安徽省长三角医养结合区域中心项目监理采购合同公告（安徽省合庐产业新城建设投资有限公司2026）
长三角医养结合区域中心（合肥庐江）项目（一期）监理
合同编号：
2022BFNBZ02492-29200
合同名称：
长三角医养结合区域中心（合肥庐江）项目（一期）监理
项目编号：
2022BFNBZ02492
项目名称：
长三角医养结合区域中心（合肥庐江）项目（一期）监理
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
安徽省合庐产业新城建设投资有限公司
合同甲方编号：
91340124MA2WWF3W6K
中标人(乙方)：
安徽恒信建设工程管理有限公司
合同乙方编号：
91340100711028309B
所属地域：
安徽省
合同金额：
280.000000万元
合同签订日期：
2023年01月04日
合同公告日期：
2023年01月05日
代理机构：
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天22小时9分14秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2023-01-05
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2023-01-06
办理用时：
0天22小时5分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2023-01-06
办理用时：
0天0小时4分
附件:
中标通知书.pdf
长三角医养结合区域中心项目监理合同.pdf
履约保证金_20221230190149.pdf
长三角医养结合区域中心（合肥庐江）项目（一期）监理合同变更内容
项目名称：
长三角医养结合区域中心（合肥庐江）项目（一期）监理
项目编号：
2022BFNBZ02492
标段编号：
2022BFNBZ02492
招标人(甲方)：
安徽省合庐产业新城建设投资有限公司
中标人(乙方)：
安徽恒信建设工程管理有限公司
合同信息：
变更原因：
合同预定完成时间变更
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2026年01月05日
2026年07月30日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分5秒
交易中心见证
提交节点：
2026-01-07
附件:
编号：HFZTB-GC-2022-008333安徽恒信建设工程管理有限公司：你公司于长三角医养结合区域中心（合肥庐江）项目（一期）监理项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。招标项目名称：长三角医养结合区域中心（合肥庐江）项目（一期）监理招标项目编号：2022BFNBZ02492中标费率：0.868%质量标准：合格中标工期：1095天总监理工程师：周家斌特此通知。招标人：（盖章），招标代理机构：（盖章）2022年12月20日，2022年12月20日安徽公共资源交易集团项目管理有限公司地址：滨湖新区南京路2588号联系电话：0551-66223831中标通知书公共资目管理有项目资源交易集团项目管资源交易集团项目管理有限资源交易集团项目管理有限公司安徽公共资源交易集教心共资源交易集团项目管理有限公司安徽公共资源交易集团项目管理集团项目管理市易集团目管理有限公司安徽公共资源交易集团项目女资源交易白大湖名城创新高地交通银行回单回单编号236157260667回单类型支付结算业务名称支付汇兑（对公对私）凭证种类凭证号码借贷标志借方付款人账号341307000018000362684主账号付款人户名安徽恒信建设工程管理有限公司开户行名称交通银行合肥阜阳路桥文行收款人账号1302071009100413353收款人户名安徽省合庐产业新城建设投资有限公司开户行名称中国工商银行股份有限公司庐江文行币种人民币金额104,000.00金额大写壹拾万肆仟元整转账方式实时转账打印次数1摘要长三角医养结合区域中心（合肥庐江项目（一期）监理合同附加信息长三角医养结合区域中心（合肥卢江项目（一期）监理合同展约保证金记账日期2022-12-27会计流水号EEWO000024013730记账机构01341603999经办柜员EEWOOOO记账柜员EEWO00O复核柜员授权柜员(GF-2012-0202）建设工程监理合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局CS扫描全能王第一部分协议书委托人（全称）：安徽省合庐产业新城建设投资有限公司1监理人（全称）：安徽恒信建设工程管理有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：长三角医养结合区域中心（合肥庐江）项目（一期）监理；2.工程地点：庐江县；3工程视模总建筑面积约95674.2平方米，最大单体面积约24161.03平方光句括4后期综合楼、5#公共卫生综合楼、6#变电所、7#垃圾房、T门卫9门卫3、出地面楼梯间、地下室，工程内容包含土万平圆、基长专地十建安装、室外总体等，除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入。具体内容详见清单、图纸等相关资料。4工程概算投资额：61871.43万元。二、词语限定长议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。二、组成本合同的文件1.协议书；中标通知书（适用干招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；。标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4专用条件；5.通用条件；6附录，即：CS扫描全能王附录A相关服务的范围和内合-2H2I--大人同E双方依法签订的补充协议也是本合同文件H组成部分。四、总监理工程师元和临夕，周家斌，身份证号码：******************注册号：34003562。五、签约酬金饮纳全（斩定）（大写）：贰佰捌招力元（Z80刀儿好人同价本临工中标价X中标费率。（着本助项目地工多权招标，则施工中标价为多阶段施工中标价之和），进府收理费按照当时阶段招标工程施工中标价计算支付，相天系数忽哈不计。暂定合同价以万元为单位，小数位直接舍弃不计。。中标监理费率：0.868%最终监理费用结算根据工程决算审定价格作为基数，乘以监理中标费率进行计算。即：最终监理服务费=中标监理费率×工程决算审定价格。且最终结算价不超过监理费概算价。包括：1.监理酬金：/2.相关服务酬金：/其中：（1）勘察阶段服务酬金：（2）设计阶段服务酬金：（3）保修阶段服务酬金：/（4）其他相关服务酬金：六、期限理明限：白监理合同订日超至工程工验收备交（用CS扫描全能王满）（句括招标阶段、施工图设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺阳责任期阶段等）。七、双方承诺1监理人向香托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2委托人向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。八、合同订立1.订立时间：2022年12月28日。2.订立地点：庐江县台创园本同一式拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。监理人：安徽恒信建设工程委托人：安徽省合庐产业管理有限公司（盖章）新城建设投资有限公司（盖章）.住所：住所：邮政编码：邮政编码：~法定代表人或其授权法定代表人或其授权纰的代理人：（签字）的代理人：（签字）211开户银行：开户银行：3C12*015C。账号：安徽恒信建设工程管理有限公司账号：341307000018000362684电话：电话：交行合肥阜阳路桥支行传真：传真：CS扫描全能王第二部分通用条件采用《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）中通用合同条款。CS扫描全能王第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：执行通用条款。2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：本项目监理主要对象为工程及相关配套工程，施行全过程监理，监理、咨询服务范围包括但不限于：项目前期。无条件接受招标人委托和要求，牵头办理各项报建、报批手续，直至取得施工许可证：负责合同洽谈、拟定，审核设计方案，施工图预算（工程量、报价清单）牵头协调与外界各项交涉事项。项目施工阶段。负责项目全过程的质量、安全、进度、造价等控制管理。牵头组织各项审查、论证等会议：审批各项文件、方案、报告，审批监管资金拨付：记录、收集、保存各项文件、纪要，检测、监测报告（承担丢失，作假责任）：无条件接受招标人各项咨询工作并承担监理咨询主体责任，直至项目竣工验收。负责进驻构件厂监造，总包范围之外的供水、供电、燃气、有线电视等综合管网的协调管理工作。竣工验收阶段。无条件接受招标人委托和要求，牵头办理各项验收备案、移交工作，负责审核工程决算文件等。项目交付后。工程缺陷责任期和养护期内无条件接受招标人委托和要求，监理各项维修、养护工作，牵头办理各项备案工作。2.1.2监理工作内容还包括：1、审查施工单位各项施工准备工作，下达开工通知书；2、督促施工方施工管理制度和质保体系的建立、健全与实施；CS扫描全能王3、审杳施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；4、协助施工单位图纸设计、装配式深化、清单编制审核、施工图交底、图纸会审，柽优选柽构件厂，派驻专业人员驻场监造；5、审核和确认施工方提出的分包工程项目及选择分包的单位；6、编制投资控制计划，复核已完工程量，签署工程付款凭证；7.审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试和监控；8.监督施工方严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承建商实施预控措施；9.控制工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证参与工程质量事故的分析及处理；10.分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；11.协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承建商之间的争议：12.督促检查安全生产、文明施工；13.督促施工单位商整理合同文件及施工技术档案资料；14.组织对工程初验并参与工程竣工验收，对施工质量提出评估意见：15.协助委托人进行报审、报批、报建等相关手续；16.协助项目使用单位在二次招标过程中完善功能需求并提供相关设备、资料等的技术支持，提供设备及材料询价、咨询等工作：17协助建设单位对需要二次招标的内容提供技术支持并对需要二次招标的需求计划、招标文件和工程量清单进行审核：18.做好施工过程中的投资控制，对设计变更合理性审核、设计变更费用审核、经济签证的审核（量和价的审核）、工程结算的审核：CS扫描全能王19.组织工程验收：分部验收、单项验收（环保、规划、人防、消防、档案等验收）、工程竣工验收；20.组织对图纸的综合审查；21.协助发包人进行日常资料管理及竣工资料的归档、移交、管理；22.工程设计变更的审查和协调，包括与设计单位的沟通和协调工作，做好设计变更的费用分析和技术分析等；23.履行规范相关要求和规定，做好见证取样、施工旁站等；24.招标文件中规定的和投标承诺的其他内容：25.相关法律法规规定的监理工作内容。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：通用条款，并执行GB/T50319-2013《建设工程监理规范》，相关法律法规，招标人授权和要求，本招标文件等。2.2.2相关服务依据包括：\2.3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形：拟派现场监理人员，未经招标人同意，中标人不得擅自更换。2.4履行职责2.4.3对监理人的授权范围：工程施工现场的质量、进度、投资、安全控制，合同管理、信息管理，现场之间的协调全权委托监理单位在涉及工程延期和（或）变更，监理人须经发包人书面同意后方可向承包人发布工程延期和（或）变更通知。2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：2.5提交报告监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：监理规划在开工前7天内提交1份，监理月报在当月月CS扫描全能王底前提交1份2.7使用委托人的财产附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：4C监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：3委托人义务3.4委托人代表委托人代表为：谈龙隆3.6答复委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。4违约责任4.1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）4.2委托人的违约责任4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：5.支付5.1支付货币币种为：人民币，比为上汇率为：5.3支付酬金本项目正负零全部完成后支付至定合同价的20：主体体构封项后文付至定合同价的40.主体购收行文付至定合网的设工CS扫描全能王验收后支付至暂定合同价的70%；竣工验收后支付至暂定合同价的80%；结算审计完成支付至结算审定价的97%；余款待缺陷责任期满全额支付。最终监理合同价格=监理范围工程竣工结算审定价格*监现中标费率6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件：双方签字盖章并提交履约保证金后生效6.2变更6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：无7.争议解决7.2调解进行调解。本合同争议进行调解时，可提交7.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式（1）提请合肥市仲裁委员会进行仲裁。（2）向发包人所在地人民法院提起诉讼。8其他8.2检测费用委托人应在检测工作完成后天内支付检测费用。8.3咨询费用委托人应在咨询工作完成后天内支付咨询费用。8.4奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；奖励金额的比率为%。CS扫描全能王8.6保密监理人及监理工程师对参与本项目获知的委托人申明的保密事项和期限：信息予以保密，未经委托人许可不得向第三人泄盛\监理人申明的保密事项和期限：\第三方申明的保密事项和期限：8.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：须经发包人同意9.补充条款9.1监理人不得对本工程监理工作进行分包或转包。否则，委托人有权解除本合同并要求监理人支付合同暂定总金额4%的违约金。9.2工程施工过程中，中标人配备的人员及时到位，配备专业人员。招标人有权根据现场实际情况，要求中标单位配备相应专业、数量的监理人员，中标单位应无条件接受，否则视为违约行为。监理公司不得擅自更换项目总监、总监代表及专业监理工程师，如确要更换，应提前10天书面报告招标人，更换的项目总监的资格和阅历及经验等不得低于更换前的总监理工程师，且经招标人方面试合格方可办理更换，同时扣除中标人30万元违约金；更换其他专业监理人员，按上述程序办理，换总监代表的，按20万元/人·次处违约金；更换专业监理工程师的，按5万元/人次处违约金；更换监理员的，按2万元/人·次处违约金。9.3监理人员在本合同履行期限内的人身保险和人身伤害由监理人承担，委托人概不负责。9.4委托人在工程施工期间，委托人不定期地组织有关专家或第三方巡查对工程质量、安全等进行抽查，如发现工程中材料、质量及安全文明等未达到质量标准且未被监理人员发现并纠正，视为监理失职，将严格按照有关标准进行处违约金：若被上级主管部门通报处违约金的，视情每次给于2-5CS扫描全能王万元违约金处违约金。9.5监理人负责监理区域的安全监理，配备专职安全监理员，制定相应的施工安全监理措施，并承担由于监理措施不力造成的经济损失和责任。凡由于监理责任而影响工程造价、工期和质量的，造成的工期滞后和经济损失由乙方承担。委托人有权从工程施工监理费按相关规定扣减并追索损失费用。9.6工程质量的报验工作由监理人督促施工单位完成。遇有质量缺陷，必须按质量验收规范要求施工单位返工或停工处理，未履行监理责任而造成的损失由监理人承担。9.7监理人必须在每周监理例会前上报工程存在问题、工程形象进度与下周计划报表。9.8监理人必须对工程设计变更、签证、结算审核持严谨、负责的态度且在一个日历天内完成审核工作，审核中若（A-B）/B>10%时（其中：A指监理人审定施工单位送审的工程价，B指经审计机构审定后的工程价），给予自10%超出部分乘以2倍监理费率的违约金（即（A-B*1.10）*2*监理中标费率），委托人在支付结算款时直接予以扣除。若（A-B）/B>15%时，给予自10%至15%部分按乘以2倍监理费率的违约金，超出15%部分按乘以5倍监理费率的违约金（即（（A-B*1.15）*5+（B*1.15-B*1.10）*2）*监理中标费率，委托人在支付结算款时直接予以扣除。工程变更必须征得招标人的书面同意。9.9监理考核规定（1）每周未按时召开监理例会或总监未主持会议的，给予1000元/次违约金处违约金。（2）监理人在投标文件中承诺用于本工程的仪器设备、办公设备及交通工具，必须及时配备，否则视为违约，按市场价两倍从监理费中扣减。（3）承担本工程施工监理的监理机构须进驻现场，总监代表、专业监理工程师、监理员必须常驻现场，每月不少于26天。总监每月不少于10天，现场执行视频打卡考勤制度（监理自备一条指纹打卡机），无故缺勤按1000元/次处违约金。由项目总监理工程师负责对项目部所有监理人员出勤考勤，业主单位将对项目监理部考勤情况进行不定期抽查，发现未按要求考勤的，0.2CS扫描全能王万元/次对中标监理单位进行处违约金。经抽查连续两次考勤不合格的，业主有权进行处违约金，直至清退出场，并记入不良行为记录。本项目监理机构的所有监理人员均应专业对口或具有与其岗位工作适应的工作经历，并且所有监理人员均须有执业证书或上岗证书；具有作风正派、廉洁率公、吃苦耐劳、认真负责的品质。（4）监理人应当在施工材料进场时对其质量进行严格检验，如育质量不合格材料投入使用，造成委托人损失的，委托方有权按500~1000元/次对监理人进行违约金。（5）监理人未履行职责进行日常巡查，放松现场工程质量管理，造成工程存在质量隐患，或出现较大质量安全隐患未及时发现并处理的，处以2000~10000元违约金。发生一般安全事故，除追查责任外，另扣除监理费5000~20000元。较大安全事故，除追查责任外，另扣除监理费10000~40000元。重大安全事故，除追查责任外，另扣除监理费20000~60000元；特大安全事故，除追查责任外，另扣除监理费40000~80000元。出现重大质量安全事故的依据国家相关法律严肃处理。（6）工程质量合格，检验批检查验收不及时，无签字、无记录的，处以200-500元违约金。（7）监理日志记录不及时、不详或不实的，处以200~500元违约金。（8）工程重点部位、重点工序无旁站或无记录的，处以200~500元违约金。（9）工程量及经济签证计量、审核不准确或错误的，处以1000~50元违约金。（10）人员配备不到位或未经甲方许可擅自更换人员的，严格按合同约定予以处违约金。（11）进度计划与实际进度偏差较大，未督促完成的，处以1000~10000元违约金。（12）监理人对监理规划、实施细则未及时编制、审核，各项施工方案未及时审批，处以500~1000元违约金。（13）本工程建设管理严格执行相关规定，监理人不应以不了解相关项目管理办法为由而不执行，出现此种情况业主将视其为合同违约。CS扫描全能王（14）监理人及其工作人员必须对委托人负责，现场办理签证必须及时、准确、合理、实事求是，涉及工程量增减，必须会同跟踪审计、委托人现场代表及时进行测量和计量并签证备案。如发现签证未按委开人要求的程序办理或存在较大偏差给委托人造成损失的，应对监理人进行经济处违约金并追偿损失。（15）委托人有权对监理人及其派驻本项目的监理人员的相关工作进行考核，内容包括工程进度、质量、安全等，监理人员未能通过委托人考核的，委托人有权对监理人实施1000元/人次的处违约金。相关人员累计三次考核未能通过老核，委托人有权要求监理人更换该人员，并按照更换监理人员的约定进行处违约金。116监在下发监理通知、审批设计变更和经济签证时需加盖总监任册草，否则委托人有权扣减或停付监理费。g10监理人员在责任期内的人身保险和人身伤害由监理人承担。011T单位未能按会同约定履行各项义务给发包人造成经济换矢，监理工程师应配合发包人向施工单位索赔。g12招标人对中标人在本项目内增加的监理任务，监理单位必须接受。g13保修期内的质量投诉问题若属于结构问题，按照10000元/次从收费中扣除，屋干防水问题，按照2000元/次从监理费中扣除；属于安装间题按照2000元/次从监理费中扣除；属于装饰问题，按照1000元/次从监费中扣除若剩余监理费金额不足，委托人将保留素赔的权利。014收人员需对承包单位农民工工资支付过程进行全面监督，因监埋人员监管不力，造成农民工投诉上访，影响恶劣的，每次处以5000元缴纳违约金。915本工程所有对监理单位的违约金均在进度款中直接扣除。g16本项目招投标文件作为合同文件补充，与本合同具有同等法律效九，加本合同未作约定或约定不明的事项而招标文件有载明的，按照招标文件执行。如本合同的条款内容与招标文件不一致的，按如下原则处理：如本人同务款中“对承包人约定的合同义务”低于招标文件要求或“承包人享有的合同权利（条件）”高于招标文件要求的，按照招标文件执行；如本合同CS扫描全能王条款中“对承包人约定的合同义务”高于招标文件要求或“承包人享有的合同权利（条件）”低于招标文件要求的，承包人同意按照本合同约定的内容执行。如因对前款中是否高于或低于招标文件要求以及选择执行招标文件或执行本合同的约定而产生争议的，发包人对此拥有最终解释和决定权。9.17对于中标人违约造成的损失，赔偿金额按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）9.18拟任总监不得影响本项目报建，如因中标人原因导致无法报建，招标人有权终止合同，并上报公共资源交易监督管理部门按有关规定处理。（合同签订前由招标人核查，依据建设主管部门查询为准）9.19承包人投标文件中配备人员为项目最低要求，如发包人要求承包人增加、调换人员的，承包人应无条件满足。9.20若本项目期限延长，招标人不再支付任何其他延期费用，均包含在本项目的投标报价中。9.21中标人须独立于施工单位就近设置办公场所，食宿自理，相关费用含在投标报价内，若违反该约定，须向建设单位支付违约金，违约金数额为：10万元。9.22执行招标文件第五章委托人要求。CS扫描全能王附录附件A：相关服务的范围和内容附件B：委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备附件C：廉政协议附件D：履约保证金格式附件E：总监理工程师质量终身责任承诺CS扫描全能王附录A：相关服务的范围和内容相关服务的范围和内容A-1勘察阶段：A-2设计阶段：A-3保修阶段：A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：CS扫描全能王附录B：委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备1B-1委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间1.工程技术人员2辅助工作人员3其他人员B-2委托人提供的房屋1名称数量面积提供时间1.办公用房2.生活用房3试验用房4样品用房用餐及其他生活条件CS扫描全能王附件C：廉政协议廉政协议为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护家、集体和当事A的合法权益，安激省合庐产业新城建设投资有限公根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，司以下称甲方）安徽恒信建设工程管理与有限公司（以下称乙方），特此订立本协议共同遵照执行。第一条甲乙双方的权利和义务（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。（二）严格执行长三角医养结合区域中心（合肥庐江）项目（一期）监理的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。第二条甲方的义务一一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。二）方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和服乐活动：不得参与任问形式的助博严通过博方式取的2分及共全开人的的的的文和接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。安以及资工作公品不源求成投受乙方为共住房、婚活动、配子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。*务业务有美的的在方有有关金业，不得亿方介家成者发发人事与甲方业务有关的经济活动。有信公务服价限市的的的方的成、汽车的品不有商的的的的为的的的内有的不有有要的件有投的不的市有的的的采行有国，限有费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。方工作人员不行报受2方价于成成的的设成江利。CS扫描全能王（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或人支付的任何赞用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。（八）乙方须按专项纪检监察工作组（如有）要求开展相关工作。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。甲方投诉联系部门：，联系电话：（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；2.追究乙方其他违约责任；3终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；47方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与中万作为发包人（业主）的工程项目投标。用山的理音，7方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全这遇过不止当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。第五条双方约定大中或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监祭邵门约请乙方或7方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。77CS扫描全能王第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。安徽省合庐产业新城建设投资有乙方（盖章）：安恒信建设工程甲方（盖章）：限公司“管理有限公司法定代表人或（职授权代表：务)法定代表大或（职授权代表：务）签字：签字：姓名：廉政监督联系人车姓名：廉政监督联系人姓名：姓名：签字：签字：电话：电话：地址：地址：日期：日期：CS扫描全能王附件D：履约保证金格式履约保函示范文本、（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与日就（标段编号）的编号：（以下简称“申请人”）于年月（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受5人为其同项下之发包人，基干申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的其融同顶下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下间标本保函”）。一本保函担保范围，承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和脑俏因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（￥）=本保函有效期白开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。面1子在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内尤条件文付，刖还书面款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：1件款通知到达的日期在本保函的有效期内：（2）载明要求支付的金额：（3明由人违反合同义务的条款和内谷：不专龙4同文件约定或我国法律规定免除甲请人或开业人又1贝月；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：knr卡人AoynJET7AHILAo-iialttp7没定保布八水投力H心TE1P117其项下任何权利，对我方不发生法律效力。一业技l人同不成不出效，数、被销、汉用P，T2独立有效。七本保品顶下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消火。..Laniettnia7ocirtisaAII11-5-79CS扫描全能王地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）：（签字）地址：邮政编码：电话：传真开立时间：年月日CS扫描全能王附件E：总监理工程师质量终身责任承诺总监理工程师质量终身责任承诺致：安徽省合庐产业新城建设投资有限公司（招标人名称）本人作为拟委任的总监理工程师，承担相关质量终身责任，现郑重承请如下：一、严格执行工程监理规范；二、严格按工程进度及监理工作情况配备人员，并确保所有大员到岗股职：三、严格依照法律、法规以及有关技术标准、经施工图审查机构审查合格的设计文件和监理合同对工程实施监理；四、发现施工过程有违法违规和违反工程建设强制性标准的行为，应签发监理通知书，要求施工单位整改，并认真对整改的结果进行复查，情况严重时，应签发工程停工令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停工的，应及时向有关主管部门报送监理报告；五、严格依法依规履行相关工程质量检查、验收及调查、处理事故等监理责任：六、履行其他法律法规规定的职责。总监理工程师：（签字）日期：年月日CS扫描全能王回单LEL回单类型支付结算236157260667业务名称2编号支付汇兑（对公对私）凭证号码Te种类主账号侣贷标志341307000018000362684信方Ten人乐号安徽恒信建设工程管理有限公司TeE人户名交通银行合肥皇阳路桥支行A护行名称01302071009100413353IE人账号日安徽省合庐产业新城建设投资有限公司E人户名中国工商银行股份有限公司庐江支行计业务开户行名称人民币金额104,000.0021E8785D金额大写砷福元整实时转账打印次数转东方式1长三角医养结合区域中心（合肥庐江项目（一期）监理合同指要长三角医养结合区域中心（合肥庐江项目（一期）监理合同履约保证金附加信息2022-12-27会计流水号配账日期EEW0000024013730记账机构01341603999经办柜员EEW0000记账柜员EEW0000复核柜员授权柜员CS扫描全能王
投标 / 标书制作要点（原创）
本长三角医养结合区域中心项目监理涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。安徽省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
