水库移民项目设计勘察钻探采购合同公告（英德市水利移民工作办公室2026）
2026年水库移民项目设计勘察钻探
采购项目名称：
2026年水库移民项目设计勘察钻探
采购项目编码：
4418814558816682604132335
项目业主：
英德市水利移民工作办公室
服务机构：
广东省岩土勘测设计研究有限公司
合同名称：
2026年水库移民项目设计勘察钻探
合同编号：
4418814558816682604132335
合同总金额：
￥160,000.00元
合同签订时间：
2026年04月27日
履约人员：
合同服务期限：
2026年05月07日至2026年07月07日
服务内容：
包括但不限于： 1.项目基本情况（背景）描述，需要落实的国家政策，需要达到的目标、目的等。 2.服务类型、服务要求、进度要求、数量、质量要求、后续（售后）服务要求等。 3.涉及工程项目的，应当包含工程项目地址、项目基本情况（包含建设规模、建设面积、资金投入等具体参数）。
合同附件
建设工程勘察合同.pdf
英德市水利移民工作办公室 2026-04-29
.合同编号：建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：英德市2026年水库移民15个勘察钻探项目工程地点：英德市沙口、英红、大站、黎溪等镇采购项目编码：4418814558816682604132335（由勘察人编填）勘察证书等级：甲级包人：英德市水利移民工作办公室发勘察人：广东省岩土勘测设计研究有限公司签订日期：2026年4月2）F甲方（发包人）：英德市水利移民工作办公室乙方（勘察人）：广东省岩土勘测设计研究有限公司发包人委托勘察人承担2026年水库移民15个勘察钻探项且岩土工程详细勘察任务。.根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法规规定，经甲方采用在《广东省网上中介服务超市》方案择优选取方式（采购项目编码：4418814558816682604132335），选定乙方为本项目承包方。为遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：2026年水库移民15个勘察钻探项目1.2工程建设地点：英德市沙口、英红、大站、黎溪等镇1.3工程勘察任务委托文号、日期.1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：2026年水库移民15个勘察钻探项目，拟建15处地上建筑物。1.5承接方式：委托方式1.6预计勘察工作量：本项目拟计划布置钻孔80个（以实际发生数为准）。预计钻探进尺1500.00m。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、.施工。12.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料捌份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1本工程的勘察工作定于2026年5月7日开工，2026年月7日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。.4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察根据双方协商以人民币￥2000.00元/孔（含税），综合单价按实际发生的工作量计取费用。4.2.2本工程收费标准方式：按英府办涵[2025]21号，英德市人民政府办公室关于调整政府投资项目第三方服务费用标准（试行）的通知，本项目下浮20%，下浮后收费如下下表。2施工项目单价预计工作量孔数总价钻探勘察2000.00元/孔（含税）1500.00m80个孔160000.00元（含税）4.2.3本工程勘察费总合计为￥160000.00（含税）（大写：人民币壹拾陆万元整（含税））。4.2.4乙方提交本工程勘察成果资料后，甲方在五个工作日内按工程勘察结算价向英德市财政局申请支付全部工程勘察费。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等）。5.1.3若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.4工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.5为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用：如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费-----元。35.1.6由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一r天向勘察人支付--元计算加班费。5.1.7发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法），专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.8本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为勘察费的20%。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计（详见招标4书），派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6在勘察工作范围内，勘察人应该确保施工安全，严格按图纸范围施工，避免发生人身伤害或造成经济损失，而且在此工程施工过程中所发生的切工伤事故或安全事故，均由勘察人承担一切责任。5.2.7本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工作日顺延外。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担，因返工造成发包人相应损失的，由勘察人进行赔偿。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额的50%以内的相应比例的勘察费；完成的工作量超过50%时，则5应向勘察人支付预算额相应比例的勘察费。6.4合同要求的工期内，如因勘察人的原因使工期延误，每延误一天罚款人民币500元，延误5天以上时，发包人有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由勘察人全部承担。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。.第八条：其它约定事项：无o第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向英德市人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。第十一条：相关文件送达地址的确认发包人：英德市水利移民工作办公室勘察人：广东省岩土勘测设计研究有限公司本合同一式陆份，发包人叁份、勘察人叁份。附件：《中选中介服务机构通知书》（编号：QY2604210615）6.甲方：英德市水利移民工作办公室乙方：广东省岩土勘测设计2（盖章）研究有限公司（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）校委托代理人：（签字委托代理人：（签字）住所：住所邮政编码：513000邮政编码：电话：0763-2284248电话：020-87581535建设行政主管部门备案鉴证意见：（盖章）备案号：（盖章）经办人：备案日期：06年p月27鉴证日期：20年4月27日7
投标 / 标书制作要点（原创）
本水库移民项目设计勘察钻探涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
