武汉市公厕改造 EPC外墙涂饰工程 办公室建设及营区修缮工程 学生宿舍及生活配套设施项目工程总承包 产业化基地建设 外立面改造工程采购合同公告（武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心2026）
一、合同编号： HTBH202601220230
二、合同名称： 2025年公厕改造项目施工合同
三、项目编号： JXZX-2025-090
四、项目名称： 2025年公厕改造项目
五、合同主体
采购人（甲方）： 武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心
地 址： 江汉区公共厕所管理中心
联系方式：13131589888
供应商（乙方）：湖北尚领建设工程有限公司
地 址：武汉市
联系方式：13907177716
六、合同主要信息
主要标的名称：2025年公厕改造项目
规格型号（或服务要求）：详见合同文本
主要标的数量：1项
主要标的单价：1730000
合同金额： 173.000000万元
履约期限、地点等简要信息：履约期限：2025年12月18日至2026年02月16日；履约地点：武汉市江汉区
采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2025-12-18
八、合同公告日期： 2026-03-03
九、其他补充事宜：无
附件：
2025年公厕改造项目施工合同(1).pdf
2025年公厕改造项目施工合同(1).pdf
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
工程编号：合同编号：2建设工程施工合同公（2025年公厕改造项目）海海E作（五号格式合同-江房咨询）1扫描全能王创建合同协议书发包人：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心（以下简称发包人）项目管理人：武汉市江房工程管理咨询有限公司（以下简称项目管理人）承包人：湖北尚领建设工程有限公司（以下简称承包人）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就2025年公厕改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年公厕改造项目；2.工程地点：武汉市江汉区内；3.工程立项批准文号：江发改局批2025132号；4.资金来源：区财政资金；5.工程规模：对清芬公厕、民生菜场公厕、万科金色家园公厕、后襄河北路公厕、肖家公厕、博物馆公厕、王家墩公园公厕、大江家院公厕等8处公厕进行改造，主要改造内容包括室内布局调整、墙地面顶棚装修改造、给排水、机电、通风及除臭等工程，更换原有公厕标准偏低的服务设施。新建汉口火车站公厕（成品吊装式公厕)，对20座公厕进行适老适幼改造；6.工程承包内容及范围：根据项目图纸、工程量清单完成所有施工，及发包人要求的项目其他内容。1扫描全能王创建二、合同工期1、自2025年12月18日起开工至2026年2月16日完工，工期为60日历天。2、承包人计划开始工作时间：2025年12月18日，实际开始工作时间按照监理人发出的开工令时间为准。三、合同价款1.签约合同价为（暂定）：人民币（大写）壹佰柒拾叁万元整￥1730000.00元），其中不含税价款为：1587155.96元，税金价款为142844.04元（税率为9%）。2、合同暂列金额为35292元；专业工程暂估价为9000元。3、合同价格形式：单价合同，综合单价包含完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。四、进度款支付1、施工合同签订，承包人进场后，发包人按合同总价（不含暂列金及暂估价）的30%支付第一笔进度款，即505712.4元。第一笔进度款已包含安全文明施工措施费（100%）。2、“工程形象进度完成至80%，承包人按项目管理人要求报送进度产值申请，经监理确认，达到合同规定的标准后。发包人依据跟审单位产值审核意见，向承包人支付合同总价（不含暂列金及暂估价）的70%”，即674283.2元。3、项目竣工验收合格，经竣工结算并经财务决算后，发包人向承包人2扫描全能王创建支付至财务决算报告价款的98.5%。4、余下财务决算报告总价的1.5%尾款作为工程质量保证金，可以以银行保函的方式替代工程质量保证金。缺陷责任期满且运行稳定、安全可靠，经使用单位确认无质量问题，发包人按财务决算报告一次性支付尾款，不计利息。5、承包人应在本合同约定的每次应付款前，按项目管理人要求，提交请款资料，经跟审及发包人确认金额后，需附上合法合规的增值税发票，提供的发票金额应与发包人实付的金额一致，否则发包人有权拒绝付款，由此导致逾期付款的责任由承包人自行承担。前述金额均为含税价。五、竣工结算1、工程量计算：依据图纸会审记录、工作联系函、设计变更单、现场签证单、竣工图、经发承包人及各方确认施工组织方案等有效的结算资料进行计箅；2、合同价款调整：参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。工程计价执行2018年《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、2019年《湖北省房屋修缮工程消耗量定额及全费用基价表》等现行定额规范。3、材料价格调整：材料价优先选用《武汉建设工程价格信息》，缺项的材料或者对材料品牌有特殊要求时，采用发包人、承包人、项目管理人及跟踪评审单位共同确认的市场价格。4、本项目承包人需按项目管理人要求上报工程竣工结算，经审计审核后双方确定最终审定金额，若审减率超过15%，超出部分产生的审计费用3扫描全能王创建由承包人承担，经发包人与项目管理人同意由承包人支付给咨询人。5、合同工程完工后，承包人应在经发包人、项目管理人、监理单位、跟审单位、确认的有效资料基础上汇总编制完成竣工结算文件，应在提交竣工验收申请的同时提交竣工结算文件。竣工验收后一个月内，仍未提交竣工结算文件，发包人有权根据结算审计单位的报告作为支付结算款的依据，承包人应予以认可。六、工程质量1、工程质量符合（合格）标准，满足国家、湖北省、武汉市及行业主管部门颁布的有关安全施工、质量检验以及验收标准、规范、规程或文件等要求。确保项目工程一次性验收合格。2、监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进8行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，《承包人才能进行覆盖。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，无论工程隐蔽部位质量是否合格，监理人揭开检查增加的费用和延误的工期均由承包人承担。3、承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。主要建筑材料在使用前必须做试验报告，其质量需经监理单位验签后方可实施。4、因承包人原因造成工程质量不合格的，项目管理人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。5、发包人、项目管理人或监理人发现工程质量、施工安全存在事故隐P4扫描全能王创建患的，有权要求承包人立即整改并报发包人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。七、安全文明施工与环境保护1、承包人应当履行《施工安全协议书》内容，做好施工过程安全文明施工与环境保护的工作。2、承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则项目管理人、发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。八、工期和进度1、因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期。因承包人原因造成工期延误的，每逾期一天，按合同价的1%支付违约金，违约金最高不超过合同金额的5%。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。2、承包人遇到不利物质条件或不可抗力时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知项目管理人和监理人。监理人经发包人、项目管理人同意后应当及时发出指示，指示构成变更或签证的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。九、缺陷责任与保修1、缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，缺陷责任期为两年。2、在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的5扫描全能王创建工程各部位保修年限承担保修义务。十、本合同所附下列材料构成本合同不可分割部分1、中标通知书（成交通知书）12、报价文件及其相关承诺补充等3、招标文件及工程量清单编制说明4、图纸、技术标准及其他国家法律、规范文件十一、其他事项.1、工程竣工后施工方需提供2套竣工资料，以作存档备案。2、本合同正本一式捌份，均具有同等法律效力，发包人、项目管理人各执叁份，承包人执贰份。本合同签订之日起生效，未尽事宜三方协商解决。6扫描全能王创建项目管理人：武汉市江房工承包人：湖北尚领建设工程修有限公有限公司热测省武汉市江汉区住武汉汉区中1汇发路号二期二楼花例通邮政编码：邮政编码：王法定代表人或其法定代表人或其法定代表人或其授权的代理人：宋显授权的代理人：授权的代理人：42010210057618开户银行：开户银行：汉口银行友谊支开户银行：中国建设银行股行份有限公司武汉同馨花园支行账号：账号：101031000324239账号：42050110102100000696纳税人识别号：纳税人识别号：纳税人识别号：91420103MA49KPDE7H91420112MA49BFHNXX电话：电话：027-65696599电话：传真：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：电子邮箱：签订日期：2025年12月18日7扫描全能王创建口附件：附件1：承包人主要施工管理人员表附件2：工程质量保修书附件3：施工安全协议附件4:工程建设项目廉政协议书、,8扫描全能王创建附件1：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管赵勐总经理初级华烁医药科技（黄冈）有限公司产业化基地建设其他人员田华财务经理中级陈田田安全主管初级二、现场人员项目经理郭集艳项目经理/桥西商厦外立面改造工程EPC外墙涂饰工程武汉市征兵服务站和征兵办公室建设及营区修缮工程劳务分包合同项目副经理////技术负责人徐俊玲技术负责人工程师华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程总承包（EPC）项目一临建工程专业分包造价管理吴晓曼造价员初级华烁医药科技（黄冈）有限公司产业化基地建设质量管理廖广辉土建质量员初级桥西商厦外立面改造工程EPC外墙涂饰工程材料管理那晖材料员初级桥西商厦外立面改造工程EPC外墙涂饰工程武汉市征兵服务站和征兵办公室建设及营区修缮工程劳务分包合同计划管理胡正鼎资料员初级桥西商厦外立面改造工程EPC外墙涂饰工程安全管理芦花安全员初级桥西商厦外立面改造工程EPC外墙涂饰工程其他人员宋昱施工员初级桥西商厦外立面改造工程EPC外墙涂饰工程武汉市征兵服务站和征兵办公室建设及营区修缮工程劳务分包合同9扫描全能王创建附件2：工程质量保修书发包人：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心（以下简称发包人）项目管理人：武汉市江房工程管理咨询有限公司（以下简称项目管理人）承包人：湖北尚领建设工程有限公司（以下简称承包人）发包人、项目管理人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2025年公厕改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及三方约定的其他项目。具体保修的内容，三方约定如下：1.本合同所包含的所有工程项目、设计变更、现场签证、合同条件约谈记录以及三方会议纪要约定等全部内容，由于承包人原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题，均属保修范围。2.由于承包人原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题，造成发包人和业主的全部直接和间接损失，由承包人无条件承担。所有费用从发包人支付承包人的任何款项中直接扣除，无需承包人认可。10扫描全能王创建3.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，视情况处10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。4.由于承包人原因造成的工程质量缺陷或材料设备质量缺陷问题导致业主投诉及索赔时，承包人授权发包人全权代表承包人与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经发包人和业主签字后立即生效，发包人将承包人须承担的费用总额从发包人支付承包人的任何款项中直接扣除，无需承包人书面认可。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3.装修工程为2年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7其他项目保修期限约定如下：不低于法定保修期限质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期11扫描全能王创建工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期，.自单位/区段工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金IC四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人、项目管理人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分-包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由项目管理人组织验收。五、保修费用工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。三方约定的其他工程质量保修事项：按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，承包人将在接到保修通知后24小时内派人维修，直到达到合格的质量标准。12扫描全能王创建口G工程质量保修书由三方在工程竣工验收前共同签署，作为工程承包合同附件，其有效期限至保修期满区城海项目火人湖北尚领设工程）有限公请有有公恒公共住所30住所：风民主一住所：湖北省武汉市江汉区102100f例听街74-78号4层江发路9号二期二楼201室-1邮政编码：邮政编码：邮政编码：印法定代表人或其法定代表人或其法定代表人或其授权的代理人：宋授权的代理人：授权的代理人：442010210057818培开户银行：开户银行：汉口银行友谊支开户银行：中国建设银行股.行份有限公司武汉同馨花园支行账号：账号：101031000324239账号：42050110102100000696纳税人识别号：纳税人识别号：纳税人识别号：91420103MA49KPDE7H91420112MA49BFHNXX电话：电话：027-65696599电话：传真：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：电子邮箱：13扫描全能王创建附件3：施工安全协议发包人：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心（以下简称发包人）项目管理人：武汉市江房工程管理咨询有限公司（以下简称项目管理人）承包人：湖北尚领建设工程有限公司（以下简称承包人）为维护三方的共同利益为目的，确保施工工程在施工中人身的安全，保证施工质量，保持良好的工作秩序、卫生环境等要求，三方之间经过友好协商，自愿达成本协议，以供三方共同恪守。一、工程概述1、工程名称：2025年公厕改造项目2、施工地址：武汉市江汉区内；二、工程期限自2025年12月18日起开工至2026年2月16日完工。三、协议主要内容1、施工过程中所需工具承包人自行配备，承包人施工过程的施工人员生活费用及其相关管理由承包人负责。承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理。2、承包人在接受发包人委托后，自行安排相关施工人员。承包人安排的施工人员必须是专业性、无任何不良嗜好，无犯罪记录人员。承包人自行安排的施工人员应当准确核查其基本信息(包括住址，籍贯、生活来往人-714扫描全能王创建群、身份证基本信息等）3、承包人应当为其在发包人施工工地的施工人员配备相应的安全防护器材，确保施工安全顺利进行。4、施工过程中，承包人应当配备相应的安全管理人员，全权负责现场施工人员的安全管理。承包人应按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、项目管理人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。5、承包人应当给其现场施工人员购买相关的人身伤害保险。在施工的过程中应当按照相关的安全施工制度进行施工。如若在施工过程中发生意外，造成损失的，现场施工人员有过错的前提下，施工人员自身应承担相应的损失责任，剩余损失由承包人单独承担，发包人、项目管理人不承担任何损失责任。现场施工人员无过错的前提下，造成的损失由承包人单独承担，发包人、项目管理人不承担任何损失责任。6、贯彻谁施工谁负责安全的原则，由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、项目管理人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。承包人在施工期间，造成自身人员的伤亡，火灾等事故（包括承包人责任造成的发包人、项目管理人人员和自身人员，第：三人伤亡等），发包人、项目管理人有协助紧急抢救伤者的义务，承包人应当负责事故的善后处理和相关赔偿事宜，发包人、项目管理人不承担任何损失责任。15扫描全能王创建7、承包人应服从发包人、项目管理人现场管理员的管理。施工过程中发生纠纷找到管理人员进行沟通处理，确实处理不了的，应当告知发包人、项目管理人，由项目管理人进行沟通处理。若承包人施工人员在现场施工同其他施工人员发生纠纷，承包人应当提前预防。若实际已经发生后，造成相关损失的，由承包人处理相关善后和赔偿事宜，发包人、项目管理人不承担任何责任。8、在施工过程中当天产生的垃圾应当日清理干净。施工结束后，承包人应对施工现场进行清理，并按照现场管理要求，将垃圾清理到指定位置。清理出的垃圾不能随意堆放在施工现场的场地内，对外发生的污染、交通等意外事故由承包人负责。9、承包人现场施工人员当日施工完毕后，应安排安全员对现场用水、用电及涉及施工安全等隐患内容进行巡查，并做好日常巡查记录。在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆物品以及临街交通要道附近施工时，施工前应向做好安全防护措施，经发包人、项目管理人或监理人认可后方可实施。10、工程质量及验收标准：（1）承包人在施工过程中，如果遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，或其他影响施工安全的情况，承包人应立即停工，并采取安全保护措施，及时跟监理人及发包人、项目管理人反映。（2）工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家及行业安全技术标准）、以及发包人、项目管理人工程项目安全技术要求和需要。因承包人盲16扫描全能王创建目蛮于、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，发包人、项目管理人有权要求承包人停工或返工，返工费用由承包人承担，由此造成材料浪费及经济损失全部由承包人负责赔偿，工期不予顺延。11、工程付款方式（1）承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用，否则造成的不良后果由承包人承担。（2)承包人在保障施工质量，施工安全的前提下领取相应的工程款。若承包人未能保障施工质量，承包人所得工程款应退还至发包人。若承包人在施工过程中出现安全事故，发包人有权暂时拒付相关工程款，由承包人自行处理妥善后，可向项目管理人申请，由发包人支付相关工程款。（3）质保金：质保金按施工合同约定，因质量原因造成的返修，由承包人负责，返修费用由承包人承担。工程保修期间，承包人应在收到发包人、项目管理人书面通知3日内派人修理，否则发包人、项目管理人可委托其他单位或人员修理，其费用由发包人在承包人质保金内扣除，不足部分由承包人支付。四、其他约定1、若承包人无正当理由单方终止本责任书，如无故终止，除承担由此给发包人造成的经济损失外，按工程总造价10%向发包人支付违约金。2、若承包人违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故及发生其他导致本协议无法履行的行为，发包人有权单方解除本协议书并要求承包17扫描全能王创建1人退场，承包人对该行为给发包人造成的经济损失应当予以赔偿。3、本合同未尽事宜，三方应协商解决，协商不成，提交发包人所在地人民法院审理。项目理房工承包人：湖北尚领建发包人程管咨询限公有限公司DL一住所：湖北省武汉市江汉区住所：住所号4层江发路9号二期二楼街74201室-1邮政编码：邮政编码：邮政编码：送法定代表人或其法定代表人或其法定代表人或其授权的代理人：授权的代理人授权的代理人：42010210057818开户银行：开户银行：汉口银行友谊支开户银行：中国建设银行股行份有限公司武汉同馨花园支行账号：账号：101031000324239账号：42050110102100000696纳税人识别号：纳税人识别号：纳税人识别号：91420103MA49KPDE7H91420112MA49BFHNXX电话：电话：027-65696599电话：传真：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：电子邮箱：18扫描全能王创建附件4：工程建设项目廉政协议书发包人：武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心（以下简称发包人）项目管理人：武汉市江房工程管理咨询有限公司（以下简称项目管理人）承包人：湖北尚领建设工程有限公司（以下简称承包人）为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目三方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保三方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护三方合法权益，现就（项目名称）签订本廉政协议书。第一条三方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。19扫描全能王创建o3第二条发包人、项目管理人的责任发包人、项目管理人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人、项目管理人或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人、项目管理人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条承包人的责任T0应与发包人、项目管理人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和A程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向发包人、项目管理人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。20扫描全能王创建（二）不准以任何理由为发包人、项目管理人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为发包人、项目管理人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为发包人、项目管理人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）发包人、项目管理人工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）承包人工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人、项目管理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条合同生效本协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。本协议书的有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第六条合同份数本合同正本一式捌份，均具有同等法律效力，发包人、项目管理人21扫描全能王创建项目管理K低房工承包人：湖北尚领建设工程咨限有限公司公共辰住所：住所湖北省武汶重江汉区各筒角氏号期二楼街778201室-邮政编码：邮政编码：邮政编码：画法定代表人或其法定代表人或其法定代表人或其授权的代理人：宋显授权的代理人：授权的代理人：42010210057818开户银行：开户银行：汉口银行友谊支开户银行：中国建设银行股行份有限公司武汉同馨花园支行账号：账号：101031000324239账号：42050110102100000696纳税人识别号：纳税人识别号：纳税人识别号：91420103MA49KPDE7H91420112MA49BFHNXX电话：电话：027-65696599电话：传真：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：电子邮箱：123扫描全能王创建
投标 / 标书制作要点（原创）
本公厕改造 EPC外墙涂饰工程 办公室建设及营区修缮工程 学生宿舍及生活配套设施项目工程总承包 产业化基地建设 外立面改造工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。武汉市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
