农产品综合发展中心建设 勘察服务采购合同公告（阿瓦提县工业园区管理委员会2026）
一、合同编号：11N01018558X2026601
二、合同名称：阿瓦提县农产品综合发展中心建设项目-勘察服务合同
三、项目编号：20260028
四、项目名称：阿瓦提县农产品综合发展中心建设项目-勘察服务
五、合同主体
采购人（甲方）：阿瓦提县工业园区管理委员会
地 址：阿瓦提县拜镇工业园区
联系方式：18009975190
供应商（乙方）：新疆启程岩土工程勘察设计有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号1栋8层A808号
联系方式：13999920024
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：阿瓦提县农产品综合发展中心建设项目-勘察服务 数量：1.00 单价（元）：470000.00 规格型号（或服务要求）：服务范围:对阿瓦提县农产品综合发展中心建设项目水土保持方案编制、监测服务等工作（详见采购需求）。服务要求:满足甲方要求服务时间:自合同签订之日起30日历天。服务标准:满足磋商文件标准
2.合同金额（元）：470000.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2026年03月06日
八、合同公告日期：2026年04月02日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
地勘合同.pdf
GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）【岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：阿瓦提县农产品综合发展中心建设项目工程地点：阿瓦提县合同编号：OCKC-A2026-041（由勘察人员编填）勘察证书等级：甲级发人：阿瓦提县工业园区管理委员会包-勘察人：新疆启程岩土工程察记有限公司签定日期：2026年3月中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：瓦提县工业园区管理委员会察人：新疆启程岩土工程勘察设计有限公司发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人，勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。.第一条工程概况1.1工程名称：可瓦提县农产品综合发展中心建设项目1.2工程建设地点：阿瓦提县1.3工程规模、特征：拟建项目为阿瓦提县农产品综合发展宁心建设项目，新建农产品加工车间40000平方米1栋，标准化生产车间40000平方米1栋，成品库20000平方米1栋，研发中心5000平米1栋，总面积105000平方米，厂区道路4000米，供水管网6000米，管径为DN125，排水管网4000米，管径为DN315，及配套附属设施。1.4工程勘察任务委托文号、日期：2026.031.5工程勘察任务（内容）与技术要求：严按《号+工程察规范》GB50021-2001（2009版）：《建销地基基础设计规范》GB50007-2011:《建生坑霞设计规范》GB50011-2010（2016年版）：结物共外理技术规范》（JGJ79-2012）等乃现行相兰定站行，满足设计要求。第1页共9页禾托，合同水按1.6承接方式：招据合同1.5节规范内容及技术要求布置1.7预计勘察工作量：勘察工作量.出人应及时向勘察人提供下列文件资科，开对其准第二条确性，可靠性负责。.4110立件有印件），以及用地（P红吧田、施工勘察许可等批件（复印件）。2.2提供程地家任务委托书技术要求和工作范围的地形图建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需要的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯、电缆、各种管道、人防设施洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人须向勘察人支付相应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第2页共9页第四条开工及提交勘察成果资料的时问和收费标准及付费方式。4.1开工及提交勘察成果资料的时问4.1.1本工程的勘察工作定于2026年3月11日开工，2026年3月30日提交勘察成果资料，由发包人和勘察人的原因未能及时开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人员原因造成停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准预算包干计取费用；或以“预算包干”“中标加价签证”“实施完成工作量结算”等方式计取费用.国家规定的收费标准中没有规定的收费项目。由发包人勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察费用预算为￥470000.00元（大写人民币肆拾柒万元整），勘察人向发包人提供审查合格的勘察成果报告，经发包人审核通过后，发包人向勘察人支付80%工程勘察费，竣工验收合格后，发包人向勘察人支付20%工程勘察费。费用支付勘察人均提供本项目等额电子普通发票。第3页共9页第五条发包人勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），法包人应负责查清地下埋藏物，若因为提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清楚，致使勘察人在勘察工程过程中发生人身伤害或造成经济损失时，有发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人员一起验收5.1.6勘察过程中的任务变更，经办理正式变更手续后，发包人因按实际发生的工作量支付勘察费。第4页共9页51.7为家人的工作人员提供必要的生产生活余件，开承担贸用：如不能提供时，应一次性付给勘察人临时议施费LJ·518中千发句人原因造成拗察人停窝工，除工期顺延外，巴人应支付停窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同税足时间内提首完T（或提交助察成果资料）时，发包人因按母，一大勘察人支付元计算加班费。E10向人点保拉家人的投标书、勘察万案报告节、X1、次教图粉提特硅工艺（方法）、专利技木和台理以，不江家人同音发包人不得复制、不得泄露、不得擅目修政、传取问一人式用千本合同处的项目：如发生上述信况，发包人以贝律责任，勘察人有权索赔。1110太人同有关各款规定和补充协议中发包人应贝的共匕责任5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其它单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，第5页共9页赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%5.2.3在工程察前，类出察烟要或助察组织设计，派人与发包人的成员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的的其它责任第六章违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工目产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成助察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建雨终止合同或发包人要求解除合同时，粉蔡人未助察工作的，不进还发包人已付发金，色进行勘察工作的，先成的工作量在50以内时，发包人应向案人支付预付额50的勘察费计元：完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预付额100%的勘察费。第6页共9页6.4发包人未按合同规定时间（日期）拔付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一的逾期违约金.6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一.6.6本合同签定后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金.第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具同等效力第八条其它约定事项：无第九条太人同在履行过程中发生的争议，由双万当商超，协商不成时按下列第2种万式解决：（一）提交合同签订地仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。笆十备本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按招定列省级建设行政主管部门规定动作的审查部门备案；发0人地家人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门第7页共9页6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一的逾期违约金.6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一.6.6本合同签定后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；拗察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具同等效力第八条其它约定事项：无第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时按下列第2种方式解决：（一）提交合同签订地仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定动作的审查部门备案；发包人，勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门第7页共9页中请证、发包人、蔡人展行完合同规定的文务后。大同终止本合同一式陆份，发包人贰份、勘察人建份第8页共9页.发包人名称：勘察人名称：阿瓦提县工业围区管理委员会新疆启岩上工程勘系（盖章）设计有限公司（盖章）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所住所：邮政编码：邮政编码:电话：电话：传真开户银行：传真开户银行：银行帐号：银行帐号：第9页共9页新疆维吾尔自治区建设厅监印新疆维吾尔自治区工商行政管理局
投标 / 标书制作要点（原创）
本农产品综合发展中心建设 勘察服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
