改线工程勘察 地下管线探测 岩土工程勘察采购合同公告（潮州市潮安区公路事务中心2026）
省道S233线凤塘至枫溪段改线（如意路延长线）工程（二期）勘察
采购项目名称：
省道S233线凤塘至枫溪段改线（如意路延长线）工程（二期）勘察
采购项目编码：
44510300733816X2508120913
项目业主：
潮州市潮安区公路事务中心
服务机构：
广晟昊兴勘测设计有限公司
合同名称：
省道S233线凤塘至枫溪段改线（如意路延长线）工程（二期）勘察
合同编号：
44510300733816X2508120913
合同总金额：
￥82,099.87元
合同签订时间：
2026年03月24日
履约人员：
合同服务期限：
2026年03月24日至2026年05月24日
服务内容：
项目起点位于规划玉湖路相交处，终点与省道S335樟公线至高铁潮汕站连接线平交。全长约0.492公里，项目采用一级公路（集散功能）兼城市主干路标准建设，设计速度为60km/h，双向六车道，路基标准断面宽度46米，采用沥青混凝土路面结构。估算总投资为9359万元。目前以完成立项工作，需服务机构提供勘察服务并出具报告。
合同附件
GSHX-2025057.pdf
潮州市潮安区公路事务中心 2026-04-15
合同编号：GSHX-2025057建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：省道S233线凤塘至枫溪段改线（如意路延长线）工程(二期)工程地点：潮州市潮安区勘察证书：B251008656发包人：潮州市潮安区公路事务中心勘察人：广晟昊兴勘测设计有限公司签订日期：2026年3月24且中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人潮州市潮安区公路事务中心勘察人广晟昊兴勘测设计有限公司发包人委托勘察人承担省道S233线凤塘至枫溪段改线（如意路延长线）工程（二期）勘察测量任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：省道S233线凤塘至枫溪段改线（如意路延长线）工程(二期)1.2工程建设地点：潮州市潮安区1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）：岩土工程勘察、工程测量、地下管线探测第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人-1-支付相应费用。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于合同签订之日起开工，15日内提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察以实际完成工作量按《工程勘察设计收费标准》2002年修订本计取收费。4.2.2本工程勘测费合同价暂定为：82099.87元（大写捌万贰仟零玖拾玖元捌角柒分），最终以第三方审核为准。4.2.3本合同支付方式（上级资金到位前提下）勘察人完成工作并提供成果后，经审查合格批准且勘察费结算定案后，一次性结清勘察费。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人-2-应负责杳清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下理藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路，接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。514若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。51.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。51.7由干发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1：发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。5.1.8发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用干本合同外的项目：如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。51.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。-3-5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术-4-要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日。应减收勘察费千分之一。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：/第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。协商或调解不成时，发包人、勘察人可向项目所在地人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式肆份，发包人贰份、勘察人贰份。（以下无正文）发包人名称：潮州市潮安区公路事务中心（盖章）法定代表人或委托代理人勘察人名称：广晟昊兴勘测设计有限公司（盖章）法定代表人或委托代理人：-5-广东省网上介中选中介服务机构通知书编号：CZ2508230112广晟昊兴勘测设计有限公间：受潮州市潮安区公路事务中心委托，省道S233线凤塘至枫溪段改线（如意路延长线）工程（二期）勘察（采购项目编码：44510300733816X2508120913），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额为（暂不做评估与测算）。服务时限为：无要求，按照合同双方自行约定。请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与潮州市潮安区公路事务中心接洽，在15个工作日内与潮州市潮安区公路事务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。潮州市公共资源交易中心2025年08月23日-6-省道S233线凤塘至枫溪段改线（如意路延长线）工程（二期）测量勘察费用计算表1、主要工作量及确认方法说明序号项目工作量单位备注1级GPS点2个根据全球定位系统（GPS）测量规范（GB/T18314-2009）中对各级GPS点可视需要设立与其通视的方位点，现场埋石联测2个控制点。21:500地形测量0.06k²根据业主单位提供的测量范围，实际测量面积为0.06km。3地下管线探测金属管道0.853k根据业主单位提供的探测范围，金属管道探测工作量为.853k。非金属管道0.443根据业主单位提供的探测范围，非金属管道探测工作量为.443k。4岩土工程勘察详见《岩土工程勘察结算表》2、困难类别说明序号项目困难类别备注1B级GPS点I《工程勘察设计收费标准》第须，控制点布设条件较好，所以该测绘项目困难类别为I类。21:500地形测量Ⅱ地形起伏不大，通视条件一般，地面障碍物较多，行人车辆较多，通行条件一般，所以该测绘项目困难类别为Ⅱ类。3地下管线探测I地形起伏不大，地面障碍物较多，管线种类>5种，所以该测绘项目困难类别为Ⅱ类。4附加调整系数附加调整系数详见《工程勘察设计收费标准》P2-3总则1.0.8、1.0.91.0.10及P6表2.2-3；根据P6表2.2-3数字化测绘附加调整系数为1.5。3、结算表序号测绘项目计里单位数量单价（元）附加调整系数费用（元）主要工作内容备注1E级GPS点个2282115642.00作业准备选点、埋石、观测、测定气象元素、绘制点之记《工程勘察设计收费标准》P5表2.2-2之121:500地形测量k²0.06445101.54005.90作业准备，碎部测量《工程勘察设计收费标准》P5表2.2-2之23地下管线探测金属管道km0.85345001.03838.50布设导线，引测水准，测管线起点、折点、交点等坐标和高程，计算，展点《工程勘察设计收费标准》P31表7.2-1之13非金属管道0.44354001.02392.20布设导线，引测水准，测管线起点、折点、交点等坐标和高程，计算，展点《工程勘察设计收费标准》P31表7.2-1之134技术工作费（1+2+3）15878.6022%3493.29数据编辑，计算，绘图，检查修改，成果资料整理，出图《工程勘察设计收费标准》P42.15岩土工程勘察费83252.94详见《岩土工程勘察结算表》总合计下浮20%102624.83测绘费用总额（大写）：捌万贰仟零玖拾玖元捌角柒分82099.87编制单位（公章）-7-
投标 / 标书制作要点（原创）
本改线工程勘察 地下管线探测 岩土工程勘察涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
