沈阳市配套工程采购合同公告（沈阳市苏家屯区实验幼儿园2026）
一、合同编号： JH21-210111-00401-001-01
二、合同名称： 苏家屯区实验幼儿园英国宫分园配套工程
三、项目编号： JH21-210111-00401
四、项目名称： 苏家屯区实验幼儿园英国宫分园配套工程
五、合同主体
采购人（甲方）： 沈阳市苏家屯区实验幼儿园
地 址： 苏家屯区桂花街158号
联系方式：15804000303
供应商（乙方）：沈阳鑫隆建设工程安装有限公司
地 址：沈阳经济技术开发区花海路26-13-8F
联系方式：13478349356
六、合同主要信息
主要标的名称：苏家屯区实验幼儿园英国宫分园配套工程
规格型号（或服务要求）：英国宫分园配套工程
主要标的数量：1
主要标的单价：2518635.19
合同金额： 251.863519万元
履约期限、地点等简要信息：无
采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2021-12-15
八、合同公告日期： 2026-03-25
九、其他补充事宜：
附件：
苏家屯取实验幼儿园合同.pdf
苏家屯取实验幼儿园合同.pdf
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
（GF-2017-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：沈阳市苏家电区检幼国承包人（全称）：油2日隆设工程装有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就称区验国英国宫国西工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：苏家区实验幼园英国宫分园配食工程2.工程地点：沈市苏家区实验幼儿园3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政拨款5.工程内容：量清单全部内群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）6.工程承包范围：幼园建锅面积2825平方米。室内装饰、校国大门、门、硬道路塑胶操场、火气配真的有按及地下管网沟等配程二、合同工期计划开工日期：0001年月16日计划竣工日期：000年月31日。1工期总日历天数：168天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币（大写贰佰伍抬壹万捌陆信（0.65少元；叁拾五元壹角玖分其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）元);（￥（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（￥元);（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥元);（4）暂列金额：人民币（大写）￥元）2.合同价格形式：周定单你五、项目经理承包人项目经理：杨心冈山六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：2本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于0/年10月5日签订。十、签订地点本合同在苏家实验幼园签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自又方约定旧后生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。4(公章）承包人：发包人：：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）(签字）组织机构代码：组织机构代码：87065286636地址：地址：沈阳经济开花海冾26-13-8F邮政编码：邮政编码：11）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：王10108电话：电话：9-82P3302传真传真：022-8330电子信箱：电子信箱：100）开户银行：开户银行：东银（中国有限部部阳径账号：区数账号：13P510010121005调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：无12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：设计受更，甲方认可以签证，招标图以外新增加工程项风险费用的计算方法：最修合款成经审计部门帘计由其李招审计咨询公司审定风险范围以外合同价格的调整方法：无2、总价合同。总价包含的风险范围：121风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价格的调整方法：无项3、其他价格方式：-12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无预付款支付期限：无预付款扣回的方式：无12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：按海用夆软预付款担保的形式为：接用学软12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：20123省建设程计价依据—12.3.2计量周期关于计量周期的约定：天12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：20用学款一12212.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：无12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项[总价合同的计量]约定进行计量：无12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：无12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按财政拨款度付款12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：控高用转12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：报田款（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：通的条款（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：挖用条:发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按123（2）发包人支付进度款的期限：用发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：方12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：按软一3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前2y小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。13.2竣工验收-13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按用条发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按海用113.2.5移交、接收全部与部分工程124承包人向发包人移交工程的期限：按用发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：接通田承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按用款13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：天（1）单机无负荷试车费用由无承担；（2）无负荷联动试车费用由天承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：天13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：程验韦14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工10日内125竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款在的14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按用采款发包人完成竣工付款的期限：按用采款关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：拉的用军14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：承包人提交最终结算申请单的期限：天的14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：无（2）发包人完成支付的期限：天-15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：-15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：的用录126在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：期满时天息近还信量保证金15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：不低于国家法定最低年限15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：立12716.违约16.1发包人违约后16.1.1发包人违约的情形有发包人违约的其他情形：按通采款16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知-的违约责任：挖福用条款（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：报通-（3）发包人违反第10.1款[变更的范围]第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按用-（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情承况的违约责任：按通用年款式（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：挖量的条款1（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：接的用果款128（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项[发包人违约的情形]约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：投司用款I16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款16.2.3因承包人违约解除合同1关于承包人违约解除合同的特别约定：用条款合发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、青承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：天-17.不可抗力17.1不可抗力的确认致除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其6129他情形：按高用条款17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：无18.3其他保险关于其他保险的约定：无承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：元18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：接用条款20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：按用软130选定争议评审员的期限：找用款争议评审小组成员的报酬承担方式：拍通用年款其他事项的约定：拉面用款20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；地（2）向人民法院起诉。家131附件3:工程质量保修书发包人（全称）：三阳荞家区实验幼园承包人（全称)：阳嘉隆建设工程安装有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就苏家市区实验动国共（工程全称）签订国官分国面已工程工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：天二、质量保修期/设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质童保修期如下：、一租和主体结构工程为议订入17人一口生以用年限;1352层面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为上年;3装修工程为2年;：年；4电气管线、给排水管道、设备安装工程为5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6住空小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;7、其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1363.对于涉及结构安全的质量问），应当按照建投工程质管理条》的规定，立当地建设行政主管部门和有关年门报务：采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章）：过阳鑫隆对设程安有有限公司地址：地址：地阳经济招柵花海馆6-13-8法定代表人(签字)法定代表人(签字)：委托代理人（签字）委托代理人(签字)：13电话：电话：34-8PP3307传真:传真04-8)PP330)开户银行：开户银行：和银行（中国有限公司22日经济招44区开户银行：新账号：1391m04012400账号:邮政编码：11000邮政编码：137沈阳市苏家屯区实验幼儿园英国宫分园配套工程补充协议书发包人（全称）沈阳苏家实验幼园承包人（全称）阳鑫隆建设工程安装有限公司为进一步明确甲乙双方的责任、权力、义务，在《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）基础上，结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。一、工程概况1、工程名称：苏家安验幼国英国宫分园面壹工2、工程地址：苏家区实动国工程内容及承包范围同原合同三、补充内容1、工程结算审计：此项工程需通过沈阳市苏家屯区账政事务服务中心进行结算审计。双方均接受审计结果，最终工程款数额以审计结果为准。承包人在工程完工后15个工作日内向发包人提供结算材料，结算材料如下（1）结算书（包含钢筋图形），需用广联达制做。（2）完整的竣工图纸（3）中标通知书（4）施工合同（5）工程招标文件（6）工程投标文件（7）如有设计变更，需提供设计变更单。（8）现场签证单（9）监理报报告或评定单2、上述所有报送内容均提供电子版及纸质版，电子版结算书为广联达版本、图纸为CAD版、其余材料为PDF版，保存至U盘，纸质版材料需要装订保存并盖公章。3、承包方未提供上述结算材料或提供的结算材料不符合要求，发包方有权不支155付剩余工程款。补充协议与建设工程施工合同不一致时，以补充协议为准。4、上述所有报送沈阳市苏家屯区账政事务服务中心结算完成后，返还履约保证金。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：156
投标 / 标书制作要点（原创）
本配套工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。沈阳市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
