建的，不计取该附加调整系数。（5）《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）中1.0.13-1.0.18不适用本次招标。（6）前款所述的中标费率不再根据工程量的增减而变动，项目设计人据此费率及结算方式与发包人签订设计合同。（7）方案评审未通过、计划未批复的项目，发包人不需支付任何费用。12.2预付款12.2.1预付款的额度、支付方式：不支持预付款。12.3中期支付12.3.1中期支付申请的格式及份数：按招标人要求。12.3.2逾期付款违约金：每延期支付1天,发包人应付给设计人拖欠金额的/‰的违约金。12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：合同签署、方案设计评审通过、待省交通运输厅项目计划批复后，或合肥市大建设计划批复后，预支付合同总价的30%；施工图通过评审并修改完善经批准，根据补充协议合同完成相关设计服务工作后，按项目进度分阶段支付至补充协议合同价的70%；工程竣工移交、审计结算后支付余款。方案设计、施工图设计评审未通过，项目计划经上级部门批复不通过，发包人不需支付任何费用。12.4费用结算12.4.1勘察设计费用结算申请的份数和提交期限：按招标人要求。12.4.2逾期付款违约金：每延期支付1天，发包人应付给设计人拖欠金额的/‰的违约金。12.5暂列金额12.5.1本合同的暂列金额为工程勘察设计费的/％。12.6质量保证金本项目的质量保证金为勘察设计费用总额的3%。14.违约14.1设计人违约14.1.1无论工程方案如何变化，设计人必须及时、高质量的完成相应的设计调整，并且发包人将不再另行增加设计费用。14.1.2未经发包人许可，设计人不得擅自更换项目负责人和主要专业负责人。设计人未在规定时间配备投标文件承诺相关技术人员或人员未到位的，项目负责人未到位的处以违约金5000元人民币/天、其他技术人员未到位的处以违约金2000元人民币/天，依次类推。五日内仍未配齐招标文件要求的相关技术人员，将扣除履约保证金，取消中标资格，设计人应按招标文件要求配备相关技术人员，不得擅自更换项目负责人及相关专业技术人员。如需更换，应提前5日报告发包人，并经发包人同意，更换后的专业技术人员资质、阅历及经验不得低于更换前的专业技术人员，同时须向发包人支付违约金。更换项目负责人须支付违约金10000元/人·次，更换其他专业技术人员须支付违约金5000元/人·次。擅自更换项目负责人及相关专业技术人员、相关设计文件非对应投标人员签署的，视同违约，解除合同，并函告监督管理部门计入不良记录。14.1.3设计人需仔细踏勘现场，结合现场实际情况进行设计，确保勘察到位、图纸准确、方案合理。如因未勘察现场或勘察不彻底，致使设计图纸与现场改造严重不符情况，发包人对设计人处以违约金10000元/处。14.1.4设计人对设计图纸完整性、正确性及时限负责，从接到设计任务后，按规定时间提交设计图纸。由于设计人原因，延误了设计图纸交付时间，每延误一天，处以违约金5000元。14.1.5发包人有权与设计人对中标技术方案进行协商调整，以更好地符合发包人的需要。14.1.6工程施工期间，设计人应严格按照《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市市级投资建设项目变更管理规定的通知》（合政办【2018】64号）的要求进行工程变更，对于设计人违反相关规定擅自变更设计并交付发包人组织实施的，由相关部门责令限期整改。未按要求整改的，视情节轻重给予警告或者通报批评，暂停项目资金的拨付。项目建设单位、施工单位、监理单位、设计单位相互串通，采取弄虚作假等手段，谋取非法利益的，由建设行政主管部门和监察部门给予行政处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。因勘察设计单位责任，造成设计漏项超过初步设计概算5％的，扣除设计单位10％设计费；施工图设计超过初步设计概算10％的，扣除设计单位10％的设计费；累计变更量超过施工合同价10％的，扣除设计单位20％的设计费。因施工、监理单位责任造成工程变更的，由施工单位和监理单位自行承担，累计造成工程变更量超过施工合同价10％的，追加扣除监理单位20％的监理费用。造成重大经济损失和不良影响的按照合同约定和相关法律法规进行违约处理。14.1.7由于设计人设计错误造成工程质量事故损失的，设计人负责采取补救措施，根据损失程度向发包人支付赔偿金。14.1.8设计人必须确保服务到位，针对施工现场可能存在的问题，2日内实地调查并拿出解决方案，不得以任何理由搁置拖延，如未按规定时间到达现场，处以违约金5000元/次。14.1.9设计人项目负责人必须参加发包人统一组织的项目调度会，缺席一次，发包人对设计人处以违约金5000元。14.2发包人违约14.2.2发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：/15.争议的解决15.1争议的最终解决方式：仲裁或诉讼如采用仲裁，仲裁机构名称：合肥市仲裁委员会。如采用诉讼，诉讼机构名称：合肥市法院廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计（项目名称）的项目法人合肥市公路管理服务中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目1标段的勘察设计单位安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司（勘察设计单位名称，以下简称“设计人”），特订立如下合同。1.发包人和设计人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。（2）严格执行合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计（项目名称）1标段勘察设计合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让设计人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。（5）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队伍。3.设计人的义务（1）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）设计人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。7.本合同作为合肥市2025年度普通干线公路养护工程设计（项目名称）1标段勘察设计合同的附件，与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8.本合同一式十份，由发包人和设计人各执四份，送交发包人和设计人的监督单位各一份。发包人：合肥市公路管理服务中心设让人：实泰交通工租设研（单位盖章）究院有限公司+年立盖章法定代表）修代理厨章法定代表人或其委托代理人：（签字）2024年06月18日字）1日商Le204年6月19日W年明2024年06月18日发包人监督单位：设计人监督单位：（全称）（盖单位章）（全称）（盖单位章）18中标通知书易集团项中标通知书编号：HFZTB-GC-2024-013205会安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司：你公司于合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-1标设项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。2招标项目名称：合肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设管理有限计-1标段招标项目编号：2024BFFBZ00840-1安徽公共资源交易集团项中标费率：84.50%质量标准：合格资源交中标工期：响应招标文件项目负责人：周银宝源交易集团项理有限公司特此通知。招标人：招标2024年28年0SA28A目管理有限公司业务专用章A源（1团项目管理健安公共资源交易集团项目管理有限公司墙址：滨湖新区南京路2588号源交易联系电话：00022383有19履约保函·中国建设银行CnnaConsncfonBark保函编号：CXDBH0120240551013履约保函正本致受益人合肥市公路管理服务中心:因安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司（下称“保函申请人”）中标了金肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-1标段（合同或协议名称）我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）人民币捌万元整（下称“保证金额”）二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证，三、本保函的有效期为以下第2种：1.本保函有效期至此栏空自止2.自签发之日起有效期伍佰肆拾伍天四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后15个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；（二）索赔通知必须同时附有：支付给你方；1.一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地2.证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据.（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：合肥市长江中路480号建行城西支行五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减.六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保.受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭七、本保函项下的合同或基础交易不成立，不生效、无效、被撤销、被解除，境内保函专用扫描全能王创建中国建设银行·CnnaConsncfonBark保函编号：CXDBH0120240551013履约保函正本致受益人合肥市公路管理服务中心:因安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司（下称“保函申请人”）中标了金肥市2025年度普通国省干线公路养护工程设计-1标段（合同或协议名称）我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）人民币捌万元整（下称“保证金额”）二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证，三、本保函的有效期为以下第2种：1.本保函有效期至此栏空自止2.自签发之日起有效期伍佰肆拾伍天四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后15个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；（二）索赔通知必须同时附有：1.一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；2.证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据.（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：合肥市长江中路480号建行城西支行五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减.六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保.受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭七、本保函项下的合同或基础交易不成立，不生效、无效、被撤销、被解除，境内保函专用扫描全能王创建20中国建设银行CiaCorerucionBark保函编号：CXDBH0120240551013本保函无数，保函中请人基于保函项下的合同成基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：（一）向本行所在地的人民法院起诉（二）提交此栏空白仲裁委员会（仲裁地点为此栏空自），按照申请仲裁时该会现行有效的仲載规则进行仲載。仲裁裁决是終局的，对双方均有约束力九、本保函有效期屈满或提前終止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效十、本保函适用中华人民共和国法律。十一、其他条款:1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。2.所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日【17:00】点前，否则视为在下一个银行营业日到达十二、本保函自我行负贵人或授权代理人签字并如盖公章之日起生效保证人（公章上负责人威投提代理人（签字签发日期304年6日扫描全能王创建21
投标 / 标书制作要点（原创）
本公路养护工程设计涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。合肥市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
