建筑物测量采购合同公告（广州珠江公园2026）
广州珠江公园建筑物测量
采购项目名称：
广州珠江公园建筑物测量
采购项目编码：
4401004553479402603201104
项目业主：
广州珠江公园
服务机构：
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司
合同名称：
广州珠江公园建筑物测量
合同编号：
4401004553479402603201104
合同总金额：
￥186,418.06元
合同签订时间：
2026年04月14日
履约人员：
合同服务期限：
2026年04月14日至2026年06月30日
服务内容：
对广州珠江公园内部的同乐园电房、藤本园厕所、同乐园小卖部等11栋建筑物分别进行违法建设测量、规划核实测量、现状图制作、房产面积实测。
合同附件
广州珠江公园建筑物测量.pdf
广州珠江公园 2026-04-14
合同编号：2026测232045A珠园合[2026120号工程编号：技术服务合同项目名称：广州珠江公园建筑物测量委托方：广州珠江公园（甲方）受托方：广州市城市规划勘测设计研究院有限公司（乙方）签订时间：20264.14.签订地点：州有效期限：签订合同之日起至2026年6月30日中华人民共和国科学技术部印制1工程测量合同书合团工委托方（以下简称甲方）：广州珠江公园受托方（以下简称乙方）：广州市城市规划勘测设计研究院有限公司根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国测绘法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，供双方互相监督，共同信守。第一条：测绘范围及工程内容工程名称：广州珠江公园建筑物测量项目地点：广州珠江公园测绘范围及工程内容：根据甲方要求，对广州珠江公园内部的同乐园电房、藤本园厕所、同乐园小卖部等11栋建筑物分别进行违法建设测量、规划核实测量、现状图制作、房产面积实测。第二条：执行的技术标准及技术要求1.技术标准（1）《城市测量规范》CJJ/T8-2011；（2）《1:5001:10001:2000地形图图式》DB4401T166-2022；（3）《数字地图测绘技术规程》DB4401/T31-2019；（4）《广州市GNSSRTK城市测量技术规程》TMS/SV19-E-2025；（5）《广州市城乡规划建设工程测量技术规程》TMS/SV10-G-2025；（6）《测绘成果质量检查与验收规定》TMS/SV03-G-2025；（7）《测绘成果质量评定标准》TMS/SV04-F-2025。22.技术要求（1）采用广州市平面坐标和1985国家高程基准，按广州市地形图统一分幅和编号。（2）为顺利解决项目中复杂、前沿、高难度技术问题，使项目实施更加高质、高效、经济、节能，需采用广州市城市规划勘测设计研究院有限公司如下自主知识产权的非常规高新技术：“基于远程模式的三维坐标转换方法”、“CORS三维坐标在线转换系统”、“CORS管理信息系统”。第三条：提交成果资料1、《广州市建设工程违法建设测量记录册》3份；2、《广州市建设工程规划核实测量记录册》4份；3、建筑现状蓝图6份；4、《房屋建筑面积测绘成果报告书》2份；5、提交的成果资料不包括列入保密范围的等级控制点资料。6、甲方需乙方提供超过合同规定份数或其他形式的规划成果时，其制作费用由甲方另行支付。第四条：工期要求序号服务内容工期要求1违法建设测量、现状图2026年4月底前完成并提交成果。2规划核实测量、现状图取得违法建设测量相关意见后7个工作日内提交。3房产面积实测具备相关条件后20个工作日内提交。第五条：甲方义务1、向乙方提供有关资料和技术要求并保证资料的真实性、准确性和完整性。2、按合同约定之付款方式及时、足额向乙方支付测绘工程费。同3油3、及时签收乙方交付的成果资料。第六条：乙方义务1、根据甲方提供的有关资料和技术要求，及时组织测绘工作的实施，根据本合同第四条之工期约定完成全部测绘任务。2、对成果资料和成果质量负责，并盖章确认；3、根据本合同第三条之要求向甲方提供全部的成果资料。第七条：测绘工程费用及结算1、收费依据和收费项目：按原国家测绘局2002年颁布的《测绘工程产品价格》（国测财字[2002]3号）2009年财政部及国家测绘局颁布的《测绘生产成本定额》（财建[2009]17号）规定，本测绘工程包干总费用如下：人民币￥186418.06元（大写：壹拾捌万陆仟肆佰壹拾捌元零陆分），其中不含税金额为人民币￥175866.09元（大写：壹拾柒万伍仟捌佰陆拾陆元零玖分），增值税额为￥10551.97元（大写：壹万零伍佰伍拾壹元玖角柒分），增值税税率为6%。在合同履行期间，如遇国家税率调整，本合同约定的不含税金额不因国家税率的调整而变化，相应调整“不含税金额”为准计算的增值税额与合同结算总价。《各子项单项包干金额表》如下：房屋序号房屋名称违法建设测量费用（元）规划核实测量费用(元）现状图制作费用（元)房产面积实测费用（元）1同乐园电房4188.702559.005118.005033.572藤本园厕所4187.342559.005118.005033.573同乐园小卖部4295.822559.005118.005033.574北C厕所4184.632559.005118.005033.575北入口厕所4194.122559.005118.005033.576木结构4641.602559.005118.005033.577木结构厕所4221.242559.005118.005033.578东入口厕所4204.972559.005118.005033.579东A厕所4143.952559.005118.005033.5710南入口厕所4153.442559.005118.005033.5711南B厕所4185.982559.005118.005033.57分项合计（元）46601.7928149.0056298.0055369.27总计（元）186418.062、费用结算：本项目包含11幢房屋测量，每幢房屋含4个子项，共计44个子项，采用各子项单项包干形式。任一单项服务完成后，甲方根据《各子项单项包金额表》的单项包干价进行该单项结算，并按本合同第八条的约定向乙方支付服务费用。第八条：测绘工程费用支付方法1、本合同生效后5个工作日内甲方向乙方支付合同首期款50%（即￥93209.03元）；乙方完成全部委托内容后10个工作日内，甲方应完成合同最终结算和×40°尾款支付手续，乙方在甲方完成尾款支付手续当日向甲方提交全部成果资料。2、若部分单项因政策、现场条件等客观原因无法进场施测或无法达到成果要求，甲方与乙方应协商其测量服务费用支付事宜，本合同整体结算和支付不应受其影响。3、乙方的账号及户名如下：开户银行：中国工商银行股份有限公司广州北京路支行5开户名称：广州市城市规划勘测设计研究院有限公司动顺延,甲方不承担责任,乙方不得以此为由延迟或拒绝履行义务;若遇财开户账号：36020009090013083424、尽管有前述约定，乙方充分知悉并同意如下：本项目为使用财政资金项目，各期支付款项的金额及时间以财政拨款到位时间及金额为准；甲方依约提出办理财政支付申请即视为履行完毕支付义务，具体支付日期以财政支付时间为准；财政资金尚未下达或财政支付管理流程导致的支付延期，支付限期自政资金紧张等问题，不属于甲方违约，双方可协商调整服务内容和服务合同金额，并签订补充协议。第九条：违约责任1、合同生效后作业进场前，任何一方无故提前终止合同，须向对方支付测绘工程费包干总费用15%的违约金。2、作业开始后，甲方无故提前终止合同，须向乙方支付进场费（按4265元/天计取）及已完成工作量的相应费用；已完成部分的成果资料应归甲方，乙方应予盖章认可。3、作业开始后，乙方无故提前终止合同，须向甲方支付测绘工程费包干总费用20%的违约金；若甲方愿意接受已完成部分的成果资料，则甲方应付给乙方相应费用。4、因甲方原因造成返工时，返工费用由甲方承担，按实际工作量计取；因甲方原因造成乙方停工或窝工时，甲方应予以签字确认，并按每日140元支付乙方停工或窝工损失。5、如乙方迟延提交成果资料，则每逾期一天，应向甲方支付测绘工程费包6开户名称:广州市城市规划勘测设计研究院有限公司歹f厂=贝长|手:36020009090013083424、尽管有前述约定,乙方充分知悉并同意如下:本项目为使用财政资金项目,各期支付款项的金额及时间以财政拨款到位时间及金额为准;甲方依约提出办理财政支付申请即视为履行完毕支付义务,具体支付日期以财政支付时间为准;财政资金尚未下达或财政支付管理流程导致的支付延期,支付限期自政资金紧张等问题,不属于甲方违约,双方可协商调整服务内容和服务合同金额,并签订补充协议。第九条:违约责任1、合同生效后作业进场前,任何一方无故提前终止合同,须向对方支付测绘工程费包干总费用15%的违约金。2、作业开始后,甲方无故提前终止合同,须向乙方支付进场费(按绲65元/天计取)及已完成工作量的相应费用;己完成部分的成果资料应归甲方,乙方应予盖章认可。3、作业开始后,乙方无故提前终止合同,须向甲方支付测绘工程费包干总费用zO%的违约金;若甲方愿意接受已完成部分的成果资料,则甲方应付给乙方相应费用。4、因甲方原因造成返工时,返工费用由甲方承担,按实际工作量计取;因动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由延迟或拒绝履行义务；若遇财甲方原因造成乙方停工或窝工时,甲方应予以签字确认,并按每日140元支付乙方停工或窝工损失。5、如乙方迟延提交成果资料,则每逾期一天,应向甲方支付测绘工程费包干总费用1‰的违约金，直至实际提交成果资料之日为止。1%的违约金，直至实际付清款项之日为止（因财政审批等原因导致的逾期除外）。7、遇不可抗力致使合同全部或部分无法履行，任何一方不能视对方为违约，且应按实际情况协商结清测绘工程费。第十条：其它1、本合同自双方签字、盖章后生效，合同文本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具同等法律效力。2、本工程测绘成果的版权属于甲方，乙方拥有署名权和使用权。3、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有。4、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。5、增值税专用发票开票信息口小规模纳税人一般纳税人公司名称统一社会信用代码地址、邮编电话开户银行银行账号7干总费用1‰的违约金,直至实际提交成果资料之日为止。6、如甲方迟延付款,则每逾期一天,应向乙方支付测绘工程费包干总费用1‰的违约金,直至实际付清款项之日为止(因财政审批等原因导致的逾期除夕卜)。7、遇不可抗力致使合同全部或部分无法履行,任何一方不能视对方为违约,且应按实际情况协商结清测绘工程费。第十条:其它6、如甲方迟延付款，则每逾期一天，应向乙方支付测绘工程费包干总费用1、本合同自双方签字、盖章后生效,合同文本一式陆份,甲方执叁份,乙方执叁份,具同等法律效力。2、本工程测绘成果的版权属于甲方,乙方拥有署名权和使用权。3、在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果,归双方所有。4、在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归双方所有。5、增值税专用发票开票信息匚彐小规模纳税人□一般纳税人公司名称统一社会信用代码地址、邮编电话``开户银行，氇银行账号，阒第十一条：针对本合同所发生的争议，由双方协商解决，协商不成，提交甲方所在地有管辖权的人民法院依法诉讼解决。（本页以下无正文）甲方：广州珠江公园乙方：广州市城市规划勘测设计研究院有限公司法定代表人：法定代表人：邓兴小地址：地址：广州市建设大马路10号联系人：联系人：郭志坚电话：电话：13794410392开户银行：开户银行：中国工商银行股份有限银行帐号：公司广州北京路支行银行帐号：3602000909001308342签订日期：2025年4月14日签订日期：2026年4月14日8
投标 / 标书制作要点（原创）
本建筑物测量涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
