郑州市充电桩及配套设施采购合同公告（郑州市中原区南水北调工程运行保障中心2026）
一、合同编号：中原磋商-2026-1-A
二、合同名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目
三、项目编号：中原磋商-2026-1
四、项目名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心
地址：郑州市中原区中原路与凯旋路口东南角
联系人：李晓康
联系方式：037167622808
2.供应商（乙方）：欧亚高科数字技术有限公司
企业规模：中型
地址：郑州市管城区紫荆山南路105号17层173号
联系人：张敏
联系方式：18137180039
六、合同主要信息
1、合同金额：906675 元
2、采购方式：竞争性磋商
3、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：30日历天；质保期：自验收合格交付之日起3年；履约地点：刁沟恒苑生活园区
4、合同主要标的信息
序号
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
其他电力系统安装
本项目工程量清单及图纸及本磋商文件要求中的全部内容
1批
崔玲娜
豫241202193521
七、合同签订日期：2026年03月23日
八、合同公告日期：2026年4月2日
刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目合同.pdf
第一部分合同协议书发包人（全称）：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心承包人（全称）：欧亚高科数字技术有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就虫原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目。2.工程地点：刁沟村刁沟恒苑生活园区。3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政资金。5.工程内容：本工程为郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目，位于郑州市中原区莲湖街道西南部，本次建设规模为30个新能源充电桩车位，其中快充车位8个，慢充车位22个，包含箱变、膜结构车棚，直流充电桩、交流充电桩、电缆、配管配线、桥架等。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：本工程为郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目，位于郑州市中原区莲湖街道西南部，本次建设规模为30个新能源充电桩车位，其中快充车位8个，慢充车位22个，包含箱变、膜结构车棚，直流充叵电桩、交流充电桩、电缆、配管配线、桥架等。二、合同工期计划开工日期：2026年6月1日。计划竣工日期：2026年6月30日。工期总日历天数：30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家现行规范和技术标准要求标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）玖拾万陆仟陆佰柒拾伍元整（￥：906675元）；1其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）壹万壹仟叁佰贰拾贰元零角贰分（￥：11322.02元）：（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）捌拾玖万伍仟叁佰伍拾贰元玖角捌分（￥：895352.98元）：2.合同价格形式：总价合同。五、项目经理承包人项目经理：崔玲娜。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）报价函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。2九、签订时间本合同于2026年03月23日签订。十、签订地点本合同在郑州市签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签订之日起生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。发包人：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心承包人：欧亚高科数字技术有限公司法定代表人或其委托代理人：凯旋路口东南角法定代表人或其委托代理人：17层173号（签字）邮政编码：450000（签字）邮政编码：450000法定代表人：张保谦法定代表人：程军强委托代理人：张琳委托代理人：李国峰电话：0371-55035962电话：0371-63935666传真：传真：0371-86239596电子信箱：nanshuibeidiao6666163.com电子信箱：181371800270163.com开户银行：郑州银行中原路支行开户银行：中国工商银行郑州二里岗支行账号：905151822101014511账号：17020202092001272583第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：（1）双方有关工程的洽商，变更等书面协议及文件（包括但不限于本合同履行及工程施工过程中所形成的补充协议、会议纪要、设计变更、技术联系单、现场签证等修正文件或资料、工程进行过程中的有关函件、数据文件（传真数据交换、电子邮件）等）。（2）磋商文件（含工程量清单编制说明、答疑、变更、补遗）、响应文件。（3）经审批的施工组织设计及专项施工方案等资料。（4）其他与本工程相关的资料（含发包人项目部、监理人下发的有关文件、规章制度、管理规定等）。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：河南省预通工管理咨间有限司资质类别和等级：路工程甲级联系电话：13939009335电子信箱：75578870g99.Com通信地址：省郑中高新飞杜694号楼1.1.2.5设计人：名称：中誉恒信工程咨询有限公司：资质类别和等级：建筑工程甲级、市政/风景园林/人防乙级；联系电话：0371-58576067:电子信箱：hengxingczx@163.com；通信地址：郑州市金水区郑注路138号39号楼19层1913号1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：承包人的项目部及其他临时建筑。1.1.3.9永久占地包括：建筑红线内所有场地。1.1.3.10临时占地包括：承包人自行考虑，费用包含在合同价款中。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：工程建设管理部门发布的与工程建设有关的文件：国家及省市5关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件及空气污染防治文件等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行有效版本的标准和规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：执行相关标准规范。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）双方最新签署的补充协议及施工过程中双方签署有关工程的治商、变更等书面指令或文件：（2）合同协议书及附件：（3）中标通知书：（4）投标承诺函及其附录；(5）合同专用条款及其附件：（6）合同通用条款：7）响应文件：（8）技术标准、规范：（9）图纸：（10)已标价工程量清单：（11）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日内；发包人向承包人提供图纸的数量：两套（如有需要由承包人自行解决）；发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图、设计变更及图纸会审记录。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：在开工前提供施工进度总计划、施工组织设计、安全施工组织设计、安全应急预案、质量和安全保证体系、单位及人员资质等资料。工程的进展不符合进度计划时，发包人、代管项目部及监理单位可要求承包人修改计划。除发包人原因外，任何计划的修改都不得造成完工期限的延误，因进度计划修改造成的费用增加由承包人承担；承包人提供的文件的期限为：开工前7且：承包人提供的文件的数量为：肆套（依据发包人实际需要可增加）：承包人提供的文件的形式为：装订成册并加盖单位公章的纸质文件，资料必须经总监理工程师签字认可后报代管项目部、发包人；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内。1.6.5现场图纸准备6关于现场图纸准备的约定：承包人应在现场保留一套完整图纸，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；发包人指定的接收人为：张琳，15188339844。代管项目部接收文件的地点：项目所在地项目部办公室；代管项目部的接收人为：张琳。承包人接收文件的地点：项目所在地项目部办公室；承包人指定的接收人为：崔玲娜。监理人接收文件的地点：项目所在地项目部办公室：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人须配合、服从发包人及发包人代表的管理。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场建筑红线为界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：对于场内道路情况，承包人已在投标时充分了解，承包人所需的交通设施由承包人自行解决，费用已包含在合同价款中。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本合同项目使用，未经发包人同意，承包人不得提供给第三人，否则将承担相应的经济和法律责任。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应当全部图纸退还给发包人。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人7关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：只限本工程使用，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：全部由承包人承担且费用已包含在签约合同价中，发包人不再承担其他任何费用。1.13工程量清单错误的修正工程量清单按清单规范进行的特征描述，未对工作内容进行描述，属于完成清单项必须要做的工作内容或工艺流程，属于清单的报价范围，发包人认为承包人已含在相应清单单价中。对于工程量清单未描述，施工图纸未要求，但施工规范或验收规范要求的（不属于强制条款的），承包人需提前与发包人书面沟通，经发包人书面同意后（包括价格的审批）方可进行该工作的施工，未经发包人书面同意（包括价格的审批）承包人擅自施工的，产生的所有费用由承包人自行承担。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单存在缺项、漏项、特征描述错误或不详的，出现下列情形之一时，发包人、承包人、监理人确认后应予以修正，可相应调整合同价格，最终调整与否以相关财审部门审定为准。（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。允许调整合同价格的工程量单项偏差范围：±5%。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：张琳职务：联系电话：15188339844发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人处理与本工程建设相关的事宜，负责对工程质量、进度、安全文明施工、协调各参与方关系。在任何情形下，发包人代表都没有单独修改本合同的权利。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7日，承包人已充分勘查现场，承包人应以现状接收并立即展开施工工作；承包人未在接收施工现场的文件上签字的，视为承包人已经在通知注明8日期接收施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：以现场现有条件为准，如承包人以为上述条件不足，须为施工及生活所需要额外采取方案和措施，由工程承包人自行解决，所需的费用已包含在合同价格中。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/发包人是否提供支付担保：查。发包人提供支付担保的形式：3承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照当地建设行政主管部门要求所提供的全部竣工资料内容要求。承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工资料、档案资料、结算资料，承包人负责整理和提交的竣工验收资料应经监理核验，达到工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括但不限于：①工程竣工图（竣工图必须准确真实的反映实际施工情况）。②工程施工全过程原始记录及验收单。③材料质保书、检验签证单、材料试验报告。④有关设计变更的技术资料。工程施工中的检测数据、质量评定报告。工程竣工决算的全部资料。⑦竣工资料要做到及时、真实、交圈、完整。承包人需要提交的竣工资料套数：肆套（含竣工图），全套电子版1套，并确保资料真实、准确、齐全完整。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日30日内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料肆套及电子文档。（10）承包人应履行的其他义务：1）严格按照图纸及效果图施工，因施工达不到图纸效果或发包人要求，必须无条件返工，且返工费用由承包人承担。如因返工导致工程延期，由承包人承担工期逾期违约责任。2）接受发包人、代管项目部、监理人的监督检查。对现场所有其他的建筑及设备、器具不得破9坏，施工时如损坏发包人、第三人的财产或造成人身伤亡的，承包人应负责赔偿并承担由此产生的法律责任；并且承包人全面负责劳务人员的工资、保险、劳动保护、人身及财产安全等一切事宜。承包人保证不拖欠农民工工资，不发生农民工闹事、上访等事件。如发生此类事件，由承包人自行负责，如因此给发包人造成损失的，承包人应当承担赔偿责任。3）承担在施工范围内的防火、防盗等安全责任：做好施工现场的成品保护工作，保证施工范围内的安全文明施工。4）保证工程工期，确保工程质量，做好安全生产。按约定采购及使用材料，不得使用不符合质量要求的材料。5）遵守郑州市关于扬尘、环境治理、污染防治的要求及管理办法。6）如在施工进度和质量等方面达不到要求，必须按设计及国家施工规范要求及协议的约定整改至合格并承担由此造成的一切费用。7）负责施工界内的用水用电，并承担相应的费用：施工用的水表、电表及管线承包人自行购买及安装。8）承包人负责与政府有关部门及项目周边村民百姓交涉与本工程有关的一切事宜，保证工程的顺利进行，并承担由此发生的费用，费用已包含在报价中。9）承包人须负责对自身施工造成的孔洞或线槽等的填补与修复工作。10）承包人要保持施工场地清洁卫生，施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾等，承包人应在当天运出施工现场，做到工完场清，承包人负责施工现场建筑垃圾的清运并承担其费用，如不能按时清理出场，发包人有权委托第三方处理，由此产生的全部费用由承包人承担，该费用发包人有权在同期工程款中扣除：竣工前，承包人负责清理现场施工及生活垃圾，费用由承包人自理。11）拟派项目部的成员不得随意更换，响应文件中拟投入现场的施工机械设备、人员、材料必须满足施工要求，并保证及时到位。12）未经发包人许可，承包人不得以任何理由擅自停工。发包人因工程资金暂时不到位，承包人应保证工程连续施工，并保证及时支付农民工工资。承包人自进场开始至工程保修期结束，不得发生承包人施工人员或者劳务人员以非正常手段索取工程款或者聚众滋事的情形（如：围堵发包人办公场所、项目现场、政府部门办公地点、网络等媒体发布负面信息等）。13）承包人应负责所承揽工程的全部竣工资料的整理、装订、归档工作，配合总包资料整理并通过竣工验收备案，费用已含在合同总价内。14）承包人在开工前，应按照国家相关文件要求办理“农民工工资保证金”事宜，并在工程实施阶段建立农民工工资发放台账，确保不拖欠农民工工资。1015）承包人在施工前应组织专业技术人员详细审阅设计文件，有责任发现并提出设计文件中存在的问题，并对文件的可实施性负责。在实施过程中，承包人如发现设计文件或指令有明显错误的，应及时书面报告监理人、发包人。设计文件或指令有明显错误，因承包人疏忽而未发现并且已施工的，由此减少或增加的费用和延误的工期由承包人承担。在施工过程中图纸未体现但施工规范要求的项目，承包人必须依据施工规范进行施工，相关费用已包含在签约合同价中。16）承包人不得对原工程设计进行私自变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此造成的损失，由承包人承担。17）合同约定由承包人承担的义务和责任，不因发包人和监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及发包人和监理人为合同履行作出指示等职务行为而减轻或解除。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：崔玲娜；身份证号：******************；建造师执业资格等级：二级建造师建造师注册证书号：豫241202193521：安全生产考核合格证书号：豫建安B（2023）2384476；联系电话：1813718065；电子信箱：18137180027@163.com；通信地址：郑州市管城区紫荆山南路105号17层173号：承包人对项目经理的授权范围如下：1.作为公司委派施工现场的负责人，是工程质量、进度、安全、成本、安全文明施工负责，协调各方关系人力资源管理的第一责任人；2.组建项目经理部，主持项目经理部的日常管理工作；3.严格执行国家有关法律、法规及各级建设主管部门和公司的各项规章管理制度，对违反国家（或行业）有关规范、标准、规程及强制性标准条文的行为予以纠正，必要时报请公司相关职能部门运用行政、经济、法律手段追究相关责任人的责任；4.监督管理工程款的使用以及民工工资的发放，对恶意挪用工程款、骗取工程款、拖欠民工工资及材料款的行为有权制止和纠正，并报请公司相关职能部门追究相关责任人的责任；5.有权对不服从指挥的民工队组、不合格材料以及专业分包队伍作出清退的决定；116.组织工程各阶段的质量验收工作，确保工程质量一次验收合格：7.保证安全文明费用专款专用，对安全生产、文明施工不达标的项目，有权通知公司财务部门直接划拨资金用于整改，有权对各民工队组的违章行为作出处罚决定：8.有权对工伤事故按有关规定进行处理，在工程发生紧急事故时，有权采取紧急措施避险；9.根据《工程施工合同》有关条款，及时做好工程进度报量和结算工作，存在拖欠工程款时，有权向发包人催收。10.是项目部技术资料专用章保管、使用的唯一指定责任人，在工程建设期间对项目部技术资料专用章的雕制、保管、使用负全面责任。以下事项必须经承包人同意，并加盖单位公章方为有效：（1）与本工程相关的任何补充协议的签订。（2）与本工程相关的任何劳务分包、采购合同、聘用合同的签订。用关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，每月在现场工作时间不少于24天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：除执行通用条款外，承包人还须向发包人支付1万元违约金，责令3日内提交劳动合同并补缴社会保险，若未能在限期内提交的，发包人有权要求承包人更换项目经理。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：除执行通用条款外，承包人还须向发包人支付2000元/次的违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：除执行通用条款外，承包人还须向发包人支付1万元/次的违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：除执行通用条款外，每发生一次，承包人还须向发包人支付1万元违约金：如承包人未在发包人限期内改正，发包人并有权解除合同。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付5000元/人/次，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准、代管项目部、发包人书面认可后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付5000元/人/次违约12金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付5000元/人/次的违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程（专业暂估工程及劳务分包除外）。主体结构、关键性工作的范围：：/3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：本项目专业暂估工程，详见已标价的工程量清单。其他关于分包的约定：3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工、承包人、材料设备进场开始，至工程全部移交发包人（或发包人委托的物业管理公司）为止。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：不提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：4监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按照《建设工程委托监理合同》，履行施工阶段的工程质量、进度、成本及安全文明施工管理，协调各参建方关系。详见发包人和监理人签订的《建设工程委托监理合同》。关于监理人的监理权限：“四控”“两管”“一协调”，即质量、成本、进度、安全控制，合同管理和信息管理，各方关系协调；不称职技术（管理）人员撤换建议权、监理合同中赋予监理工程师的职权、现行建设监理规范赋予的其他职权。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：4.2监理人员总监理工程师：姓名：张13职务：监理工程师监理工程师JG）0925152监理工程师执业资格证书号友团输联系电话：13939009335电子信箱：75578808990通信地址：河南省州高村兰6号4号楼关于监理人的其他约定：4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）双方对工程计量有争议；（2）双方对工程质量标准有争议；（3）双方对个别合同条款有争议。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：达到一次验收合格标准。5.1.2本着样板先行的原则，在每一道工序开始前，承包人应在指定区域做施工样板，待四方共同认可并验收通过后，方可进行正式施工。因承包方原因工程质量达不到约定质量标准，承包方承担违约责任，发包人、代管项目部可要求承包方返工，承包方应按发包方要求返工，直到符合约定条件。因承包方原因达不到约定工程质量标准的，由承包方承担返工费用，工期不予顺延。5.1.2施工方在施工时应注重成品保护，如对现场结构、装饰及其它专项成品造成任何损伤的承包方承担全部维修费用。5.1.3承包方负责采购材料、设备的，应按照合同条款约定及设计和工程标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责。承包方在材料、设备到货前12小时报验。材料样品经三方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。关于工程奖项的约定：无奖励。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前8小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：8小时。5.3.3涉及隐蔽工程的签证或变更需留有清晰的照片及三方签字的文字描述记录。施工图纸未明确的隐蔽工程部位，承包人至少应提前在该部位施工前28天书面向发包人提出疑问，发包人在1144天内完成书面回复。因承包人未及时提出疑问而造成工期延误的，由承包人承担工期延误责任。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。施工期间，承包人应及时整理所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，干净整洁，工程建设中的多余材料、建筑垃圾必须及时运至指定地点，否则，按现场管理办法进行处罚，并承担发生事故的损失：以上物品在不需要时应按发包人要求清理出工地。6.1.4关于治安保卫的特别约定：关于编制施工场地治安管理计划的约定：6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按照相关文件要求执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随进度款支付。6.3现场各类安全文明施工、防尘措施、环境保护措施除达到郑州市相关规定外还必须达到郑东新区管委会建设环保局要求，费用包含在投标单价中，具体费用参照河南省或郑州市关于此方面规定。7.工期和进度7.1施工组织设计开工前提交的详细的施工组织设计，为投标施工组织设计的优化、细化，不增加工程费用。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：主要技术难点的处理、各专项交叉施工方案、疫情管控期间的应急施工方案、非夜间施工照明方案等。因施工方投标时或开工前编制的施工组织设计或施工方案不详细，致使施工过程中审批的施工方案无法与之对比的，按不增加施工费用处理。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。发包人、代管项目部和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人、代管项目部和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天。15确因发包人或不可抗力原因造成的工期进度修改，修改工期的原因应合法合规、充分详尽、客观真实且附有正式政府文件或甲方书面认可的资料，且工期顺延已经发包人审批完成，发包人、代管项目部和监理人收到手续完善的修改施工进度计划7日内予以回复。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前7天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：另行约定。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.5工期延误发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的，工期顺延，不增加费用。7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：1）因发包人原因造成影响施工的工地停水、停电单次连续达8小时以上（含8小时）。2）影响施工的不可抗力（如政府行为、特大自然灾害、疫情等）引起的工期延误。3）因重大设计变更造成工程量增加或需要停工且有发包人及代管项目部书面通知要求停工的。4）在施工期间由于政府指令而暂停施工的。工期延误须经发包人、代管项目部、监理人签字认可后，方能顺延工期。非承包人原因造成的工期延误，承包人应在事件发生后3天内向发包人提交工程延期签证意向，意向中须详细叙述工程延期的原因或事件、可能持续时间以及改原因或事件预估造成的影响。造成工期延误的事件发生后，承包人应在每天18点前对当天工程停、窝工的情况进行四方签认。事实没有停工的，不予签认。造成工期延误的事件结束后7天内，承包人需提交该事件造成工程延期的签证（附事件发生的原因证明，四方签认的事实依据及详细计算书，原因应充分详尽、客观真实且附有正式政府文件或甲方书面认可的资料），发包人在30天内（含监理人审核时间）审核完毕。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，缴纳违约金1万元，16从工程款中扣除：逾期超过30天的，发包人有权单方解除合同：由此给发包人造成损失的，承包人还应予以赔偿。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：双方协商解决。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）持续高温：连续五日施工作业面最高气温38℃以上（2）影响施工的暴雨天气：日降雨量50mm以上，或降雨强度大于20mm/h；（3）影响施工的暴雪天气：日降雪量10mm以上；（4）影响施工的水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：8材料与设备8.1本工程材料、设备均由承包人提供。采用的产品须满足国家和地方相应的规范和标准并满足施工图要求。承包人须严格按照图纸设计施工不得随意更换图纸设计的元器件规格型号，否则应承担由此给发包人造成的损失，且发包人有权终止合同。8.2暂估材料、设备及暂估专业工程8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人自购材料一式两份，分别存于现场和入档。项目竣工验收后7天内将现场样品移交发包人，附移交清单（含电子版），若施工过程中样品丢失，承包人承担2000元/件的违约金。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，并包含在合同总价内。承包人办公和生活用房及设施均由承包人自行考虑。工程结束，上述设施均由承包人在发包人规定的时间内自行收回或拆除，超出期限未拆除的，由发包人进行拆除并在工程结算时扣减相应的拆除费用。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：由承包人根据工程情况自行建设，费用包含在合同总价内。施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行承担，费用包含在合同总价内。17施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行承担，费用包含在合同总价内。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：9.5承包人应遵守政府有关部门的规定，对材料的相关工艺性能进行检验或试验，试验内容按施工监理工程师和政府有关规定执行，需见证取样的必须执行见证取样的有关规定。承包人需提供试验用的材料按规定要求送到发包人指定地点进行试验。所有材料试验合格后才可使用，若试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程之任何部分，且需立即搬离施工现场。因材料试验不合格造成的工期延误有承包人承担。承包人按照有关标准规定、对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用已包括在承包人企业管理费内。有关新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托监测机构进行检测费用，对此类检测发生的费用，由发包人委托和支付。但对承包人提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由承包人承担。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：除通用条款约定外，变更的具体形式包括设计变更、现场签证、发包人指令、图纸会审、经审批的施工方案变更、清单漏项或清单特征描述不详等。10.2变更权承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证须在覆盖前办理完事实确认，三方书面签字并附有照片。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。10.3变更程序对变更程序的其他说明：（1）特急变更签证的实施以发包人代表签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包方协商一致。但实施后7日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据。（2）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、取定的人工单价（综合单价，已含管理费和利润）。（3）对于隐蔽工程、须事先确认工程量和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理人、发包人、代管项目部共同完成工作内容及工程量的确认，否则发包人对变更18签证价款不予计量。（4）合同履约中，双方填制的变更、签证通知单以及办理相关手续，都应严格按照发包人的内部工作管理制度执行，按顺序进行统一分类编号，并附有相应的真实图片及发生的费用，否则发包人可以不予审核费用。（5）承包人作为有经验的承包商，对工程技术及施工图纸中的问题应提前发现，并在图纸会审时或按照工程联系单的形式及时提出；如果承包人由于各种原因不提出或未及时提出而导致工程产生的质量、进度、安全、成本等问题及后果，承包人承担一切责任。（6）工程结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：双方确认的造价审定单：变更签证通知单及完成回执：申报的变更签证预算书；原合同相同工作内容的综合单价或变更估价分部分项工程费计价表及计价分析表，清单措施项目费计价表及计价分析表其他项目费表、单位工程费汇总表：甲供材料和主要材料表：变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。相应的真实图片。（7）因非承包商原因工程局部暂停施工，因此暂停施工而暂停使用的承包商租赁材料、设备（其余正常施工部分也不使用的）应在征得发包人同意后及时退场（如租赁的脚手架、钢板、挖掘机等材料设备），若发包人同意该材料设备退场后，承包人仍不退场，由此产生的费用由承包人承担。10.4变更估价10.4.1变更估价原则变更估价原则适用于除通用条款约定的变更情形外，还适用于设计变更、现场签证、发包人指令、工程量清单特征描述不详、工程量清单漏项、图纸会审引起的工程造价变化、施工方案变更等各种须确定工程施工价格的情形。关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定：（3）合同中没有类似工程项目清单单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。合同中没有类似工程项目清单单价的项目组价原则：1、按清单模式计价，采用建设项目工程量清单计价规范GB505-2013以及计量规范（2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及现行的相关配套法规文件、河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）、河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）：2、人工费、材料费、施工机械及设备按照承包人响应文件中相应价格执行，按合同约定需调差19的在结算时统一调差：3、二次搬运费、非夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费均不计取。4、所有安文费、规费按规定计取；5、税金按照国家相关规定执行。6、变更估价优惠：执行工程造价总体优惠，总体优惠率计算公式：（1-中标价/招标控制价）*100%。关于变更的其他约定：（1）改变工程的时间安排或实施顺序，若对总工期无影响的，发包人不承担违约责任，不调整相应项目的综合单价。10.4.2承包人接收发包人发出的变更通知单后7日内（从通知单签收日期计算），向发包人递交完整变更签证费用计算书；逾期7天以上未申报的，增加费用的变更签证视为变更签证不涉及价格调整，在结算时不予考虑，减少费用的变更签证结算时由发包人自行扣减。因变更、签证引起的价格调整在最终结算价款中支付。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：接收合理化建议后7日内。发包人审批承包人合理化建议的期限：接收监理单位送达合理化建议后10日内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方协商。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件4：《暂估价一览表》。依法必须招标的暂估价项目按10.7.1执行，不属于依法必须招标的暂估价项目按10.7.2执行。在发包人确认暂估价材料、设备品质、价格前，承包人先行订货的由承包人承担不能退、换货等所有不利责任。暂估价材料、设备由承包人负责采购：（1）依法必须招标的，按10.7.1第一种方式执行，按中标价（不含增值税）计入结算。（2）不属于依法必须招标的，由承包人按10.7.2第一种方式购置，承包人提供不少于三个生产厂家的报价，报送发包人确定品牌和价格。发包人将按照相关报价，结合市场价格水平，以及本工程对此材料品牌和品质的要求进行核定，以核定价（送工地价格，含卸车费、保管费，不含增值税）作为结算价。发包人对材料、设备品质有特殊要求的，在发包人确认材料、设备品质前，承包人先20行订货的由承包人承担不能退、换货等所有不利责任。暂估价材料设备及专业暂估工程，质量问题承包人负责无偿调换。本项目暂估价材料、设备及专业暂估工程的确定：由发包人提出品质要求，承包人根据工程进度至少提前60天提供采购计划，同时承包人提供至少三家生产单位，发包人如认为有必要也可提供生产单位。由发包人和承包人共同考察确定采购范围，由承包人按合同要求进行招标或比价确认采购。承包人采购的暂估材料设备的质量、外观均应满足发包人要求，达不到要求的需重新采购，并承担相关损失。如发包人认为有必要或承包人不积极履行义务，可将暂估价材料设备改为甲供或甲指材料设备。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。依法必须招标的暂估价项目，由承包人组织招标后，承包人在完成招标30天内，向发包人提供完整的招标资料原件一套（含电子版），以及签订的合同纸质原件一份（含电子版）。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：以投标截止日前28天为基准日。人工费以截止基准日已发布的最新人工价格指数为基准价格指数，人工费价差的调整，只调差、计税，不参与管理费、利润、安文费、规费及其他措施费的计算；材料价以截止基准日已发布的最新月信息价为基准价，月信息价中不含的材料以截止基准日已发布的最新季度信息价为基准价。第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。21调整方法：以工程施工期间郑州市建设工程造价管理办公室发布的各期郑州市建设工程主要材料价格信息中本工程使用的主要材料的价格为依据，按算术平均数调整（郑州市建设工程主要材料价格信息中的厂家产品价格信息不作为调整依据）。非发包人原因造成的时间顺延，不在调整范围内。（2）关于基准价格的约定：暂估材料价格，按施工时认定的价格执行。非发包人原因延误工期的，材料费不调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。（3）施工机械台班单价或施工机械使用费只调整人工费、动力费，调整幅度及方法同人工、材料费。第3种方式：其他价格调整方式：11.2人工费价格调整按照河南省建筑工程标准定额站发布的人工价格指数进行调整。若施工期包含多期价格指数，以算术平均数进行调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同综合单价包含的风险范围：L。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：2、总价合同。总价包含的风险范围：工程量清单中工程量的增减风险费用的计算方法：见专用条款第11条22风险范围以外合同价格的调整方法风险范围以外合同价格的调整方法（1）【1一成交价格（扣除不可竞争费）/最高限价（扣除不可竞争费用）】视为承包人对发包人的优惠比率。（2）以发包人签证确认的实际发生的工程量进行结算。（3）新增工程材料费按照施工当期《郑州市建设工程材料基准价格信息》进行调整，《郑州市建设工程材料基准价格信息》没有的价格按照施工当期市场价或建设单位材料认价进行调整，也须按前述优惠比率同等优惠。（4）主要建筑材料如因市场价格波动较大需要调整的，按招标文件规定的材料信息价与施工期材料信息价（按郑州市建设工程造价管理办公室发布的《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》）相比，波动范围在正负5%（含5%）以内的，不计算材料差价，超过正负5%（不含5%）的部分，发生的价差另计取差价和税金，不计取其他费用。双方约定合同价款的其他调整因素：（1）经发包方认可的设计单位对设计图纸做出的设计变更或补充图纸。（2）经发包方主管领导确认的发包人代表签证的工程量增减、工程变更及工程洽商。（3）法律、行政法规和国家政策变化影响合同价款。工程量的增减、工程变更等费用按合同双方代表洽谈并签字确认的书面资料为准，在竣工结算时予以调整。3、其他价格方式：12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：预付款支付期限：。预付款扣回的方式：12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计量2312.3.2计量周期关于计量周期的约定：按节点计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：（1）签订合同后且进场施工并完成进度50%支付至合同价款50%；（2）工程施工完工、验收合格后，支付至合同价款的80%；（3）审计结束支付至审计价款的97%，剩余3%质保期满结清。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款及发包人关于进度付款的有关规定及财务制度。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款及发包人关于进度付款的有关规定及财务制度。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：28天。发包人、代管项目部和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后28天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条（争议解决）的约定处理。24（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书执行通用条款及发包人关于进度付款的有关规定及财务制度。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：详见专用条款16.1.2条。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后28天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后56天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人、代管项目部等相关单位完成竣工验收。（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后28天内向承包人签发工程接收证书。（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后28天内向承包人颁发工程接收证书：发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第29天起视为已颁发工程接收证书。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：承包人应在竣工验收合格后14天内提交工程移交申请书，并25附上工程已具备移交条件的证明文件（包括场地清理已完成、承包人的机具和人员已退场等）。发包人应在收到工程移交申请书及相关证明文件后14天内签发工程接收证书或者提出书面异议。自工程接收证书颁发之日起，工程照管与成品、半成品保护责任由发包人承担。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照通用条款执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天按工程总价的万分之五扣除违约金，拖延天数超过28天时，自第29天起视为工程已移交，发包人有权正常使用。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款执行。（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：施工范围内的调试、试车费用由承包人承担。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：接到发包人退场书面通知15天内。14竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后30天内。竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款及发包人关于进度付款的有关规定及财务制度。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：在承包人结算资料齐全（含完整的工程结算书、结算书电子文档、施工图、竣工图、工程量计算书等资料，具体见后附结算资料清单）且积极配合的情况下，发包人收到完整结算资料后40天内应提出审核初步意见，承包人安排专职有执业资格的造价人员配合造价咨询公司进行结算核对、认定工作，经核对，三方均无异议后审批。承包人须书面授权有职业资格的造价人员全权负责结算工作，无授权或无执业资格的人员发包人可拒绝与其对接，由此造成的损失由承包人承担。发包人完成竣工付款的期限：最终结算完成30天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：协商解决。14.4最终结清2614.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：56天。（2）发包人完成支付的期限：14天。（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条（争议解决）的约定办理。15.缺陷责任期与保修15.1“在工程移交发包人后，承包人应当按照合同约定的保修范围和保修期限承担质量缺陷责任和保修义务。因承包人原因产生的质量缺陷所需修复费用由承包人自行承担。”15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格后36个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款（结算金额）；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：删除通用条款15.3.2中“发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。”的规定。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：自验收合格交付之日起三年，见工程质量保修书。2715.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：见工程质量保修书。15.4.4通用条款第15.4.4项“未能修复”修改为：在工程保修期内发生的工程缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：若发包人未能按时支付工程款，延期30天（含30天）以内支付的，不构成发包人违约：因上述原因延期30天以上支付工程款的，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR÷365×拖延支付天数支付延期工程款的利息。承包人承诺不以此为由向发包人索赔其他费用（包括但不限于停工损失费、材料费等）（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延，费用不增加。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（7）其他：/16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：28（1）承包人必须自行完成本工程，若发包人及监理公司发现承包人有将本工程以任何形式转包、分包（专业暂估工程及劳务分包除外）等行为，经查实，发包人有权终止本合同，已完成工程量暂不结算（扣除发包人实际损失后再予结算），有权要求承包人承担签约合同金额10%的违约金，承包人应对此产生的一切后果负全部责任。（2）施工前必须做好周边安全警示、维护、夜间照明工作，如存在缺少安全设施、提示不到位的情形，承包人按现场管理办法支付违约金。如因此发生的安全事故均由承包人承担责任。（3）对于施工过程中发现的安全、质量问题或有可能导致质量问题的施工行为，在通知整改的情况下，承包人按现场管理办法支付违约金。（4）对发包人和有关部门提出的安全、质量隐患必须及时整改，如因文明施工、安全事故问题产生的责任及费用全部由承包人自行负责与承担。（5）承包人所承担的所有工程不能按合同规定的工期内完工，工期每延误壹天，承包人向发包人支付人民币10000元违约金，违约金发包人有权直接从承包人工程进度款中扣除。（5）承包人如在施工过程中有弄虚作假、以次充好、虚报工程量等严重违约行为的，一经发包人及监理方工地现场管理人员发现，承包人按现场管理办法支付违约金。凡本工程出现的质量问题，经发包人或监理方两次对同一行为通知整改无效的情况下，发包人有权终止本合同，承包人应在7日内退出场地，已完成工程量暂不结算（扣除发包人实际损失后再予结算），承包人按现场管理办法支付违约金，承包人应对此产生一切后果负全部责任。（7）施工范围内的室内装饰装修质量验收不能一次性达到协议书约定质量标准的，承包人除负责修复更换达到协议书约定标准外，另行支付发包人签约合同金额3%的违约金。（8）由于承包人原因造成工程总体验收不能达到合格工程，支付发包人合同总价的10%的违约金。（9）承包人须投入足够并能满足工程质量要求的施工队伍。如在施工过程中发现承包人的现场管理班子及施工队伍的素质、力量和机械设备不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到要求时，发包人有权要求承包人调整、充实施工力量，承包人必须接受，否则发包人有权扣减履约保证金，解除合同，由此引起的工期延误及经济损失由承包人承担。（10）合同一经签订，甲、乙双方必须履行协议规定的所有条款。除本合同另有约定外，任何一方不得擅自变更或解除协议，若一方擅自解除合同应按签约合同金额10%赔偿违约金给损失方。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法见专用条款16.2.1。16.2.3因承包人违约解除合同29关于承包人违约解除合同的特别约定：赔偿发包人各方面损失并支付合同价款10%的违约金。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：6级以上地震；非承包方原因影响施工的连续停电8小时以上；影响施工的政府行为（连续停工1天以上）、疫情（工程所在地被封控无法进入）。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：18.3其他保险关于其他保险的约定：按照现行法律法规的有关规定执行承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人根据需要自主决定。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：必须书面通知发包人及监理人。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼30因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向本工程所在地人民法院起诉。31附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4:主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：履约担保格式32附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期温州市鹿城区永川锦园充电站项目充电站建设、充电站的设计、设备和材料采购供应、施工用电和用水临建设施、建筑及安装工程施工、项目管理、视频监控机远程集控、试验及检查测试、系统调试11710582022-7-72022-10-14海南2022年第一期充电桩建设施工项目第一期充电桩建设施工73102022-9-12022-9-30郏县贺翔场站有限公司充电站建设目直流充电桩、电缆安装和调试7796002023-7-282023-8-28充电桩设备采购项目充电桩设备采购、安装、调试723602023-12-182024-1-18武警河南省总队充电桩安装项目充电桩采购、设备安装、系统调试456272025-2-192025-2-28武警河南省总队充电桩设备安装项目充电桩设备采购、设备安装、系统调试2762172023-6-302023-8-3033附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注34附件3:工程质量保修书发包人（全称）：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心承包人（全称）：欧亚高科数字技术有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为叁年；3.装修工程为叁年；4电气管线、给排水管道、设备安装工程为叁年；5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为叁年7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为36个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。35承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：郑州市中原区南水北调工程承包人（公章）：欧亚高科数字技术有限公司运行保障中心地址：郑州市中原区中原路与凯旋路口东南角地址：郑州市管城区紫荆山南路105号17层173号邮政编码：450000邮政编码：450000法定代表人：张保谦法定代表人：程军强委托代理人：张琳委托代理人：李国峰电话：0371-55035962电话：0371-63935666传真：传真：0371-86239596电子信箱：nanshuibeidiao6660163.com电子信箱：18137180027@163.com开户银行：郑州银行中原路支行开户银行：中国工商银行郑州二里岗支行账号：905151822101014511账号：170202020920012725836附件4:主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人37附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率（kW）生产能力备注38附件6:承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理崔玲娜项目经理工程师吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区智慧监管一体化平台工程施工项目副经理技术负责人马轩技术负责人工程师造价管理史伟造价员质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员王帅军安全员杨参施工员樊梦晗材料员李亚方质量员逯俊资料员39附件7:履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与欧亚高科数字技术有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（￥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真年月日40第一章工程量清单郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项工程目投标总价投标人：欧业高科数字技术有限公司位盖意）2026年3月10日封-3河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002：2020-RJ002：2019-RJ004：2017-RJ00441投标总价招标人：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁工程名称：沟村刁沟恒苑生活园区充电桩及配套设施项目投标总价（小写）：906,675.00（大写）：玖拾万陆仟陆佰柒拾伍元整投标人：欧亚高科数字技术有限公司（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或章）编制人：（造价人员等字盖专用章）时间：2026年3月10日-342总说明工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保漳中心中原区连湖街道办事处刁沟村·恒苑第1页共1页活阅区充电及配设施现目程况工程为车州市中区南水北调工程运行保障中心中原区莲湖街道办事处刁沟村刁沟恒莞生活园区充电桩及配套设施项目于郑州市中原区莲湖街道西南部、木次建设规模为30个新民源充电械车位，具中快充车位8个，慢充乍位22个，包膜结构车，流充电、交流充电、电缆、配管配线、桥果等制范围招标清单，招标图纸及答疑文件等编时《理设工程工程量清单计价规范（C850500-2013）、房屋建筑装饰工程工程量计规范》GR0854-2013，通用装工程工程量汁算现范850856-2013，（政工程工程量清单计价》（0850857-2013表0i43单位工程投标报价汇总表工程名称：郑州市中区南水北调工程运行保障中心中区街道办事处内村习恒生活园区充电板及配设项目序号汇总内容金额（元）第1页共1页其中：暂估价（元）1分部分项工程785521.451.1车分244608.31.2电气分540915.142措施项目22106.382.1其中：安全文明施工费11322.022.2其他措施费（费率类）5132.192.3单价播施货15932.173共他项目31其中：1）智列金额322专业工程估价3.33）计日工3.44总承包服务费3.55其他4规费13884.1-4.1定额规费13884.14.2工程排污费4.3其他5不含税工程造价合计83181.936增值74863.077含税工程造价合计90675投标报价合计-1-2+3-4-6906,75.00：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程电使用本表汇总表-0444分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中区连测街道办事处村沟恒苑生活园区充电桩及配设项目第1页共12页金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中暂估价车棚年分244606.31LI土石方工程2350.31010101004001控坑土方1.土墙类别：一、二类土22土深度：2m内区弃土运距：自行老虚其他：洋见图纸及规范要求5.2828.341509.962010103001001回填方1.实度要求：夯二填方材料品种：填素大填方粉径要求：符合设计要求填方来源、运距自行考虑其他洋见图纸及规要求31.528.092553010103000001方有置1.废有料品种：余2运真：自行其他：详见国纸及现范求21.7626.9585.301工程989.141010400001001热层1.垫层材料种类、配合比、度：180级配谇石2.基上务实小实系数0.93及规范要求.其他评见国纸n3.46285.88589.14A.5混凝土及钢发主工程10219.75101050001002垫层1.凝土种类：预土强度等爱两品运距、菜:C20达：行考虑其铁见图纸及程要求32.3254.79586.02本页小计3925.4注：为计现费等的使州，可在表中堆设其中：“定额人工费”表-0845分部分项工程和单价措施项目清单与计价表原区连街道办事处习购村沟恒生活国区允电桩及工程名称：州市中原区南水北调工程运行保障中心中配会设施项目第2贞共12页金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述菜工程量综台单价金额（元）合价其中暂估价2010501002001形基础1.混土种：预.深凝土强度等级T商品砼运距、泵C25送：自行考惠其他：详见图纸及规要求0.77309.18238.07301050100001立基础1.混凝土科类：预2.凝土强度等级商品运距、泵：C33其他：译见图纸送：自行考虑及规范要求16301.114817.764010515001001现浇构件钢筋1.钢种类、规格H40010其他：详见图纸及规蒗要求10.1264537.19571.75010516000001预堙铁件1.名称：预理铁件其他：详见围纸及规范要求10.38610378.734006.19A.5金属结构工程30997.9110106032001空钢100*6*6异型钢柱1.现格：460-4008材质：钢包答构行制作、区加条钢板：5防火：符合设计安装、运输等油漆：自色复要求其他：详见图纸漆及委求10,8857792.946896.75本贞小计16530.48：为计取规等的便用，可在表中增设其中：“定人工费表一0846分部分项工程和单价措施项目清单与计价表配套设施项目原区街办事处习沟村刁沟恒生活园区充电及工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中第3页共12页金新（元）序号项目编码项目名称项目特征换述菜工程量综合单价合价其中估价2010664001001梁*100*6*6分型铜1.规格：300-120m2材质：钢包含构件制作、安装、运输防火：符合设计要果油漆：白色氟碱其他：详见图纸漆及规范要求t2.0666856.13H4164.763010606001001支撑、拉条1现格：中89*3国管材质：钢包含构件制作、安装、运等要求防火：行合设计油漆：白色氟漆其他：详见图纸及规范要求0.9546328.926037.704010606001002钢支、钢拉条1.规格：4114*3同材项：锅管含购作安装、运输等1场火符合设计要求油：自色氟其他详见图纸及车要求10.6166328.913898.61A9屋面及防水工程195986.671010901005001结构屋面名称：成品自色米拉布品种、规格PIIF白色材点包食：材料安装及运输其他详见纸及范要求：4798494.45187792.11本页小计21893.27注：为计取规费等的使用，与在表中设其中，“定人工费”。表-0847分部分项工程和单价措施项目清单与计价表原区莲湖街道办事处刁沟村沟恒生活园区充电及设项目第页共12页设项目第页共12页金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述工程量综合单价合价其中暂估价2011503001001金属扶手、栏杆栏板区高度：1800e多称：箱变国栏.杆材料种类，8e热销锌钢管格：立桂：60*立杆：50*5*4方逋，扶子50*30*1m赁锌方通K其他：详见图纸及规范爱求25.633018194.56除及复4062.541011605001001平面块科拆除1.名称：拆涂原有其他：详见围纸地坪及贱范要求含拉清运及规范娈求其他：详见图纸心21.5215.83340.66200200000001人行道块料没1.块料品、规格200*100*60mm厚学铺（综合考虑利米黄色透水砖，1502结合层：0mm原基、垫层：材3水泥砂浆结合房品种、厚度：15020泥十：1基层路基碾压者实度>95%及要求221.52172.953721.88分部小计244606.31电气部分50915.14本贞小计12257.1注：为让取规费等的使用，可在表中增设其中：“定人工费”表-0848分部分项工程和单价措施项目清单与计价表原区湖街道办事处村习沟恒苑生活园区充电析及工程名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心中配套设施项目第5贡共12配套设施项目第5贡共12金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述器工程量综合单价合价其中估价1030402018001组合型成套箱式变电站1.多称：箱变2容:0SOK电压（r）：10K材质：接设计要求1基础规格、浇筑铁件、凝上等含模版、钢筋、5.含路面破除及恢、垃圾清运方开掠、余方有置管、总等电位联新子箱、孩地等相关工作内容.其也：详见图纸及范要求1172067.97172067.972040504001001转人孔井1名称，入孔规格：1625xl400开1500(长X宽X深井盖、并村质及缑格：珠转铁抗拉强度为轻型500尺寸为1500mx复、拉圾清运、1.含路面破除及快万开控、金友弃置通通工作内与箱变摹础进接真他：详见国就及规要求座12141.222141.223030404017001配电前1.名称：交流充电JLC2.规格：600x2200s80基形式，材质格：洋见图纸安装方式：落地交装其他：见纸及规范要禾台12072.892072.8本页小计176282.08注：为计取规费等的使用，可在表中地设其中：“定额人工费”表-0849分部分项工程和单价措施项目清单与计价表原区莲湖街道办事处刁沟村恒苑生活区充电裤及工程名称：州市中原区南水北调工程行保停中心中配套设施项目第6页共12页金（元）序号项目编码项目名称项目特征描述菜工程量综合承价合价其中暂估价4000417002配电箱1.名称：直流充电ZL02.规格：11001850900m基础形式、材项规格：详见纸安装方式：落地安装及规品要求其他：详见纸台2737.172737.175040501008001水平导向进站进顶管（含管材A:名称：水平导向2材质、规格：2*50m（一用备）含土方开控、目、威除及栋复等其他详见图纸相关工作及规院要求s220156,3734401.46030308003001电线保护管4名称：电保护村质、规格：C管数设方式：理地0am其他详见用纸设及规范要求前88.3675.06629.7030108000002电保护管1.名称：电缆保护2材质，规格：SC5u区数设方式：理地其供：详见国纸教设及规范要求86.0136.4711224338030411001001配管1名称：电气配管双格：22材管L配置心式：配医其详见围现要求m66.5522.7838.77本页小计5583L.32洗：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表-0850
投标 / 标书制作要点（原创）
本充电桩及配套设施涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。郑州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
