幼儿园升级改造项目勘察设计采购合同公告（肥东县教育体育局2026）
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-2标段
合同编号：
2025ADDBZ00183-2-001
合同名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-2标段
项目编号：
2025ADDBZ00183-2
项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-2标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
肥东县教育体育局
合同甲方编号：
113401220030068704
中标人(乙方)：
国华工程科技（集团）有限责任公司;顺风建筑规划设计有限公司
合同乙方编号：
91340100762768542N;91350181MA3578B15D
所属地域：
安徽省
合同金额：
31.600000万元
主要人员：
姓名： 朱鲲 证书名称： 一级注册建筑师 证书编号： 20053400335
合同预定完成时间：
2025年10月22日
合同签订日期：
2025年07月24日
合同公告日期：
2025年07月24日
代理机构：
肥东县公共资源交易有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天4小时31分52秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2025-07-24
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-24
办理用时：
0天0小时23分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-24
办理用时：
0天4小时9分
附件:
2标段-无履约保证金--肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计.pdf
2标段合同--肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计.pdf
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-3标段
合同编号：
2025ADDBZ00183-3-001
合同名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-3标段
项目编号：
2025ADDBZ00183-3
项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-3标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
肥东县教育体育局
合同甲方编号：
113401220030068704
中标人(乙方)：
安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司
合同乙方编号：
9134010057705904XM
所属地域：
安徽省
合同金额：
27.000000万元
主要人员：
姓名： 周环 证书名称： 一级注册建筑师 证书编号： 20053400321
合同预定完成时间：
2025年10月22日
合同签订日期：
2025年07月24日
合同公告日期：
2025年07月24日
代理机构：
肥东县公共资源交易有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天4小时22分21秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2025-07-24
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-24
办理用时：
0天0小时6分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-24
办理用时：
0天4小时16分
附件:
3标段合同—肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计.pdf
3标段-无履约保证金—肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计.pdf
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-4标段
合同编号：
2025ADDBZ00183-4-001
合同名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-4标段
项目编号：
2025ADDBZ00183-4
项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-4标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
肥东县教育体育局
合同甲方编号：
113401220030068704
中标人(乙方)：
安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司;安徽伍航勘测设计有限公司
合同乙方编号：
913400006103103139;91340103MA2WLABP6C
所属地域：
安徽省
合同金额：
26.180000万元
主要人员：
姓名： 罗旭萍 证书名称： 一级注册建筑师 证书编号： 20133400565
合同预定完成时间：
2025年10月22日
合同签订日期：
2025年07月24日
合同公告日期：
2025年07月24日
代理机构：
肥东县公共资源交易有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时16分37秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2025-07-24
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-24
办理用时：
0天0小时14分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-24
办理用时：
0天0小时3分
附件:
4标段合同--肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计.pdf
4标段-无履约保证--肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计.pdf
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-1标段
合同编号：
2025ADDBZ00183-1-001
合同名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-1标段
项目编号：
2025ADDBZ00183-1
项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-1标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
肥东县教育体育局
合同甲方编号：
113401220030068704
中标人(乙方)：
合肥工业大学设计院（集团）有限公司
合同乙方编号：
91340100149185568Q
所属地域：
安徽省
合同金额：
34.000000万元
主要人员：
姓名： 毛振海 证书名称： 一级注册建筑师 证书编号： 20153400644
合同预定完成时间：
2025年10月23日
合同签订日期：
2025年07月25日
合同公告日期：
2025年07月25日
代理机构：
肥东县公共资源交易有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时26分24秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2025-07-25
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-25
办理用时：
0天0小时5分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-25
办理用时：
0天0小时22分
附件:
【合同】1标段-2025-3635肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计.pdf
【履约】1标段-2025-3635肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计(3).pdf
合同鉴证.pdf
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-4标段合同变更内容
项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-4标段
项目编号：
2025ADDBZ00183
标段编号：
2025ADDBZ00183-4
招标人(甲方)：
肥东县教育体育局
中标人(乙方)：
安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司;安徽伍航勘测设计有限公司
合同信息：
变更原因：
备案时填写有误，与招标内容不符
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天22小时8分49秒
交易中心见证
提交节点：
2025-07-28
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-28
办理用时：
0天0小时0分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-28
办理用时：
0天0小时0分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-29
办理用时：
0天20小时9分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-29
办理用时：
0天1小时59分
附件:
4标段变更说明.pdf
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-2标段合同变更内容
项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-2标段
项目编号：
2025ADDBZ00183
标段编号：
2025ADDBZ00183-2
招标人(甲方)：
肥东县教育体育局
中标人(乙方)：
国华工程科技（集团）有限责任公司;顺风建筑规划设计有限公司
合同信息：
变更原因：
备案时填写有误，与招标内容不符
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天23小时33分39秒
交易中心见证
提交节点：
2025-07-28
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-28
办理用时：
0天0小时0分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-28
办理用时：
0天0小时0分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-29
办理用时：
0天20小时1分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2025-07-29
办理用时：
0天3小时33分
附件:
标段2.pdf
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-1标段合同变更内容
项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-1标段
项目编号：
2025ADDBZ00183
标段编号：
2025ADDBZ00183-1
招标人(甲方)：
肥东县教育体育局
中标人(乙方)：
合肥工业大学设计院（集团）有限公司
合同信息：
变更原因：
因项目点较多，设计内容较复杂，导致合同预定完成时间延迟。
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2025年10月23日
2025年12月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分7秒
交易中心见证
提交节点：
2025-10-23
附件:
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-2标段合同变更内容
项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-2标段
项目编号：
2025ADDBZ00183
标段编号：
2025ADDBZ00183-2
招标人(甲方)：
肥东县教育体育局
中标人(乙方)：
国华工程科技（集团）有限责任公司;顺风建筑规划设计有限公司
合同信息：
变更原因：
因项目点多，内容复杂，导致设计工期延长。
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2025年10月22日
2025年12月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分6秒
交易中心见证
提交节点：
2025-10-23
附件:
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-4标段合同变更内容
项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-4标段
项目编号：
2025ADDBZ00183
标段编号：
2025ADDBZ00183-4
招标人(甲方)：
肥东县教育体育局
中标人(乙方)：
安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司;安徽伍航勘测设计有限公司
合同信息：
变更原因：
项目点较多，设计内容复杂，导致工期延长。
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2025年10月22日
2025年12月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分8秒
交易中心见证
提交节点：
2025-10-23
附件:
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-3标段合同变更内容
项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-3标段
项目编号：
2025ADDBZ00183
标段编号：
2025ADDBZ00183-3
招标人(甲方)：
肥东县教育体育局
中标人(乙方)：
安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司
合同信息：
变更原因：
因项目较多，项目内容较复杂，导致工期延长。
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2025年10月22日
2025年12月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分10秒
交易中心见证
提交节点：
2025-10-23
附件:
履约信息详情第1次
主体代码：
91340100149185568Q
主体名称：
合肥工业大学设计院（集团）有限公司
主体类型：
法人
主体角色：
投标人
交易项目编号：
2025ADDBZ00183
交易项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计
标段编号：
2025ADDBZ00183-1
标段名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-1标段
合同金额(元)：
340000.0
合同结算金额(元)：
340000.0
合同工期(天)：
90
实际工期(天)：
90
合同签署时间：
2025-07-25 00:00:00
履约信息递交时间：
2026-01-04 15:30:29
安全达标情况：
合格
环保达标情况：
合格
质量达标情况：
合格
发布部门：
肥东县教育体育局
附件:
长临河等三所中心幼儿园建设项目初步设计批复.pdf
履约信息详情第1次
主体代码：
91340100762768542N
主体名称：
国华工程科技（集团）有限责任公司
主体类型：
法人
主体角色：
投标人
交易项目编号：
2025ADDBZ00183
交易项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计
标段编号：
2025ADDBZ00183-2
标段名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-2标段
合同金额(元)：
316000.0
合同结算金额(元)：
316000.0
合同工期(天)：
90
实际工期(天)：
90
合同签署时间：
2025-07-24 00:00:00
履约信息递交时间：
2026-01-04 15:33:59
安全达标情况：
合格
环保达标情况：
合格
质量达标情况：
合格
发布部门：
肥东县教育体育局
附件:
梁园学区中心幼儿园等五所幼儿园初设批复.pdf
履约信息详情第1次
主体代码：
9134010057705904XM
主体名称：
安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司
主体类型：
法人
主体角色：
投标人
交易项目编号：
2025ADDBZ00183
交易项目名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计
标段编号：
2025ADDBZ00183-3
标段名称：
肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-3标段
合同金额(元)：
270000.0
合同结算金额(元)：
270000.0
合同工期(天)：
90
实际工期(天)：
90
合同签署时间：
2025-07-24 00:00:00
履约信息递交时间：
2026-01-04 15:38:06
安全达标情况：
合格
环保达标情况：
合格
质量达标情况：
合格
发布部门：
肥东县教育体育局
附件:
元疃学校中心幼儿园等补短板项目初步设计批复文件.pdf
附件9：履约保证金履约保证金/，（受益人名称）：鉴于/（以下简称“受益人”）与/（以下简称“申请人”）于/年月日就/（标段编号）的/（标段名称）有关事项协商一致共同签订《/》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）/元(¥/)。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的/止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：/。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：/（公章）法定代表人（或授权代表）：/，（签字）地址：/邮政编码：/电话：/传真：/开立时间：年月日肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计二标段设计合同发包人：肥东县教育体育局设计人：国华工程科技（集团）有限责任公司签订地点：安徽省合肥市肥东县签订日期：2025年7月24日第一节合同协议书发包人（全称）：肥东县教育体育局设计人（全称）：国华工程科技（集团）有限责任公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-二标段。2.工程批准、核准或备案文号：/。3.工程内容及规模：对梁园学区中心幼儿园、张集学校中心幼儿园、响导学校中心幼儿园、八斗学校中心幼儿园、杨店学校中心幼儿园整体提升改造包含幼教楼、食堂、运动场、园内环境、室内外、顶面防水、消防、道路、停车场等改造提升工程，配套供配电、给排水、智能化等附属设施改造工程，幼儿学习娱乐设施、多媒体、空调等设备购置及安装。4.工程所在地详细地址：安徽省合肥市肥东县。5.工程投资估算：1500万元。6.工程进度安排：设计周期90日历天，自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。具体时间如下，签订合同后30天内完成方案设计工作，具备报规条件方案经规划部门级项目使用单位确认后，20天内完成进行初步设计及概算编制工作，在初步设计评审合格后，40天内完成施工图设计。7.工程主要技术标准：合格。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：对梁园学区中心幼儿园、张集学校中心幼儿园、响导学校中心幼儿园、八斗学校中心幼儿园、杨店学校中心幼儿园整体提升改造包含幼教楼、食堂、运动场、园内环境、室内外、顶面防水、消防、道路、停车场等改造提升工程，配套供配电、给排水、智能化等附属设施改造工程，幼儿学习娱乐设施、多媒体、空调等设备购置及安装。2.工程设计阶段：初步设计及概算编制、施工图设计、地质勘探、测绘等。3.工程设计服务内容：（1）初步设计及概算编制；（2）施工图设计，包含但不限于单体施工图设计（含室内公共部位精装修）、室外道排设计、智能化设计（含监控）、管线综合设计、水电气以及发包人委托的与项目有关的所有设计内容；（3）完成以上设计内容所必须的地质勘探、测绘等。。工程设计范围、阶段与服务内容见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：2025年7月28日。计划完成设计日期：2025年10月25日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：固定总价；2.签约合同价为：人民币（大写）叁拾壹万陆仟元整(¥(316000.00元）。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：，。设计人项目负责人：朱鲲。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录（如有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在安徽省合肥市肥东县签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自双方盖章后生效。十二、合同份数本合同正本一式贰份、副本一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本贰份，设计人执正本壹份、副本贰份。发包人：，（盖章），设计人：，（盖章）法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）组织机构代码：，组织机构代码：91340100762768542N纳税人识别码：，纳税人识别码：91340100762768542N地址：，地址：安徽省合肥市包河区马鞍山南路铂金汉宫7号商务楼14楼邮政编码：，邮政编码：230041法定代表人：，法定代表人：苗一平委托代理人：王纹波，委托代理人：高柏迎电话：，电话：0551-63444697传真：，传真：0551-63444697发包人：（盖章）设计人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：91340100762768542N纳税人识别码：纳税人识别码：91340100762768542N地址：地址：安徽省合肥市包河区马鞍山南路铂金汉宫7号商务楼14楼邮政编码：邮政编码：230041法定代表人：法定代表人：苗一平委托代理人：王纹波委托代理人：高柏迎电话：电话：0551-63444697传真：传真：0551-63444697电子信箱：，电子信箱：1187173880@qq.com开户银行：，开户银行：光大银行合肥皖江路支行账号：，账号：79470188000037431时间：年月日，时间：2025年7月24日第二节通用合同条款房屋建筑和市政基础设施工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。上述资料由投标人自行准备。第三节专用合同条款专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据13.2.1项目负责人姓名：朱鲲；执业资格及等级：一级注册建筑师、高级工程师；注册证书号：20053400335；联系电话：0551-63444697；电子信箱：1187173880@qq.com；通信地址：安徽省合肥市包河区马鞍山南路铂金汉宫7号商务楼14楼设计人对项目负责人的授权范围如下：按要求完成本项目设计内容；23.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：建筑方案、主体工程施工图设计及岩土工程勘察。主体结构、关键性工作的范围：主体工程的建筑、结构、给排水、暖通、电气（不含供电规划和供配电工程）、智能化等专业。36.5.2提前交付工程设计文件的奖励：无。410.2合同价格形式：总价合同。514.1.1发包人支付设计人违约金：/。614.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：/。714.2.1设计人支付发包人的违约金：执行通用条款。814.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：见发包人要求。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：无。序号条目号信息或数据914.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同价的100%。1014.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人擅自进行分包或更换分包单位，发包人有权对设计人处以10万元/次的违约金，且发包人有权解除合同。如已给发包人造成损失，由设计人自行承担全部赔偿责任。1116.2有下列情形之一的，合同解除：暂停设计期限已连续超过60天。1217.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列（2）方式解决向肥东县人民法院起诉。1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.8其他合同文件包括：招标文件、投标文件、中标通知书、相关技术规范以及其他的文件规范标准。履行合同过程中双方负责人（或双方代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：无。1.4技术标准1.4.1适用于工程的技术标准包括：执行通用条款。1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无。提供国外技术标准的名称：无；提供国外技术标准的份数：无；提供国外技术标准的时间：无；提供国外技术标准的费用承担：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的有限顺序合同文件组成及优先顺序为：（顺序在前者优先解释）（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（2）本合同协议书（3）中标通知书（4）发包人要求（5）本合同专用条款（6）招标文件（含招标文件、答疑、澄清文件、技术标准及要求等）（7）承诺函（8）本合同通用条款（9）技术标准（10）发包人提供的上一阶段图纸（如有）（11）其他合同文件1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点：，；发包人指定的接收人为：，；发包人指定的联系电话及传真号码：，；发包人指定的电子邮箱：，；设计人接收文件的地点：合肥市包河区马鞍山南路铂金汉宫7号商务楼14楼；设计人指定的接收人为：高柏迎；设计人指定的联系电话及传真号码：15256059800；设计人指定的电子邮箱：365873621@qq.com。2.发包人2.1发包人一般义务2.1.3发包人其他义务：发包人在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。2.2发包人代表发包人代表姓名：另行通知；身份证号：，；职务：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：/。发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。2.3发包人决定2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.设计人3.1设计人一般义务3.1.1设计人配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：（1）根据项目进度和服务内容，按发包人要求派驻设计团队内设计人员驻点服务，具体人数、人员专业满足发包人对当时的设计服务要求，其中各阶段主编团队人员必须驻点服务直至各阶段设计成果在主管部门审核通过后，方能离场。否则发包人有权直接委托第三方进行驻点服务，相应费用直接在设计费中扣除，同时保留按照保函进行索赔的权利。驻点服务人员负责联系设计咨询单位、项目相关单位；参与各项审查、论证、约谈会议，并出具书面材料（如会议纪要等)；参与相关项目建设调度会；参与协调相关建设主管部门；负责协助项目前期各项报建工作；参与项目验收工作，负责项目设计管理过程中所有书面材料的收集、整理、归档。驻点人员不可以取代项目建设过程中必要的设计负责人或专业设计负责人参加的验收、图纸交底、审查、论证约谈等工作。驻点人员若不能胜任驻点服务工作的，发包人有权要求进行更换，同时设计人须按2万元/次向发包人支付违约金。（2）接到发包人通知24小时内沟通解决问题做好施工配合，并提供现场服务。（3）其他未尽事宜，详见发包人要求。3.2项目负责人3.2.1项目负责人姓名：见《专用合同条款数据表》；执业资格及等级：见《专用合同条款数据表》；注册证书号：见《专用合同条款数据表》；联系电话：见《专用合同条款数据表》；电子信箱：见《专用合同条款数据表》，；通信地址：见《专用合同条款数据表》，；设计人对项目负责人的授权范围如下：见《专用合同条款数据表》。3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前15天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：不得擅自更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。确有特殊原因需要更换的，更换后的项目负责人资历、水平不得降低，应提前15天向发包人提交书面申请，征得发包人同意后方可更换，设计人更换设计项目负责人须按10万元/次向发包人支付违约金。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：必须更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。3.3设计人员3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：5天。3.3.2设计人更换主要设计人员的，应提前15天书面通知发包人。设计人擅自更换主要设计人员的违约责任：不得擅自更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。确有特殊原因需要更换的，更换后的主要设计人员资历、水平不得降低，应提前7天向发包人提交书面申请，征得发包人同意后方可更换，设计人更换主要设计人员须按2万元/次向发包人支付违约金。3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：必须更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。3.4设计分包3.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：见《专用合同条款数据表》。主体结构、关键性工作的范围：见《专用合同条款数据表》。3.4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括：无。其他关于分包的约定：允许分包的，需经发包人同意。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：包含但不限于营业执照、资质证书、类似业绩、主要设计人员等。3.4.4分包工程设计费支付方式：由设计人自行支付。3.5联合体3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：5.工程设计要求5.1工程设计一般要求/。5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：满足国家相关规范及发包人要求；5.1.2.25.3工程设计文件的要求工程设计适用的技术标准：按国家、地方、行业现行的技术标准。5.3.3工程设计文件深度规定：符合现行相关文件规定5.3.5工程的合理使用寿命年限：满足国家相关规范要求。6.工程设计进度与周期6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划的编制；合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书发出后7日内。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：各阶段成果提交的具体日期等。6.1.2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天内。6.3工程设计进度延误6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。设计人应在发生进度延误的情形后/天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在/天内进行审查并书面答复。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：见《专用合同条款数据表》。7.工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：U盘。8.工程设计文件审查8.1发包人对设计人的设计文件审查期限：/。8.2发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在/天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.3工程设计审查形式及时间安排：依据项目所在地有关规定执行。9.施工现场配合服务9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：设计人自行负责，发包人视情况提供便利条件。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后按照发包人要求提供施工现场配合服务。10.合同价款与支付10.2合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。（2）总价合同总价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。（3）其他价格形式：见《专用合同条款数据表》。（4）合同价款的支付第一次付费：在合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内支付给设计人设计费的10%作为预付款。第二次付费：方案报规通过后付至合同价款的25%；第三次付费：初步设计审查通过后付至合同价款的50%；第四次付费：施工图审查合格后付至合同价款的90%；第五次付费：服务期满后一次性付清余款。备注：设计人应提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的电子保函、纸质保函等担保措施；如设计人在签订合同时书面明确表示无需预付款的，可不提供电子保函、纸质保函等担保措施，发包人将按照合同约定根据实际合同金额按月支付合同款项。如中标人采用“电子保函、纸质保函等担保方式”提交等额余款的，则在结算完成后招标人应付至最终结算价款的100%。若以现金形式提交余款的（含从合同价款中以扣留方式提交的）同时退还银行同期活期存款利息。11.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后天执行通用条款内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后天执行通用条款内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的执行通用条款天内，予以书面答复。12.专业责任与保险12.2设计人需发包人认可的工程设计责任保险，设计人自行考虑相关风险。13.知识产权13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无限期保密，直至发包人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人和设计人共同所有。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：无限期保密，直至发包人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：执行通用条款。14.违约责任14.1发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人违约金：见《专用合同条款数据表》。14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：见《专用合同条款数据表》。14.2设计人违约责任14.2.1设计人支付发包人的违约金：见《专用合同条款数据表》。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：见《专用合同条款数据表》。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：见《专用合同条款数据表》。14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：见《专用合同条款数据表》。14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：见《专用合同条款数据表》。15.不可抗力15.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。16.合同解除16.2有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过见《专用合同条款数据表》天。16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为见《专用合同条款数据表》天内。17.争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否17.3.1争议评审小组的确定：/。17.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：/。17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列第见《专用合同条款数据表》种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。18.其他（如果没有，填“无”）无附件：附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4：设计人主要设计人员表附件5：设计进度表附件6：设计费明细及支付方式附件7：设计变更计费依据和方法附件8：廉政协议附件9：履约保证金附件10：设计项目负责人质量终身责任承诺附件1：工程设计范围、阶段与服务内容工程设计范围、阶段与服务内容一、本工程设计范围对梁园学区中心幼儿园、张集学校中心幼儿园、响导学校中心幼儿园、八斗学校中心幼儿园、杨店学校中心幼儿园整体提升改造。包含幼教楼、食堂、运动场、园内环境、室内外、顶面防水、消防、道路、停车场等改造提升工程，配套供配电、给排水、智能化等附属设施改造工程，幼儿学习娱乐设施、多媒体、空调等设备购置及安装。二、本工程设计阶段划分初步设计及概算编制、施工图设计、地质勘探、测绘等三、各阶段服务内容本勘察设计项目主要包括初步设计及概算、施工图设计，装饰装修工程、智能化工程、给排水系统(含消防水系统)工程、室内外强弱电工程、安防系统、送变电专项设计等，设计深度达到施工图深化标准、建筑节能和绿色建筑设计，勘察、测绘（包括原地形及竣工测绘）、配合发包人进行评审及验收、施工图审查，发包人要求的其他配套工程设计，配合发包人进行相关报建手续的办理以及与项目相关的所有勘察设计咨询服务工作。附件2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1全套原始建筑图纸1双方友好协商2设计任务书1双方友好协商345678910111213附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录设计人向发包人交付的工程设计文件目录序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1方案及初步设计6双方友好协商2施工图蓝图6双方友好协商3勘察报告4双方友好协商特别约定：1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。2.上述设计时间不包括法定的节假日。3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按照发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。附件4：设计人主要设计人员表设计人主要设计人员表名称姓名职务注册执业资格承担过的主要项目一、总部人员项目主管苗一平总经理高级工程师其他人员二、项目组成员项目负责人朱鲲设计总监高级工程师一级注册建筑师长丰县双墩镇城市更新项目紫桐苑安置点B区（地块二）工程EPC建设项目建筑专业负责人张靖南设计师正高级工程师一级注册建筑师结构专业负责人丁建光设计师正高级工程师一级注册结构师给排水专业负责人许晓霞设计师高级工程师注册公用设备工程师（给水排水）电气专业负责人高柏迎设计师正高级工程师注册电气工程师（供配电）暖通专业负责人邱岐设计师高级工程师注册公用设备工程师（暖通空调）附件5：设计进度表设计进度表见附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件6：设计费明细及支付方式设计费明细及支付方式一、设计费总额：（大写）叁拾壹万陆仟元整(¥316000.00元)二、设计费总额构成：1.工程设计基本服务费用：固定总价（大写）叁拾壹万陆仟元整(¥316000.00元)固定单价（/元/平方米或费率/%）2.工程设计其他服务费用：/。3.合同签订前设计人已完成工作的费用：/。4.特别约定：（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费，（包含/不包含）长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费计算方式为：/。（3）其它：。三、设计费明细计算表四、设计费支付方式经发包人、设计人双方确认，如果发包人委托设计人负责全过程工程设计服务，各阶段的设计费比例为：方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的/%，初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的/%，施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的/%，施工配合阶段占本合同设计费总额的/%；如果发包人委托设计人负责部分工程设计服务，则每个阶段的设计费比例，双方另行协商确定。具体支付时间如下：1.本合同生效后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%作为定金（或预付款），计/元，设计合同履行完毕后，定金（或预付款）抵作部分工程设计费。2.设计人向发包人提交方案设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%,计/元。3.设计人向发包人提交初步设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%,计/元。4.设计人向发包人提交施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的%，计/元。5.施工图设计文件通过审查后7天内或施工图设计文件提交后3个月内，发包人向设计人支付设计费总额的/%，计/元。6.工程结构封顶后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%，计/元。7.工程竣工验收后7天内，发包人向设计人支付全部剩余设计费，共计/元。注：上述支付方式供发包人、设计人参考使用。附件7：设计变更计费依据和方法设计变更计费依据和方法发包人变更委托设计项目规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按照设计人所耗工作量向设计人增付设计费。附件8：廉政协议廉政协议为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，肥东县教育体育局(以下称甲方)与国华工程科技(集团)有限责任公司(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。第一条甲乙双方的权利和义务（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。（二）严格执行的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。（八）乙方须按照专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按照管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。甲方投诉联系部门：，，联系电话：，。（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；2.追究乙方其他违约责任；3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。第五条双方约定本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代表：(职务)法定代表人或授权代表：(职务)副院长姓名：姓名：高柏迎签字：签字：廉政监督联系人姓名：廉政监督联系人姓名：苗一平签字：签字：电话：电话：0551-63444697地址：地址：合肥市马鞍山南路铂金汉宫7号商务楼14楼日期：日期：附件9：履约保证金履约保证金/，（受益人名称）：鉴于/（以下简称“受益人”）与/（以下简称“申请人”）于/年月日就/（标段编号）的/（标段名称）有关事项协商一致共同签订《/》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）/元(¥/)。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的/止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：/。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：/（公章）法定代表人（或授权代表）：/，（签字）地址：/邮政编码：/电话：/传真：/开立时间：年月日附件10：设计项目负责人质量终身责任承诺设计项目负责人质量终身责任承诺致：肥东县教育体育局(招标人名称)本人作为设计项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘察报告进行施工图设计；二、施工图设计严格执行工程建设规范、标准；三、严格执行施工设计文件审查制度；四、按照规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务；五、严格按照相关规定进行设计变更；六、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责；七、履行其他法律法规规定的职责。设计项目负责人：，（签字）日期：年月日肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计三标段设计合同发包人：肥东县教育体育局设计人：安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司签订地点：安徽省合肥市肥东县签订日期：2025年7月24日第一节合同协议书发包人(全称):肥东县教育体育局设计人(全称):安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计3标段。2.工程批准、核准或备案文号：/。3.工程内容及规模：对元疃学校中心幼儿园、众兴学校中心幼儿园、包公学校中心幼儿园、白龙学校中心幼儿园、牌坊学校中心幼儿园（含高塘幼儿园）整体提升改造。包含幼教楼、食堂、运动场、园内环境、室内外、顶面防水、消防、道路、停车场等改造提升工程，配套供配电、给排水、智能化等附属设施改造工程，幼儿学习娱乐设施、多媒体、空调等设备购置及安装。4.工程所在地详细地址：安徽省合肥市肥东县。5.工程投资估算：1350万元。6.工程进度安排：设计周期90日历天，自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。具体时间如下，签订合同后20天内完成方案设计工作，具备报规条件方案经规划部门级项目使用单位确认后，30天内完成进行初步设计及概算编制工作，在初步设计评审合格后，40天内完成施工图设计。7.工程主要技术标准：合格。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：对元疃学校中心幼儿园、众兴学校中心幼儿园、包公学校中心幼儿园、白龙学校中心幼儿园、牌坊学校中心幼儿园（含高塘幼儿园）整体提升改造。包含幼教楼、食堂、运动场、园内环境、室内外、顶面防水、消防、道路、停车场等改造提升工程，配套供配电、给排水、智能化等附属设施改造工程，幼儿学习娱乐设施、多媒体、空调等设备购置及安装。2.工程设计阶段：初步设计及概算编制、施工图设计、地质勘探、测绘等。3.工程设计服务内容：（1）初步设计及概算编制；（2）施工图设计，包含但不限于单体施工图设计（含室内公共部位精装修）、室外道排设计、智能化设计（含监控）、管线综合设计、水电气以及发包人委托的与项目有关的所有设计内容；（3）完成以上设计内容所必须的地质勘探、测绘等。工程设计范围、阶段与服务内容见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：2025年7月28日。计划完成设计日期：2025年10月25日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：固定总价；2.签约合同价为：人民币（大写）贰拾柒万元整(¥270000.00元）。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：，。设计人项目负责人：周环。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录（如有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在安徽省合肥市肥东县签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自双方盖章后生效。十二、合同份数本合同正本一式贰份、副本一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本贰份，设计人执正本壹份、副本贰份。发包人：（盖章）设计人：安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（盖章）组织机构代码：9134010057705904XM（盖章）组织机构代码：纳税人识别码：9134010057705904XM纳税人识别码：地址：邮政编码：地址：合肥市肥东县撮镇镇青年路与唐安路交口南侧设计创意产业园3#楼法定代表人：邮政编码：231600委托代理人：王纹波法定代表人：杨成斌电话：委托代理人：张傲传真：电话：0551-63711856电子信箱：传真：/开户银行：电子信箱：/开户银行：工商银行合肥马鞍山南路账号：支行账号：1302025709201103879时间：年月日，时间：2025年7月24日第二节通用合同条款房屋建筑和市政基础设施工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。上述资料由设计人自行准备。第三节专用合同条款专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据13.2.1项目负责人姓名：周环；执业资格及等级：一级注册建筑师、正高级工程师；注册证书号：20053400321；联系电话：13965116994；电子信箱：1162227405@qq.com；通信地址：合肥市肥东县撮镇镇青年路与唐安路交口南侧设计创意产业园3#楼；设计人对项目负责人的授权范围如下：按要求完成本项目设计内容；23.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：建筑方案、主体工程施工图设计及岩土工程勘察。主体结构、关键性工作的范围：主体工程的建筑、结构、给排水、暖通、电气（不含供电规划和供配电工程）、智能化等专业。36.5.2提前交付工程设计文件的奖励：无。410.2合同价格形式：总价合同。514.1.1发包人支付设计人违约金：/。614.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：/。714.2.1设计人支付发包人的违约金：执行通用条款。814.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：见发包人要求。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：无。序号条目号信息或数据914.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同价的100%。1014.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人擅自进行分包或更换分包单位，发包人有权对设计人处以10万元/次的违约金，且发包人有权解除合同。如已给发包人造成损失，由设计人自行承担全部赔偿责任。1116.2有下列情形之一的，合同解除：暂停设计期限已连续超过60天。1217.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列（2）方式解决向肥东县人民法院起诉。1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.8其他合同文件包括：招标文件、投标文件、中标通知书、相关技术规范以及其他的文件规范标准。履行合同过程中双方负责人（或双方代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：无。1.4技术标准1.4.1适用于工程的技术标准包括：执行通用条款。1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无。提供国外技术标准的名称：无；提供国外技术标准的份数：无；提供国外技术标准的时间：无；提供国外技术标准的费用承担：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（顺序在前者优先解释）（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（2）本合同协议书（3）中标通知书（4）发包人要求（5）本合同专用条款（6）招标文件（含招标文件、答疑、澄清文件、技术标准及要求等）（7）承诺函（8）本合同通用条款（9）技术标准（10）发包人提供的上一阶段图纸（如有）；（11）其他合同文件。。1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点：，；发包人指定的接收人为：，；发包人指定的联系电话及传真号码：；发包人指定的电子邮箱：；设计人接收文件的地点：合肥市肥东县撮镇镇青年路与唐安路交口南侧设计创意产业园3#楼；设计人指定的接收人为：张傲；设计人指定的联系电话及传真号码：17756078787；设计人指定的电子邮箱：1162227405@qq.com。2.发包人2.1发包人一般义务2.1.3发包人其他义务：发包人在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。2.2发包人代表发包人代表姓名：另行通知；身份证号：职务：，；联系电话：电子信箱：通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：/。发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。2.3发包人决定2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.设计人3.1设计人一般义务3.1.1设计人配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：（1）根据项目进度和服务内容，按发包人要求派驻设计团队内设计人员驻点服务，具体人数、人员专业满足发包人对当时的设计服务要求，其中各阶段主编团队人员必须驻点服务直至各阶段设计成果在主管部门审核通过后，方能离场。否则发包人有权直接委托第三方进行驻点服务，相应费用直接在设计费中扣除，同时保留按照保函进行索赔的权利。驻点服务人员负责联系设计咨询单位、项目相关单位；参与各项审查、论证、约谈会议，并出具书面材料（如会议纪要等))；参与相关项目建设调度会；参与协调相关建设主管部门；负责协助项目前期各项报建工作；参与项目验收工作，负责项目设计管理过程中所有书面材料的收集、整理、归档。驻点人员不可以取代项目建设过程中必要的设计负责人或专业设计负责人参加的验收、图纸交底、审查、论证约谈等工作。驻点人员若不能胜任驻点服务工作的，发包人有权要求进行更换，同时设计人须按2万元/次向发包人支付违约金。（2）接到发包人通知24小时内沟通解决问题做好施工配合，并提供现场服务。（3）其他未尽事宜，详见发包人要求。3.2项目负责人3.2.1项目负责人姓名：见《专用合同条款数据表》；执业资格及等级：见《专用合同条款数据表》；注册证书号：见《专用合同条款数据表》；联系电话：见《专用合同条款数据表》；电子信箱：见《专用合同条款数据表》；通信地址：见《专用合同条款数据表》；设计人对项目负责人的授权范围如下：见《专用合同条款数据表》。3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前15天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：不得擅自更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。确有特殊原因需要更换的，更换后的项目负责人资历、水平不得降低，应提前15天向发包人提交书面申请，征得发包人同意后方可更换，设计人更换设计项目负责人须按10万元/次向发包人支付违约金。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：必须更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。3.3设计人员3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：5天。3.3.2设计人更换主要设计人员的，应提前15天书面通知发包人。设计人擅自更换主要设计人员的违约责任：不得擅自更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。确有特殊原因需要更换的，更换后的主要设计人员资历、水平不得降低，应提前7天向发包人提交书面申请，征得发包人同意后方可更换，设计人更换主要设计人员须按2万元/次向发包人支付违约金。3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：必须更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。3.4设计分包3.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：见《专用合同条款数据表》。主体结构、关键性工作的范围：见《专用合同条款数据表》。3.4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括：无。其他关于分包的约定：允许分包的，需经发包人同意。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：包含但不限于营业执照、资质证书、类似业绩、主要设计人员等。3.4.4分包工程设计费支付方式：由设计人自行支付。3.5联合体3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：/。5.工程设计要求5.1工程设计一般要求5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：满足国家相关规范及发包人要求；5.1.2.2工程设计适用的技术标准：按国家、地方、行业现行的技术标准。5.3工程设计文件的要求5.3.3工程设计文件深度规定：符合现行相关文件规定；5.3.5工程的合理使用寿命年限：满足国家相关规范要求。6.工程设计进度与周期6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书发出后7日内。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：各阶段成果提交的具体日期等。6.1.2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天内。6.3工程设计进度延误6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。设计人应在发生进度延误的情形后/天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在/天内进行审查并书面答复。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：见《专用合同条款数据表》。7．工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：U盘。8.工程设计文件审查8.1发包人对设计人的设计文件审查期限：/。8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在/天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.4工程设计审查形式及时间安排：依据项目所在地有关规定执行。9.施工现场配合服务9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：设计人自行负责，发包人视情况提供便利条件。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后按照发包人要求提供施工现场配合服务。10.合同价款与支付10.2合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。（2）总价合同总价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。（3）其他价格形式：见《专用合同条款数据表》。（4）合同价款的支付第一次付费：在合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内支付给设计人设计费的10%作为预付款。第二次付费：方案报规通过后付至合同价款的25%；第三次付费：初步设计审查通过后付至合同价款的50%；第四次付费：施工图审查合格后付至合同价款的90%；第五次付费：服务期满后一次性付清余款。备注：设计人应提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的电子保函、纸质保函等担保措施；如设计人在签订合同时书面明确表示无需预付款的，可不提供电子保函、纸质保函等担保措施，发包人将按照合同约定根据实际合同金额按月支付合同款项。如设计人采用“电子保函、纸质保函等担保方式”提交等额余款的，则在结算完成后发包人应付至最终结算价款的100%。若以现金形式提交余款的（含从合同价款中以扣留方式提交的）同时退还银行同期活期存款利息。11.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后天执行通用条款内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后天执行通用条款内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的执行通用条款天内，予以书面答复。12.专业责任与保险12.2设计人需发包人认可的工程设计责任保险，设计人自行考虑相关风险。13.知识产权13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无限期保密，直至发包人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人和设计人共同所有。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：无限期保密，直至发包人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：执行通用条款。14.违约责任14.1发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人违约金：见《专用合同条款数据表》。14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：见《专用合同条款数据表》。14.2设计人违约责任14.2.1设计人支付发包人的违约金：见《专用合同条款数据表》。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：见《专用合同条款数据表》。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：见《专用合同条款数据表》。14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：见《专用合同条款数据表》。14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：见《专用合同条款数据表》。15.不可抗力15.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。16.合同解除16.2有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过见《专用合同条款数据表》天。16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为见《专用合同条款数据表》天内。17.争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否17.3.1争议评审小组的确定：/17.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：/。17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列第见《专用合同条款数据表》种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。18.其他（如果没有，填“无”）无附件：附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4：设计人主要设计人员表附件5：设计进度表附件6：设计费明细及支付方式附件7：设计变更计费依据和方法附件8：廉政协议附件9：履约保证金附件10：设计项目负责人质量终身责任承诺附件1：工程设计范围、阶段与服务内容工程设计范围、阶段与服务内容一、本工程设计范围对元疃学校中心幼儿园、众兴学校中心幼儿园、包公学校中心幼儿园、白龙学校中心幼儿园、牌坊学校中心幼儿园（含高塘幼儿园）整体提升改造。包含幼教楼、食堂、运动场、园内环境、室内外、顶面防水、消防、道路、停车场等改造提升工程，配套供配电、给排水、智能化等附属设施改造工程，幼儿学习娱乐设施、多媒体、空调等设备购置及安装二、本工程设计阶段划分初步设计及概算编制、施工图设计、地质勘探、测绘等三、各阶段服务内容本勘察设计项目主要包括初步设计及概算、施工图设计，装饰装修工程、智能化工程、给排水系统(含消防水系统)工程、室内外强弱电工程、安防系统、送变电专项设计等，设计深度达到施工图深化标准、建筑节能和绿色建筑设计，勘察、测绘（包括原地形及竣工测绘）、配合发包人进行评审及验收、施工图审查，发包人要求的其他配套工程设计，配合发包人进行相关报建手续的办理以及与项目相关的所有勘察设计咨询服务工作。附件2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1全套原始建筑图纸1双方友好协商2设计任务书1双方友好协商345678910111213附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录设计人向发包人交付的工程设计文件目录序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1方案及初步设计8双方友好协商2施工图蓝图12双方友好协商3勘察报告8双方友好协商特别约定：1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。2.上述设计时间不包括法定的节假日。3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按照发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。附件4：设计人主要设计人员表设计人主要设计人员表名称姓名职务注册执业资格承担过的主要项目一、总部人员项目负责人周环项目负责人一级注册建筑其他人员////二、项目组成员项目负责人周环项目负责人一级注册建筑建筑专业负责人张野建筑专业负责人一级注册建筑结构专业负责人水鑫光结构专业负责人一级注册结构工程师给排水专业负责人郑立翔给排水专业负责人注册公用设备（给水排水）电气专业负责人杨志刚电气专业负责人注册电气工程师（供配电)暖通专业责任人王鑫暖通专业责任人注册公用设备（暖通空调）附件5：设计进度表设计进度表见附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件6：设计费明细及支付方式设计费明细及支付方式一、设计费总额：（大写）贰拾柒万元整(¥270000.00元）二、设计费总额构成：1.工程设计基本服务费用：固定总价（大写）贰拾柒万元整(¥270000.00元）固定单价（/元/平方米或费率/%）2.工程设计其他服务费用：/。3.合同签订前设计人已完成工作的费用：/。4.特别约定：（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费，/（包含/不包含）长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费计算方式为：/。（3）其它：。三、设计费明细计算表固定总价四、设计费支付方式经发包人、设计人双方确认，如果发包人委托设计人负责全过程工程设计服务，各阶段的设计费比例为：方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的/%，初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的/%，施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的/%，施工配合阶段占本合同设计费总额的/%；如果发包人委托设计人负责部分工程设计服务，则每个阶段的设计费比例，双方另行协商确定。具体支付时间如下：1.本合同生效后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%作为定金（或预付款），计/元，设计合同履行完毕后，定金（或预付款）抵作部分工程设计费。2.设计人向发包人提交方案设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%,计/元。3.设计人向发包人提交初步设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%,计/元。4.设计人向发包人提交施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%，计/元。5.施工图设计文件通过审查后7天内或施工图设计文件提交后3个月内，发包人向设计人支付设计费总额的/%，计/元。6.工程结构封顶后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%，计/元。7.工程竣工验收后7天内，发包人向设计人支付全部剩余设计费，共计/元。注：上述支付方式供发包人、设计人参考使用。附件7：设计变更计费依据和方法设计变更计费依据和方法发包人变更委托设计项目规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按照设计人所耗工作量向设计人增付设计费。附件8：廉政协议廉政协议为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，肥东县教育体育局(以下称甲方)与安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。第一条甲乙双方的权利和义务（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。（二）严格执行的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。第二条甲方的义务(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。（八）乙方须按照专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按照管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。甲方投诉联系部门：，联系电话：。（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；2.追究乙方其他违约责任；3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。第五条双方约定本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：司乙方（盖章）：安徽省金田建筑设计咨询有限责任公法定代表人或授权代表：(职务)法定代表人或授权代表：姓名：姓名：签字：签字：廉政监督联系人姓名：廉政监督联系人姓名：签字：签字：电话：电话：地址：地址：日期：日期：附件9：履约保证金履约保证金/，（受益人名称）：鉴于/（以下简称“受益人”）与/（以下简称“申请人”）于/年月日就/（标段编号）的/（标段名称）有关事项协商一致共同签订《/》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）/元(¥/)。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的/止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：/。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：/，（公章）法定代表人（或授权代表）：/（签字）地址：/邮政编码：/电话：/传真：/开立时间：/年/月/日履约保证金回执附件10：设计项目负责人质量终身责任承诺设计项目负责人质量终身责任承诺致：_肥东县教育体育局_(发包人名称)本人作为设计项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘察报告进行施工图设计；二、施工图设计严格执行工程建设规范、标准；三、严格执行施工设计文件审查制度；四、按照规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务；五、严格按照相关规定进行设计变更；六、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责；七、履行其他法律法规规定的职责。设计项目负责人：，（签字）日期：_____年____月____日附件9：履约保证金履约保证金/，（受益人名称）：鉴于/（以下简称“受益人”）与/（以下简称“申请人”）于/年月日就/（标段编号）的/（标段名称）有关事项协商一致共同签订《/》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）/元(¥/)。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的/止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：/。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：/，（公章）法定代表人（或授权代表）：/（签字）地址：/邮政编码：/电话：/传真：/开立时间：/年/月/日肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计四标段设计合同发包人：肥东县教育体育局设计人：安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司签订地点：安徽省合肥市肥东县签订日期：2025年7月24日第一节合同协议书发包人（全称）：肥东县教育体育局设计人（全称）：安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计-四标段。2.工程批准、核准或备案文号：/。3.工程内容及规模：对马湖学校中心幼儿园（含三官小学幼儿园）、陈集学校中心幼儿园、古城学校中心幼儿园、杨塘学校中心幼儿园整体提升改造包含幼教楼、食堂、运动场、园内环境、室内外、顶、地面防水、消防、道路等改造提升工程，配套供配电、给排水、智能化等附属设施改造工程，幼儿学习娱乐设施、多媒体、空调等设备购置及安装。4.工程所在地详细地址：安徽省合肥市肥东县。5.工程投资估算：1300万元。6.工程进度安排：设计周期90日历天，自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。具体时间如下，签订合同后30天内完成方案设计工作，具备报规条件方案经规划部门级项目使用单位确认后，20天内完成进行初步设计及概算编制工作，在初步设计评审合格后，40天内完成施工图设计。7.工程主要技术标准：合格。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：对马湖学校中心幼儿园（含三官小学幼儿园）、陈集学校中心幼儿园、古城学校中心幼儿园、杨塘学校中心幼儿园整体提升改造包含幼教楼、食堂、运动场、园内环境、室内外、顶、地面防水、消防、道路等改造提升工程，配套供配电、给排水、智能化等附属设施改造工程，幼儿学习娱乐设施、多媒体、空调等设备购置及安装。2.工程设计阶段：初步设计及概算编制、施工图设计、地质勘探、测绘等。3.工程设计服务内容：（1）初步设计及概算编制；（2）施工图设计，包含但不限于单体施工图设计（含室内公共部位精装修）、室外道排设计、智能化设计（含监控）、管线综合设计、水电气以及发包人委托的与项目有关的所有设计内容；（3）完成以上设计内容所必须的地质勘探、测绘等。工程设计范围、阶段与服务内容见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：2025年7月28日。计划完成设计日期：2025年10月25日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：固定总价；2.签约合同价为：人民币（大写）贰拾陆万壹仟捌佰元整(¥(261800.00元）。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：，。设计人项目负责人：罗旭萍。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录（如有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在安徽省合肥市肥东县签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自双方盖章后生效。十二、合同份数本合同正本一式贰份、副本一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本贰份，设计人执正本壹份、副本贰份。发包人：，（盖章），设计人：，（盖章）法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）组织机构代码：，组织机构代码：913400006103103139纳税人识别码：，纳税人识别码：913400006103103139地址：，地址：安徽省合肥市包河区九华山路99号九华国际20层邮政编码：，邮政编码：230001法定代表人：，法定代表人：谷光平委托代理人：王纹波，委托代理人：李军电话：，电话：00551-62663587传真：，传真：0551-62663587电子信箱：，电子信箱：231683468@qq.com开户银行：，开户银行：中信银行徽州大道支行账号：，账号：7350110182600034813时间：年月日，时间：2025年7月24日第二节通用合同条款房屋建筑和市政基础设施工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。上述资料由投标人自行准备。第三节专用合同条款专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据13.2.1项目负责人姓名：罗旭萍；执业资格及等级：一级注册建筑师、正高级工程师；注册证书号：20133400565；联系电话：0551-62663587；电子信箱：231683468@qq.com；通信地址：安徽省合肥市包河区九华山路99号九华国际20层设计人对项目负责人的授权范围如下：按要求完成本项目设计内容；23.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：建筑方案、主体工程施工图设计及岩土工程勘察。主体结构、关键性工作的范围：主体工程的建筑、结构、给排水、暖通、电气（不含供电规划和供配电工程）、智能化等专业。36.5.2提前交付工程设计文件的奖励：无。410.2合同价格形式：总价合同。514.1.1发包人支付设计人违约金：/。614.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：/。714.2.1设计人支付发包人的违约金：执行通用条款。814.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：见发包人要求。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：无。序号条目号信息或数据914.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同价的100%。1014.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人擅自进行分包或更换分包单位，发包人有权对设计人处以10万元/次的违约金，且发包人有权解除合同。如已给发包人造成损失，由设计人自行承担全部赔偿责任。1116.2有下列情形之一的，合同解除：暂停设计期限已连续超过60天。1217.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列（2）方式解决向肥东县人民法院起诉。1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.8其他合同文件包括：招标文件、投标文件、中标通知书、相关技术规范以及其他的文件规范标准。履行合同过程中双方负责人（或双方代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：无。1.4技术标准1.4.1适用于工程的技术标准包括：执行通用条款。1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无。提供国外技术标准的名称：无；提供国外技术标准的份数：无；提供国外技术标准的时间：无；提供国外技术标准的费用承担：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的有限顺序合同文件组成及优先顺序为：（顺序在前者优先解释）（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（2）本合同协议书（3）中标通知书（4）发包人要求（5）本合同专用条款（6）招标文件（含招标文件、答疑、澄清文件、技术标准及要求等）（7）承诺函（8）本合同通用条款（9）技术标准（10）发包人提供的上一阶段图纸（如有）（11）其他合同文件1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点：，；发包人指定的接收人为：，；发包人指定的联系电话及传真号码：，；发包人指定的电子邮箱：，；设计人接收文件的地点：安徽省合肥市包河区九华山路99号九华国际20层；设计人指定的接收人为：朱同亮；设计人指定的联系电话及传真号码：18005695586；设计人指定的电子邮箱：231683468@qq.com。2.发包人2.1发包人一般义务2.1.3发包人其他义务：发包人在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。2.2发包人代表发包人代表姓名：另行通知；身份证号：，；职务：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：/。发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。2.3发包人决定2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.设计人3.1设计人一般义务3.1.1设计人配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：（1）根据项目进度和服务内容，按发包人要求派驻设计团队内设计人员驻点服务，具体人数、人员专业满足发包人对当时的设计服务要求，其中各阶段主编团队人员必须驻点服务直至各阶段设计成果在主管部门审核通过后，方能离场。否则发包人有权直接委托第三方进行驻点服务，相应费用直接在设计费中扣除，同时保留按照保函进行索赔的权利。驻点服务人员负责联系设计咨询单位、项目相关单位；参与各项审查、论证、约谈会议，并出具书面材料（如会议纪要等)；参与相关项目建设调度会；参与协调相关建设主管部门；负责协助项目前期各项报建工作；参与项目验收工作，负责项目设计管理过程中所有书面材料的收集、整理、归档。驻点人员不可以取代项目建设过程中必要的设计负责人或专业设计负责人参加的验收、图纸交底、审查、论证约谈等工作。驻点人员若不能胜任驻点服务工作的，发包人有权要求进行更换，同时设计人须按2万元/次向发包人支付违约金。（2）接到发包人通知24小时内沟通解决问题做好施工配合，并提供现场服务。（3）其他未尽事宜，详见发包人要求。3.2项目负责人3.2.1项目负责人姓名：见《专用合同条款数据表》；执业资格及等级：见《专用合同条款数据表》；注册证书号：见《专用合同条款数据表》；联系电话：见《专用合同条款数据表》；电子信箱：见《专用合同条款数据表》，；通信地址：见《专用合同条款数据表》，；设计人对项目负责人的授权范围如下：见《专用合同条款数据表》。3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前15天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：不得擅自更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。确有特殊原因需要更换的，更换后的项目负责人资历、水平不得降低，应提前15天向发包人提交书面申请，征得发包人同意后方可更换，设计人更换设计项目负责人须按10万元/次向发包人支付违约金。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：必须更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。3.3设计人员3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：5天。3.3.2设计人更换主要设计人员的，应提前15天书面通知发包人。设计人擅自更换主要设计人员的违约责任：不得擅自更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。确有特殊原因需要更换的，更换后的主要设计人员资历、水平不得降低，应提前7天向发包人提交书面申请，征得发包人同意后方可更换，设计人更换主要设计人员须按2万元/次向发包人支付违约金。3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：必须更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。3.4设计分包3.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：见《专用合同条款数据表》。主体结构、关键性工作的范围：见《专用合同条款数据表》。3.4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括：无。其他关于分包的约定：允许分包的，需经发包人同意。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：包含但不限于营业执照、资质证书、类似业绩、主要设计人员等。3.4.4分包工程设计费支付方式：由设计人自行支付。3.5联合体3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：5.工程设计要求5.1工程设计一般要求/。5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：满足国家相关规范及发包人要求；5.1.2.25.3工程设计文件的要求工程设计适用的技术标准：按国家、地方、行业现行的技术标准。5.3.3工程设计文件深度规定：符合现行相关文件规定5.3.5工程的合理使用寿命年限：满足国家相关规范要求。6.工程设计进度与周期6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划的编制；合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书发出后7日内。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：各阶段成果提交的具体日期等。6.1.2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天内。6.3工程设计进度延误6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。设计人应在发生进度延误的情形后/天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在/天内进行审查并书面答复。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：见《专用合同条款数据表》。7.工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：U盘。8.工程设计文件审查8.1发包人对设计人的设计文件审查期限：/。8.2发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在/天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.3工程设计审查形式及时间安排：依据项目所在地有关规定执行。9.施工现场配合服务9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：设计人自行负责，发包人视情况提供便利条件。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后按照发包人要求提供施工现场配合服务。10.合同价款与支付10.2合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。（2）总价合同总价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。（3）其他价格形式：见《专用合同条款数据表》。（4）合同价款的支付第一次付费：在合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内支付给设计人设计费的10%作为预付款。第二次付费：方案报规通过后付至合同价款的25%；第三次付费：初步设计审查通过后付至合同价款的50%；第四次付费：施工图审查合格后付至合同价款的90%；第五次付费：服务期满后一次性付清余款。备注：设计人应提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的电子保函、纸质保函等担保措施；如设计人在签订合同时书面明确表示无需预付款的，可不提供电子保函、纸质保函等担保措施，发包人将按照合同约定根据实际合同金额按月支付合同款项。如中标人采用“电子保函、纸质保函等担保方式”提交等额余款的，则在结算完成后招标人应付至最终结算价款的100%。若以现金形式提交余款的（含从合同价款中以扣留方式提交的）同时退还银行同期活期存款利息。11.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后天执行通用条款内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后天执行通用条款内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的执行通用条款天内，予以书面答复。12.专业责任与保险12.2设计人需发包人认可的工程设计责任保险，设计人自行考虑相关风险。13.知识产权13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无限期保密，直至发包人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人和设计人共同所有。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：无限期保密，直至发包人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：执行通用条款。14.违约责任14.1发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人违约金：见《专用合同条款数据表》。14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：见《专用合同条款数据表》。14.2设计人违约责任14.2.1设计人支付发包人的违约金：见《专用合同条款数据表》。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：见《专用合同条款数据表》。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：见《专用合同条款数据表》。14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：见《专用合同条款数据表》。14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：见《专用合同条款数据表》。15.不可抗力15.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。16.合同解除16.2有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过见《专用合同条款数据表》天。16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为见《专用合同条款数据表》天内。17.争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否17.3.1争议评审小组的确定：/。17.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：/。17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列第见《专用合同条款数据表》种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。18.其他（如果没有，填“无”）无附件：附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4：设计人主要设计人员表附件5：设计进度表附件6：设计费明细及支付方式附件7：设计变更计费依据和方法附件8：廉政协议附件9：履约保证金附件10：设计项目负责人质量终身责任承诺附件1：工程设计范围、阶段与服务内容工程设计范围、阶段与服务内容一、本工程设计范围对马湖学校中心幼儿园（含三官小学幼儿园）、陈集学校中心幼儿园、古城学校中心幼儿园、杨塘学校中心幼儿园整体提升改造包含幼教楼、食堂、运动场、园内环境、室内外、顶、地面防水、消防、道路等改造提升工程，配套供配电、给排水、智能化等附属设施改造工程，幼儿学习娱乐设施、多媒体、空调等设备购置及安装。二、本工程设计阶段划分初步设计及概算编制、施工图设计、地质勘探、测绘等三、各阶段服务内容本勘察设计项目主要包括初步设计及概算、施工图设计，装饰装修工程、智能化工程、给排水系统(含消防水系统)工程、室内外强弱电工程、安防系统、送变电专项设计等，设计深度达到施工图深化标准、建筑节能和绿色建筑设计，勘察、测绘（包括原地形及竣工测绘）、配合发包人进行评审及验收、施工图审查，发包人要求的其他配套工程设计，配合发包人进行相关报建手续的办理以及与项目相关的所有勘察设计咨询服务工作。附件2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1全套原始建筑图纸1双方友好协商2设计任务书1双方友好协商345678910111213附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录设计人向发包人交付的工程设计文件目录序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1方案及初步设计6双方友好协商2施工图蓝图6双方友好协商3勘察报告4双方友好协商特别约定：1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。2.上述设计时间不包括法定的节假日。3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按照发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。附件4：设计人主要设计人员表设计人主要设计人员表名称姓名职务注册执业资格承担过的主要项目一、总部人员项目主管李军副院长高级工程师其他人员二、项目组成员项目负责人罗旭萍正高级工程师一级注册建筑师建筑专业负责人孙启胜正高级工程师一级注册建筑师结构专业负责人户恒庆高级工程师一级注册结构师给排水专业负责人刘雯婷高级工程师注册公用设备工程师（给水排水）电气专业负责人王荣强高级工程师注册电气工程师（供配电）暖通专业负责人李毅高级工程师注册公用设备工程师（暖通空调）附件5：设计进度表设计进度表见附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件6：设计费明细及支付方式设计费明细及支付方式一、设计费总额：（大写）贰拾陆万壹仟捌佰元整(¥261800.00元)二、设计费总额构成：1.工程设计基本服务费用：固定总价（大写）贰拾陆万壹仟捌佰元整(¥261800.00元)固定单价（/元/平方米或费率/%）2.工程设计其他服务费用：/。3.合同签订前设计人已完成工作的费用：/。4.特别约定：（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费，（包含/不包含）长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费计算方式为：/。（3）其它：。三、设计费明细计算表四、设计费支付方式经发包人、设计人双方确认，如果发包人委托设计人负责全过程工程设计服务，各阶段的设计费比例为：方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的/%，初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的/%，施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的/%，施工配合阶段占本合同设计费总额的/%；如果发包人委托设计人负责部分工程设计服务，则每个阶段的设计费比例，双方另行协商确定。具体支付时间如下：1.本合同生效后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%作为定金（或预付款），计/元，设计合同履行完毕后，定金（或预付款）抵作部分工程设计费。2.设计人向发包人提交方案设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%,计/元。3.设计人向发包人提交初步设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%,计/元。4.设计人向发包人提交施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的%，计/元。5.施工图设计文件通过审查后7天内或施工图设计文件提交后3个月内，发包人向设计人支付设计费总额的/%，计/元。6.工程结构封顶后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的/%，计/元。7.工程竣工验收后7天内，发包人向设计人支付全部剩余设计费，共计/元。注：上述支付方式供发包人、设计人参考使用。附件7：设计变更计费依据和方法设计变更计费依据和方法发包人变更委托设计项目规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按照设计人所耗工作量向设计人增付设计费。附件8：廉政协议廉政协议为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，肥东县教育体育局(以下称甲方)与安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。第一条甲乙双方的权利和义务（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。（二）严格执行的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。第二条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。（八）乙方须按照专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按照管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。甲方投诉联系部门：，，联系电话：，。（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；2.追究乙方其他违约责任；3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。第五条双方约定本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或授权代表：(职务)法定代表人或授权代表：(职务)副院长姓名：姓名：李军签字：签字：廉政监督联系人姓名：廉政监督联系人姓名：谷光平签字：签字：电话：电话：0551-62663587地址：地址：安徽省合肥市包河区九华山路99号九华国际20层日期：日期：附件9：履约保证金履约保证金/，（受益人名称）：鉴于/（以下简称“受益人”）与/（以下简称“申请人”）于/年月日就/（标段编号）的/（标段名称）有关事项协商一致共同签订《/》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）/元(¥/)。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的/止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：/。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：/（公章）法定代表人（或授权代表）：/，（签字）地址：/邮政编码：/电话：/传真：/开立时间：年月日附件10：设计项目负责人质量终身责任承诺设计项目负责人质量终身责任承诺致：肥东县教育体育局(招标人名称)本人作为设计项目负责人，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘察报告进行施工图设计；二、施工图设计严格执行工程建设规范、标准；三、严格执行施工设计文件审查制度；四、按照规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务；五、严格按照相关规定进行设计变更；六、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责；七、履行其他法律法规规定的职责。设计项目负责人：，（签字）日期：年月日附件9：履约保证金履约保证金/，（受益人名称）：鉴于/（以下简称“受益人”）与/（以下简称“申请人”）于/年月日就/（标段编号）的/（标段名称）有关事项协商一致共同签订《/》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）/元(¥/)。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的/止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：/。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：/（公章）法定代表人（或授权代表）：/，（签字）地址：/邮政编码：/电话：/传真：/开立时间：年月日合同编号：2025-3635肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计一标段设计合同发包人：肥东县教育体育局设计人：合肥工业大学设计院（集团）有限公司签订地点：安徽省合肥市肥东县签订日期：2025年7月25日第一节合同协议书发包人(全称):肥东县教育体育局设计人(全称):合肥工业大学设计院（集团）有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：肥东县桥头集幼儿园等16所乡镇幼儿园升级改造项目勘察设计。2.工程批准、核准或备案文号：/。3.工程内容及规模：对长临河学校中心幼儿园、桥头集学校中心幼儿园（含复兴幼儿园）、石塘学校中心幼儿园（含龙城幼儿园、马集幼儿园）整体提升改造。包含幼教楼、食堂、运动场、园内环境、室内外、顶面防水、消防、道路、停车场等改造提升工程，配套供配电、给排水、智能化等附属设施改造工程，幼儿学习娱乐设施、多媒体、空调等设备购置及安装。4.工程所在地详细地址：安徽省合肥市肥东县。5.工程投资估算：1550万元。6.工程进度安排：设计周期90日历天，自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。具体时间如下，签订合同后20天内完成方案设计工作，具备报规条件方案经规划部门级项目使用单位确认后，30天内完成进行初步设计及概算编制工作，在初步设计评审合格后，40天内完成施工图设计。7.工程主要技术标准：合格。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围：对长临河学校中心幼儿园、桥头集学校中心幼儿园（含复兴幼儿园）、石塘学校中心幼儿园（含龙城幼儿园、马集幼儿园）整体提升改造。包含幼教楼、食堂、运动场、园内环境、室内外、顶面防水、消防、道路、停车场等改造提升工程，配套供配电、给排水、智能化等附属设施改造工程，幼儿学习娱乐设施、多媒体、空调等设备购置及安装。2.工程设计阶段：初步设计及概算编制、施工图设计、地质勘探、测绘等。3.工程设计服务内容：（1）初步设计及概算编制；（2）施工图设计，包含但不限于单体施工图设计（含室内公共部位精装修）、室外道排设计、智能化设计（含监控）、管线综合设计、水电气以及发包人委托的与项目有关的所有设计内容；（3）完成以上设计内容所必须的地质勘探、测绘等。工程设计范围、阶段与服务内容见专用合同条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期：2025年7月28日。计划完成设计日期：2025年10月25日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：固定总价；2.签约合同价为：人民币（大写）叁拾肆万元整(¥340000.00元）。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：，。设计人项目负责人：毛振海。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录（如有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在安徽省合肥市肥东县签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自双方盖章后生效。十二、合同份数本合同正本一式贰份、副本一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本贰份，设计人执正本壹份、副本贰份。发包人：（盖章）设计人：合肥工业大学设计院（集团）有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（盖章）组织机构代码：（盖章）组织机构代码：91340100149185568Q纳税人识别码：纳税人识别码：91340100149185568Q地址：地址：安徽省合肥市包河区花园大道369号邮政编码：邮政编码：230051法定代表人：法定代表人：张彤阳委托代理人：王纹波委托代理人：韩征电话：电话：0551-62901595传真：传真：/电子信箱：电子信箱：/开户银行：开户银行：交通银行安徽省分行营业部账号：账号：341301000010141001669时间：年月日，时间：年月日第二节通用合同条款房屋建筑和市政基础设施工程等工程设计项目招标可以使用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。上述资料由设计人自行准备。第三节专用合同条款专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据13.2.1项目负责人姓名：毛振海；执业资格及等级：一级注册建筑师、正高级工程师；注册证书号：20153400644；联系电话：0551-62903892；电子信箱：maozhenhai@hfutdi.cn；通信地址：安徽省合肥市包河区花园大道369号；设计人对项目负责人的授权范围如下：按要求完成本项目设计内容；23.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：建筑方案、主体工程施工图设计及岩土工程勘察。主体结构、关键性工作的范围：主体工程的建筑、结构、给排水、暖通、电气（不含供电规划和供配电工程）、智能化等专业。36.5.2提前交付工程设计文件的奖励：无。410.2合同价格形式：总价合同。514.1.1发包人支付设计人违约金：/。614.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：/。714.2.1设计人支付发包人的违约金：执行通用条款。814.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：见发包人要求。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：无。序号条目号信息或数据914.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同价的100%。1014.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人擅自进行分包或更换分包单位，发包人有权对设计人处以10万元/次的违约金，且发包人有权解除合同。如已给发包人造成损失，由设计人自行承担全部赔偿责任。1116.2有下列情形之一的，合同解除：暂停设计期限已连续超过60天。1217.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列（2）方式解决向肥东县人民法院起诉。1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.8其他合同文件包括：招标文件、投标文件、中标通知书、相关技术规范以及其他的文件规范标准。履行合同过程中双方负责人（或双方代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：无。1.4技术标准1.4.1适用于工程的技术标准包括：执行通用条款。1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无。提供国外技术标准的名称：无；提供国外技术标准的份数：无；提供国外技术标准的时间：无；提供国外技术标准的费用承担：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（顺序在前者优先解释）（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（2）本合同协议书（3）中标通知书（4）发包人要求（5）本合同专用条款（6）招标文件（含招标文件、答疑、澄清文件、技术标准及要求等）（7）承诺函（8）本合同通用条款（9）技术标准（10）发包人提供的上一阶段图纸（如有）；（11）其他合同文件。。1.6联络1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人和设计人联系信息发包人接收文件的地点：，；发包人指定的接收人为：，；发包人指定的联系电话及传真号码：；发包人指定的电子邮箱：；设计人接收文件的地点：安徽省合肥市包河区花园大道369号；设计人指定的接收人为：韩征；设计人指定的联系电话及传真号码：13956957054；设计人指定的电子邮箱：326405531@qq.com。2.发包人2.1发包人一般义务2.1.3发包人其他义务：发包人在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。2.2发包人代表发包人代表姓名：另行通知；身份证号：，；职务：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：/。发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。2.3发包人决定2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.设计人3.1设计人一般义务3.1.1设计人配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：（1）根据项目进度和服务内容，按发包人要求派驻设计团队内设计人员驻点服务，具体人数、人员专业满足发包人对当时的设计服务要求，其中各阶段主编团队人员必须驻点服务直至各阶段设计成果在主管部门审核通过后，方能离场。否则发包人有权直接委托第三方进行驻点服务，相应费用直接在设计费中扣除，同时保留按照保函进行索赔的权利。驻点服务人员负责联系设计咨询单位、项目相关单位；参与各项审查、论证、约谈会议，并出具书面材料（如会议纪要等))；参与相关项目建设调度会；参与协调相关建设主管部门；负责协助项目前期各项报建工作；参与项目验收工作，负责项目设计管理过程中所有书面材料的收集、整理、归档。驻点人员不可以取代项目建设过程中必要的设计负责人或专业设计负责人参加的验收、图纸交底、审查、论证约谈等工作。驻点人员若不能胜任驻点服务工作的，发包人有权要求进行更换，同时设计人须按2万元/次向发包人支付违约金。（2）接到发包人通知24小时内沟通解决问题做好施工配合，并提供现场服务。（3）其他未尽事宜，详见发包人要求。3.2项目负责人3.2.1项目负责人姓名：见《专用合同条款数据表》；执业资格及等级：见《专用合同条款数据表》；注册证书号：见《专用合同条款数据表》；联系电话：见《专用合同条款数据表》；电子信箱：见《专用合同条款数据表》；通信地址：见《专用合同条款数据表》；设计人对项目负责人的授权范围如下：见《专用合同条款数据表》。3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前15天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：不得擅自更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。确有特殊原因需要更换的，更换后的项目负责人资历、水平不得降低，应提前15天向发包人提交书面申请，征得发包人同意后方可更换，设计人更换设计项目负责人须按10万元/次向发包人支付违约金。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：必须更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。3.3设计人员3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：5天。3.3.2设计人更换主要设计人员的，应提前15天书面通知发包人。设计人擅自更换主要设计人员的违约责任：不得擅自更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。确有特殊原因需要更换的，更换后的主要设计人员资历、水平不得降低，应提前7天向发包人提交书面申请，征得发包人同意后方可更换，设计人更换主要设计人员须按2万元/次向发包人支付违约金。3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：必须更换，否则发包人有权解除合同，并保留进一步追究设计人的权利。3.4设计分包3.4.1设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：见《专用合同条款数据表》。主体结构、关键性工作的范围：见《专用合同条款数据表》。3.4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括：无。其他关于分包的约定：允许分包的，需经发包人同意。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：包含但不限于营业执照、资质证书、类似业绩、主要设计人员等。3.4.4分包工程设计费支付方式：由设计人自行支付。3.5联合体3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：/。5.工程设计要求5.1工程设计一般要求5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：满足国家相关规范及发包人要求；5.1.2.2工程设计适用的技术标准：按国家、地方、行业现行的技术标准。5.3工程设计文件的要求5.3.3工程设计文件深度规定：符合现行相关文件规定；5.3.5工程的合理使用寿命年限：满足国家相关规范要求。6.工程设计进度与周期6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书发出后7日内。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：各阶段成果提交的具体日期等。6.1.2工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天内。6.3工程设计进度延误6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。设计人应在发生进度延误的情形后/天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在/天内进行审查并书面答复。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：见《专用合同条款数据表》。7．工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：U盘。8.工程设计文件审查8.1发包人对设计人的设计文件审查期限：/。8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在/天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.4工程设计审查形式及时间安排：依据项目所在地有关规定执行。9.施工现场配合服务9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：设计人自行负责，发包人视情况提供便利条件。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后按照发包人要求提供施工现场配合服务。10.合同价款与支付10.2合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。（2）总价合同总价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。（3）其他价格形式：见《专用合同条款数据表》。（4）合同价款的支付第一次付费：在合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内支付给设计人设计费的10%作为预付款。第二次付费：方案报规通过后付至合同价款的25%；第三次付费：初步设计审查通过后付至合同价款的50%；第四次付费：施工图审查合格后付至合同价款的90%；第五次付费：服务期满后一次性付清余款。备注：设计人应提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的电子保函、纸质保函等担保措施；如设计人在签订合同时书面明确表示无需预付款的，可不提供电子保函、纸质保函等担保措施，发包人将按照合同约定根据实际合同金额按月支付合同款项。如设计人采用“电子保函、纸质保函等担保方式”提交等额余款的，则在结算完成后发包人应付至最终结算价款的100%。若以现金形式提交余款的（含从合同价款中以扣留方式提交的）同时退还银行同期活期存款利息。11.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后天执行通用条款内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后天执行通用条款内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的执行通用条款天内，予以书面答复。12.专业责任与保险12.2设计人需发包人认可的工程设计责任保险，设计人自行考虑相关风险。13.知识产权13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无限期保密，直至发包人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人和设计人共同所有。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：无限期保密，直至发包人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：执行通用条款。14.违约责任14.1发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人违约金：见《专用合同条款数据表》。14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：见《专用合同条款数据表》。14.2设计人违约责任14.2.1设计人支付发包人的违约金：见《专用合同条款数据表》。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：见《专用合同条款数据表》。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：见《专用合同条款数据表》。14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：见《专用合同条款数据表》。14.2.4设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：见《专用合同条款数据表》。15.不可抗力15.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。16.合同解除16.2有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过见《专用合同条款数据表》天。16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为见《专用合同条款数据表》天内。17.争议解决17.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否17.3.1争议评审小组的确定：/17.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定：/。17.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按照下列第见《专用合同条款数据表》种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。18.其他（如果没有，填“无”）无附件：附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4：设计人主要设计人员表附件5：设计进度表附件6：设计费明细及支付方式附件7：设计变更计费依据和方法附件8：廉政协议附件9：履约保证金附件10：设计项目负责人质量终身责任承诺附件1：工程设计范围、阶段与服务内容工程设计范围、阶段与服务内容一、本工程设计范围对长临河学校中心幼儿园、桥头集学校中心幼儿园（含复兴幼儿园）、石塘学校中心幼儿园（含龙城幼儿园、马集幼儿园）整体提升改造。包含幼教楼、食堂、运动场、园内环境、室内外、顶面防水、消防、道路、停车场等改造提升工程，配套供配电、给排水、智能化等附属设施改造工程，幼儿学习娱乐设施、多媒体、空调等设备购置及安装。二、本工程设计阶段划分初步设计及概算编制、施工图设计、地质勘探、测绘等三、各阶段服务内容本勘察设计项目主要包括初步设计及概算、施工图设计，装饰装修工程、智能化工程、给排水系统(含消防水系统)工程、室内外强弱电工程、安防系统、送变电专项设计等，设计深度达到施工图深化标准、建筑节能和绿色建筑设计，勘察、测绘（包括原地形及竣工测绘）、配合发包人进行评审及验收、施工图审查，发包人要求的其他配套工程设计，配合发包人进行相关报建手续的办理以及与项目相关的所有勘察设计咨询服务工作。附件2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1全套原始建筑图纸1双方友好协商2设计任务书1双方友好协商345678910111213附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录设计人向发包人交付的工程设计文件目录序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1方案及初步设计6双方友好协商2施工图蓝图6双方友好协商3勘察报告4双方友好协商特别约定：1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。2.上述设计时间不包括法定的节假日。3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按照发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。附件4：设计人主要设计人员表设计人主要设计人员表名称姓名职务注册执业资格
投标 / 标书制作要点（原创）
本幼儿园升级改造项目勘察设计涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
