公路整修工程采购合同公告（建始县农村公路事业发展中心(建始县交通物流发展中心)2026）
一、合同编号： 2026-01
二、合同名称： 官店镇百草村1组窑湾至村委会公路整修工程
三、项目编号： 422822202606000778
四、项目名称： 官店镇百草村1组窑湾至村委会公路整修工程
五、合同主体
采购人（甲方）： 建始县农村公路事业发展中心（建始县交通物流发展中心）
地 址： 建始县建始大道交通货运信息大楼
联系方式：0718-3414529
供应商（乙方）：湖北方宇建设工程有限公司建始分公司
地 址：湖北省建始县业州镇草子坝社区风情街9号
联系方式：18727708583
六、合同主要信息
主要标的名称：官店镇百草村1组窑湾至村委会公路整修工程
规格型号（或服务要求）：详见合同文本
主要标的数量：1项
主要标的单价：1032404.73
合同金额： 103.240473万元
履约期限、地点等简要信息：履约期限：2026年03月02日至2026年05月02日；履约地点：官店镇百草村
采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2026-03-02
八、合同公告日期： 2026-04-14
九、其他补充事宜：无
附件：
官店镇百草村1组窑湾至村委会公路整修工程.pdf
官店镇百草村1组窑湾至村委会公路整修工程.pdf
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
官店镇百草村1组窑湾至村委会公路整修工程施工合同协议书（合同编号2026-01）发包人：建始县农村公路事业发展中心（建始县交通物流发展中心）承包人：湖北方宇建设工程有限公司2026年3月扫描全能王3亿人都在用的扫描App合同协议书发包人（全称）：建始县农村公路事业发展中心（建始县交通物流发展中心）承包人（全称）：湖北方宇建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就官店镇百草村1组窑湾至村委会公路整修工程，施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：官店镇百草村1组窑湾至村委会公路整修工程2.工程地点：官店镇百草村1组窑湾至村委会。3.工程内容：工程量清单全部内容4.工程承包范围：施工图纸及工程量清单全部内容。二、合同工期工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量标准：达到国家现行施工验收规范合格标准。四、合同文件构成（1）本协议书及各种合同附件（含招标文件、投标文件及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；1扫描全能王2h3亿人都在用的扫描App（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）工程量清单计量规则；（9）技术规范；（10）图纸；（11）已标价工程量清单；（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（13）其他合同文件。（14）上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。五、签约合同价根据工程量清单所列的数量和单价计算的签约合同价：人民币（大写）：壹佰零叁万贰仟肆佰零肆元柒角叁分，小写：1032404.73元。六、承包单位：湖北方宇建设工程有限公司项目经理：王伟项目总工：赵小构安全员:刘韩七、发包人支付工程款的比例：预付款可按签约合同价的30%核算，进度款按工程形象进度支付工程进度款，工程完工验收合格后支付工程结算审计后的工程款。八、施工协调2扫描全能王2b3亿人都在用的扫描App施工期间施工单位必须正确处理好与当地政府、居民的关系，并不得因关系处理不当导致的工期延误及其他损失向业主提出索赔和补偿。工程开工前施工单位要对工程沿线的民房及其它构造物的现状录制影像资料备查，凡在施工中因施工单位爆破作业、机械作业及其他作业等引起的各类民事纠纷由施工单位自行负责处理。九、其它1.本项目征地协调工作由建始县官店镇人民政府完成。征地协调工作未尽事宜由承包人负责处理,因此而产生的费用由承包人承担。2.承包人必须每月按时足额支付农民工工资，并对农民工工资支付情况进行登记造册，纳入计量支付材料备查。3.承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保工伤保险以及人身意外伤害险，足额缴纳保险费。4.承包人应在竣工验收合格后60个工作日内将工程资料送至审计部门进行结算审计。5.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。6.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。7.凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方一致同意提请县仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。8.本协议书正本二份，副本六份，合同双方各执正本一份、副本一份，监理单位副本一份，财务部门副本一份，质量监督部3扫描全能王2h3亿人都在用的扫描App门一份，审计部门一份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。以1承包人：湖北方宗建设工发包人：建始县农村公路事业发展中心（建始县交通物流发展中心）程有限公司1委托代理人：阳（签宇）委托代理人：（签字）法定代表人：化法定代表人：2026年3月2日2026年月2日4扫描全能王83亿人都在用的扫描App
投标 / 标书制作要点（原创）
本公路整修工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
