幼儿园扩建项目工程 幼儿园扩建采购合同公告（珙县王家镇中心幼儿园2026）

珙县王家镇中心幼儿园扩建项目工程合同公告

项目编号：
YBSXES202501425
项目名称：
珙县王家镇中心幼儿园扩建项目工程

合同签订时间：
2025-08-09
合同金额（元）：
173240.37

项目业主名称：
珙县王家镇中心幼儿园
施工企业名称：
四川珙州建筑工程有限公司

合同附件：
珙县王家镇中心幼儿园扩建项目合同.pdf

珙县王家镇中心幼儿园扩建项目施工合同建设单位：珙县王家镇中心幼儿园施工单位：四川珙州建筑工程有限公司签订地点：珙县王家镇中心幼儿园签订日期：2025年8月1/5工或整改的费用由乙方承担，工期不予顺延；经返工或整改后验收为仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担合同价款20%的违约金，造成甲方损失的另行承担赔偿责任。五、工程造价、结算、履约保证金及付款方式：1、合同价以甲方的使用要求为依据；2、合同金额为（大写）：壹拾柒万叁仟贰佰肆拾元叁角柒分小写：173240.37元（其中含安全文明措施费）：其中含人工、机械、材料、运输、作业、安全、质量及工期、税费、风险等。3、工程量结算原则最终结算价以审计报告价为准。4、付款方式：本项工程结算审核后支付至审核金额的97%，余下3%为工程质量保证金，在质量保证期（2年）满后无息支付。拨付工程款前，施工方需向业主提供开据的正式发票及相关佐证资料附件。1520六、支付方式：施工单位按照符合珙县的纳税管理规定出具工程发票，由建设单位采用银行转帐支付至施工单位银行基本账户。七、本合同中关于施工单位违约的具体责任如下：1、施工单位不得将本工程转包。如果转包，建设单位有权立即终止合同，并责令施工单位立即退场，已实施的工程不支付工程款。2、施工单位未按要求办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由施工单位承担。3、因施工单位原因不能按合同约定工期竣工，每延误一天，须支付建设单位1000元违约金；如施工单位超过合同约定工期20天仍未完工，建设单位有权解除合同，责令施工单位限期撤场。4、施工期间，施工单位未经建设单位书面同意，擅自连续停工3日以上或累计停工5日以上，建设单位有权解除合同，责令施工单位限期立3/5工。十二、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。十三、本协议书一式陆份，建设单位贰份，施工单位贰份，招标单位贰份；具有同等法律效力。十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。真中Ci建设单位：珙县家角中心幼儿园施工单位：（盖单位章）（盖单位）：：67号：100801040009732（）20600u1法定代表人：邓正法定代表人：或其委托代理人（签字）：或其委托代理人（签字）：11222025年8月9日2025年8月9日515

---

投标 / 标书制作要点（原创）

本幼儿园扩建项目工程 幼儿园扩建涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086