公共卫生楼建设项目监理采购合同公告（肥东县重点工程建设管理中心2025）
肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目监理
合同编号：
2023ADDBZ00207-001
合同名称：
肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目监理
项目编号：
2023ADDBZ00207
项目名称：
肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目监理
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
肥东县重点工程建设管理中心
合同甲方编号：
12340122MB1014391U
中标人(乙方)：
安徽求是工程建设咨询有限公司
合同乙方编号：
91341302786528113C
所属地域：
安徽省
合同金额：
113.600000万元
主要人员：
姓名： 沈亚进 证书名称： 房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师 证书编号： 32009062
合同预定完成时间：
2025年09月08日
合同签订日期：
2023年09月19日
合同公告日期：
2023年09月19日
代理机构：
肥东县公共资源交易有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天7小时47分30秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2023-09-19
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2023-09-19
办理用时：
0天7小时10分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2023-09-19
办理用时：
0天0小时37分
附件:
县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼项目监理合同.pdf
监理履约保函.pdf
监理单位中标通知书.pdf
肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目监理合同变更内容
项目名称：
肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目监理
项目编号：
2023ADDBZ00207
标段编号：
2023ADDBZ00207
招标人(甲方)：
肥东县重点工程建设管理中心
中标人(乙方)：
安徽求是工程建设咨询有限公司
合同信息：
变更原因：
项目前期不具备实施条件
实际履约期限变更：
变更前内容
变更后内容
720
833
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2025年09月08日
2025年12月30日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分6秒
交易中心见证
提交节点：
2025-09-09
附件:
履约信息详情第1次
主体代码：
91341302786528113C
主体名称：
安徽求是工程建设咨询有限公司
主体类型：
法人
主体角色：
投标人
交易项目编号：
2023ADDBZ00207
交易项目名称：
肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目监理
标段编号：
2023ADDBZ00207
标段名称：
肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目监理
合同金额(元)：
1136000.0
合同结算金额(元)：
1136000.0
合同工期(天)：
720
实际工期(天)：
833
合同签署时间：
2023-09-19 00:00:00
履约信息递交时间：
2025-12-31 10:22:37
安全达标情况：
合格
环保达标情况：
合格
质量达标情况：
合格
发布部门：
肥东县重点工程建设管理中心
附件:
竣工验收报告-妇幼保健院.pdf
竣工验收报告-妇幼保健院.pdf
工程竣工验收报告编号：工程名称肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目竣工日期扫描全能王2h3亿人都在用的扫描App一、工程概况工程名称肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目工程地点肥东县店埠镇合蚌路西侧建筑面积32066m²工程造价12536.8027万元结构类型力墙、框架层数地上10层地下1层规划许可证号建字第340122202400378施工许可证号******************开工日期12A竣工日期205年月月21日建设单位肥东县妇女几童保健中心项目负责人勘察单位安徽省城建设计研究总院股份有限公司项目负责人尤胜明设计单位安徽建筑大学设计研究总院有限公司项目负责人魏明监理单位安徽求是工程建设咨询有限公司总监及岗位证书号沈亚进32009062施工总包单位安徽金煌建设集团有限公司项目经理及证书号汪冰松（皖1342015201214753）分包单位资质等级及证书号分包单位资质等级及证书号分包单位资质等级及证书号施工图审机构安徽新纪元建筑工程施工图审查有限公司施工图设计文件审查合格书编号3401222304280101-TX-010检测机构（主体）安徽省建筑工程质量监督检测站有限公司项目负责人万光存质量监督机构肥东县建设工程质量安全监督站扫描全能王3亿人都在用的扫描App二、验收组人员组成验收组成员姓名工作单位职称职务本人签名组长管锦军肥东县妇女儿童保健中心项目负责人管绵争副组长沈亚进安徽求是工程建设咨询有限公司总监理工程师0蔡传梅安徽求是工程建设咨询有限公司总监代表梅成员费维榜安徽求是工程建设咨询有限公司营尤胜明安徽省城建设计研究总院股份有限公司勘察单位项目负责人长性》魏明安徽建筑大学设计研究总院有限公司设计单位项目负责人许锐安徽金煌建设集团有限公司施工单位质量科汪冰松安徽金煌建设集团有限公司施工单位项目经理出形赵铭安徽金煌建设集团有限公司项目技术负责人赵铭备注：I提示：建设单位竣工验收的工程质量负首要责任扫描全能王3亿人都在用的扫描App三、验收结果验收意见：1、建设单位依据国家有关政策、法规，办理了该工程规划、施工等各项报建手续，工程施工、监理均实行了招投标，工程建设符合国家基本建设程序要求。2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容，在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。3、建设单位根据验收程序要求组成验收组，依据建筑工程分部验收情况，质量控制资料核查，安全和主要使用功能核查及观感质量验收后认为：本工程已完成施工图设计内容；工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求，工程总体质量较好，质量验收为优良，观感验收为好，同意该工程竣工交付使用。验收结论：合格建设单位蓝理革位1设计单位勘察单位施单位集（公章）法定代表人：225.海月日公401法定代人：2年月日J（公章）1”法定代表人：zns.月2.37（公章）法定代表人：113532n12年月日专云（公章）法定代表2nG年月日2江ni.-扫描全能王3亿人都在用的扫描App工程竣工验收报告编号：工程名称肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目竣工日期扫描全能王2h3亿人都在用的扫描App一、工程概况工程名称肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目工程地点肥东县店埠镇合蚌路西侧建筑面积32066m²工程造价12536.8027万元结构类型力墙、框架层数地上10层地下1层规划许可证号建字第340122202400378施工许可证号******************开工日期12A竣工日期205年月月21日建设单位肥东县妇女几童保健中心项目负责人勘察单位安徽省城建设计研究总院股份有限公司项目负责人尤胜明设计单位安徽建筑大学设计研究总院有限公司项目负责人魏明监理单位安徽求是工程建设咨询有限公司总监及岗位证书号沈亚进32009062施工总包单位安徽金煌建设集团有限公司项目经理及证书号汪冰松（皖1342015201214753）分包单位资质等级及证书号分包单位资质等级及证书号分包单位资质等级及证书号施工图审机构安徽新纪元建筑工程施工图审查有限公司施工图设计文件审查合格书编号3401222304280101-TX-010检测机构（主体）安徽省建筑工程质量监督检测站有限公司项目负责人万光存质量监督机构肥东县建设工程质量安全监督站扫描全能王3亿人都在用的扫描App二、验收组人员组成验收组成员姓名工作单位职称职务本人签名组长管锦军肥东县妇女儿童保健中心项目负责人管绵争副组长沈亚进安徽求是工程建设咨询有限公司总监理工程师0蔡传梅安徽求是工程建设咨询有限公司总监代表梅成员费维榜安徽求是工程建设咨询有限公司营尤胜明安徽省城建设计研究总院股份有限公司勘察单位项目负责人长性》魏明安徽建筑大学设计研究总院有限公司设计单位项目负责人许锐安徽金煌建设集团有限公司施工单位质量科汪冰松安徽金煌建设集团有限公司施工单位项目经理出形赵铭安徽金煌建设集团有限公司项目技术负责人赵铭备注：I提示：建设单位竣工验收的工程质量负首要责任扫描全能王3亿人都在用的扫描App三、验收结果验收意见：1、建设单位依据国家有关政策、法规，办理了该工程规划、施工等各项报建手续，工程施工、监理均实行了招投标，工程建设符合国家基本建设程序要求。2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容，在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。3、建设单位根据验收程序要求组成验收组，依据建筑工程分部验收情况，质量控制资料核查，安全和主要使用功能核查及观感质量验收后认为：本工程已完成施工图设计内容；工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求，工程总体质量较好，质量验收为优良，观感验收为好，同意该工程竣工交付使用。验收结论：合格建设单位蓝理革位1设计单位勘察单位施单位集（公章）法定代表人：225.海月日公401法定代人：2年月日J（公章）1”法定代表人：zns.月2.37（公章）法定代表人：113532n12年月日专云（公章）法定代表2nG年月日2江ni.-扫描全能王3亿人都在用的扫描App（GF-2012-0202）肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目监理建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一节合合同协议书委托人（全称）：肥东县重点工程建设管理中心监理人（全称）：安徽求是工程建设咨询有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目监理：2.工程地点：合肥市肥东县合蚌路西侧(肥东县妇幼保健计划生育服务中心院内）：3.工程规模：项目总建筑面积约32552.46平方米，其中：地上建筑面积23214.98平方米、地下建筑面积9337.48平方米。项目主要建设内容：公共卫生楼工程，配套道路、给排水、供配电、消防、暖通、环保、绿化等。4.工程概算投资额或建筑安装工程费：约14437.61万元。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书；2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4专用条件；..-1-5.通用条件；6.附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：沈亚进，身份证号码：******************，注册号：32009062。五、签约酬金签约酬金（大写）：壹佰壹拾叁万陆仟元整（本项目监理费用采取总价包死，此价格为最终决算价，工程延期监理费用不调整）包括：1.监理酬金：2.相关服务酬金其中：（1）勘察阶段服务酬金（2）设计阶段服务酬金（3）保修阶段服务酬金（4）其他相关服务酬金六、期限1.监理期限：720日历天（监理服务期具体为自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，工程延期监理费用不调整）。自年月日始，至年月日日止。.2.相关服务期限：-2-（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。..年月日始，至年月（2）设计阶段服务期限自日止。（3）保修阶段服务期限自年月/日始，至/年月日止。（4）其他阶相关服务期限自年_月日始，至年月/日止。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。.：八、合同订立1.订立时间：2023_年9月18日。2.订立地点：肥东县重点工程建设管理中心3.本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。监理（盖章）委托人：(盖章）住所：住所：邮政编码；邮政编码：法定代表人或其授权的法定代表人或其授权的代理人：（签字）代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：-3-份20L319.8第二节通用合同条款1、定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。-1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机-4-构。1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1.2解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：-5-（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。2.监理人的义务2.1监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在专用条件中约定。2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议：（3）参加由委托人主持的第一次工地会议：主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格：（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；.-6-扫描全能王创建（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令：（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项：（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告：（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；-7-（2）与工程有关的标准：（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定的监理依据。2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。2.3项目监理机构和人员2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换：监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的：（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的：（6）专用条件约定的其他情形。2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2.4履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设-8-有关标准及本合同履行职责。2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。2.5提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。2.6文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.7使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委.-9-程安全生产管理条例》等相关法律法规。（2）《建设工程监理规范》。（3）现行国家、地区、行业相关标准、规范、规程。（4）委托人和监理人签订的建设工程委托监理合同。（5）委托人和承包人签订的建设工程施工合同。（6）施工图设计文件。2.2.2相关服务依据包括：程安全生产管理条例》等相关法律法规。（2）《建设工程监理规范》。（3）现行国家、地区、行业相关标准、规范、规程。（4）委托人和监理人签订的建设工程委托监理合同。（5）委托人和承包人签订的建设工程施工合同。（6）施工图设计文件。2.2.2相关服务依据包括：32.3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形：项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形：42.442.4履行职责2.4.3对监理人的授权范围：在涉及工程延期/天内和（或）金额万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：53.4委托人代表为：-18-65.365.3支付酬金：合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内，支付10%（监理合同价），按每季度审核的施工工程完成投资额支付相应监理服务费用，支付80%，（每季度监理费进度款=施工完成投资额x监理中标价/施工中标价x80%），工程竣工验收后支付85%（监理合同价），工程移交、办理完工程决算及竣工资料，并经审计后，3个月内支付97%（监理合同价），监理与相关服务期届满支付3%（如中标人采用现金或银行保函或保证保险等方式提交等额余款，则在结算完成后招标人应付至最终结算价款的100%。）以现金形式提交余款的（含从工程款中以扣留方式提交的）同时退还银行同期活期存款利息。备注：中标人应提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施：如中标人在签订合同时书面明确表示无需预付款的，可不提供预付款保函或其他担保措施，招标人将按照合同约定支付款项。77争议解决7.2调解本合同争议进行调解时，可提交进行调解。7.3仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列第（2）种方式解决：（1）向合肥仲裁委员会申请仲裁。77（2）向肥东县人民法院提起诉讼。88.2检测费用委托人应在检测工作完成后30天内支付检测费用。98.3咨询费用委托人应在咨询工作完成后30天内支付咨询费用。108.4奖励合理化建议的奖励金额按照下列方法确定为：奖励金额=工程投资节省额x奖励金额的比率；奖励金额的比率为%。保密委托人申明的保密事项和期限：：/118.6监理人申明的保密事项和期限：第三方申明的保密事项和期限：129补充条款1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：本合同协议书：中标通知书；专用条件：通用条件：2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：见《专用合同条款数据表》-20-2.1.2监理工作内容还包括：见《专用合同条款数据表》。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：见《专用合同条款数据表》。2.2.2相关服务依据包括：见《专用合同条款数据表》。2.3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形：见《专用合同条款数据表》。2.4履行职责2.4.3对监理人的授权范围：见《专用合同条款数据表》在涉及工程延期/_天内和（或）金额万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：见《专用合同条款数据表2.5提交报告监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：执行《建设工程监理规范》、工程所在地主管部门规定和与委托人的约定，应做到资料齐全，时间及时，数量满足要求。2.7使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：3委托人义务3.4委托人代表委托人代表为：见《专用合同条款数据表》3.6答复委托人同意在3天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予-21-书面答复。4违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）4.2委托人的违约责任4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数5.支付5.1支付货币币种为：人民币，比例为：，汇率为：5.3支付酬金：见《专用合同条款数据表》。6合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件：签字盖章后生效。6.2变更6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：-22-正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按照减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。7.争议解决7.2调解见《专用合同条款数据表》。7.3仲裁或诉讼见《专用合同条款数据表》。8其他8.2检测费用见《专用合同条款数据表》8.3咨询费用见《专用合同条款数据表》8.4奖劢见《专用合同条款数据表）8.6保密见《专用合同条款数据表》8.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：无。9.补充条款见《专用合同条款数据表》。..-23-附件C：廉政协议廉政协议为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，肥东县重点工程建设管理中心（以下称甲方）与安徽求是工程建设咨询有限公司（以下称乙方），特此订立本协议共同遵照执行。第一条甲乙双方的权利和义务（一）甲乙双方自觉遵守（中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》，国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定（二）严格执行合同要求，自觉履行合同约定的相关义务（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益，（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督井认真法违纪行为。查处违（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。-24-（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品：不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品：不得以其他交易形式非法收受请托人财物。（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公-25-开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。（八）乙方须按照专项纪检监察工作组（如有）要求开展相关工作。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。甲联系电话：方投诉联系部门：C（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；2.追究乙方其他违约责任；3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同：4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。第-26-五条双方约定本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。2甲方（盖章）：乙方（盖章）-法定代表人或法定代表人或(职务）授权代表：授权代表：(职务)姓名：姓名：签字：签字：-甲方（盖章）：乙方（盖章）法定代表人或法定代表人或(职务)(职务）授权代表：授权代表：姓名：姓名：签字：签字：廉政监督联系人：廉政监督联系人：W-27-安徽立兴工程担保有限公司AnhuiLixingEngineeringGuaranteeCo.,Ltd履约保函编号：2023年安立兴保函字第09-03号肥东县重点工程建设管理中心（受益人名称）：鉴于肥东县重点工程建设管理中心（以下简称“受益人”）与安徽求是工程建设咨询有限公司（以下简称“申请人”）于年/月日就2023ADDBZ00207（标段编号）的肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目监理（标段名称）有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）贰万贰仟柒佰贰拾元整（￥22720.00元）。三、本保函有效期自开立之日起至2025年09月14日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七个工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：安徽省合肥市包河区西藏路与贵阳路交口滨湖顺园南区15栋1303室。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我万法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：安徽立兴程担保有限公司：公章）法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）地址：安徽省合肥市包河区西藏路与贵路父口滨湖顺园南区15栋1303室电话：0551-68993207邮政编码：230041传真：开立时间：2023年09月15日（本保函失效后，请将原件退回我方注销）扫描全能王创建建设工程项目中标通知书示范文本通知中标书编号：2023ADDBZ00207安徽求是工程建设咨询有限公司：你公司于肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目监理项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标人。招标项目名称：肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目监理招标项目编号：2023ADDBZ00207中标金额：（大写）壹佰壹拾叁万陆仟元整（小写）￥1136000.00元口中标费率：口其它：质量标准：合格中标工期：720日历天项目总监：沈亚进特此通知。招标人：（盖章）招标代理机构：（盖章）2023年09月12日2023年09月12日2023年09月12日2023年09月12日重要提示：为加快项目推进速度，助力经济社会发展和营商环境创优工作，招标项目应依法在中标通知书发出后30日内完成合同签订工作，并在合同签订后7个工作日内公开。请中标人与招标人尽快对接，就合同签订事宜通力合作，缩短签订时间，为合肥市营商环境工作创造优质条件。
投标 / 标书制作要点（原创）
本公共卫生楼建设项目监理涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
