法警训练场地面下陷修整工程 法警训练场地通下陷修螫工程采购合同公告（高州市人民法院2026）
高州市人民法院法警训练场地面下陷修整工程项目设计
采购项目名称：
高州市人民法院法警训练场地面下陷修整工程项目设计
采购项目编码：
4409810071321962503240342
项目业主：
高州市人民法院
服务机构：
福建禹澄建筑设计有限公司
合同名称：
高州市人民法院法警训练场地面下陷修整工程项目设计
合同编号：
4409810071321962503240342
合同总金额：
￥30,000.00元
合同签订时间：
2025年04月16日
履约人员：
合同服务期限：
2025年04月16日至2026年03月31日
服务内容：
高州市人民法院法警训练场地面下陷修整工程项目设计，面积约1500方。
合同附件
法院法警训练场地面下陷修整工程设计合同.pdf
高州市人民法院 2026-04-08
.22GF-2002-0209建设工程设计合同工程名称：高州市人民法院法警训练场地面下陷修整工程工程地点：高州市人民法院合同编号：（高）20250725（由设计人编填）设计证书等级：建筑行业（建筑工程）甲级，市政行业（给水工程、桥梁工程、道路工程、排水工程）专业乙级发包人：高州市人民法院设计人：福建禹澄建筑设计有限公司签订日期：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局.1、发包人：高州市人民法院设计人：福建禹澄建筑设计有限公司发包人委托设计人承担“高州市人民法院法警训练场地面下陷修整工程”设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及相关化工建设规范等。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。号项目名称建设握模设计阶段及内容预算总投资（万元）费率%设计费（元），含税层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图高州市人民法院法警训练场地通下陷修螫工程s96.383.1530002说明第三条台合同签订后，发包人应向设计人提交以下资料及文件：序号资料及文件名称份数提交时间有关事宜1.地质勘察报告/8天内2.立项文件18天内3.红线图/8天内4建筑设计要点18天内5.设计任务书18天内6委托书18天内7.原工程设计全套施工图8.工程设计单位更改书第四条设计人收到发包人提供的以上第三条约定的资料后，应按以下约定向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交时间有关事宜1.规划方案120天内2.建筑施工图460天内3.60天内460天内560天内第五条本合同设计收费为30000元人民币。设计费按全部施工图交付后3天内：付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费=方案前，作定金第二次付费100%30000全部施工图交付后3天内说明：1，设计人提交设计文件，经发包人送审核部门通过后支付相应的设计费。2.设计费率为综合包干单价3，本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6。1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性，正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限10个工作天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件的时间顺延：规定期限超过10个工作天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费，但发包人及时通知设计人的除外。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支赶工费。6.1，4发包人应为派赴现场处理有关设计间题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设-3-计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6、2，设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家地方相应技术规程。6.2.3设计合理使用年限为年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件：并为发包人在职业卫生评价专篇等文件资料盖章，不另收取费用。6.2.5设计人交付设计资科及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，否则，设计人书面催款后发包人仍迟延支付的，发包人按应付金额的2%/天向设计人支付违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或发包人对本合同项目停缓建的除外。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费并采取挽救措施。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人的定金。-4-第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务台同。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素等其他原因致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本舍同发生争议，艰方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.8本合同式4份，发包人3份、设计人一份。8.9本合同经双方签章后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.II本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项：无。-5-发包人名称（盖章）设计人名称（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字委托代理人：（签字）住所邮政编码：住所邮政编码：电话：电话：传真开户银行：传真开户银行：中国建设银行股份有限公司高州桂圆支行银行帐号：银行帐号：44050169104109888063日期：22年4月1日日期：2025年4月16日6.
投标 / 标书制作要点（原创）
本法警训练场地面下陷修整工程 法警训练场地通下陷修螫工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
