北京市电力设施工程采购合同公告（北京市朝阳区高碑店乡人民政府(北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处)2026）
一、合同编号： 11010526210200027267-XM001-001
二、合同名称： 高碑店地区高碑店村电力设施工程政府采购合同
三、项目编号： 11010526210200027267-XM001
四、项目名称： 高碑店地区高碑店村电力设施工程
五、合同主体
采购人（甲方）： 北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处
地 址： 北京市朝阳区高碑店北路甲1号
联系方式： 85778898
供应商（乙方）： 中冶利智（北京）建设工程有限公司
地 址：详见合同附件
联系方式：详见合同附件
六、合同主要信息
主要标的名称： 高碑店地区高碑店村电力设施工程
规格型号（或服务要求）：详见合同附件
主要标的数量：详见合同附件
主要标的单价：详见合同附件
合同金额： 176.6698350 万元
履约期限、地点等简要信息：详见合同附件
采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2026-04-29
八、合同公告日期： 2026-04-30
九、其他补充事宜：
本合同对应的中标成交公告：
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，北京市政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
中冶利智（北京）建设工程有限公司_sign.pdf
施工合同项目名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程委托方（甲方）：北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处受托方（乙方）：中冶利智（北京）建设工程有限公司签订时间：2026年04月合同协议书编号：发包人（全称）：北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处法定代表人：王艳平法定注册地址：北京市朝阳区高碑店北路甲1号承包人（全称）：中冶利智（北京）建设工程有限公司法定代表人：赵永仁法定注册地址：北京市门头沟区斋堂大街45号科技楼ZT054室发包人为建设高碑店地区高碑店村电力设施工程（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。一、工程概况工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程工程地点：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村工程内容：电杆组立；杆上设备及器具安装；导线架设；电力电缆敷设；电力管井及管线施工；现状路面破复；500kVA箱变基础制安；500kVA箱式变电站安装。（详见工程量清单）工程立项批准文号：，/资金来源：，/二、工程承包范围承包范围：工程量清单所示全部内容三、合同工期计划开工日期：2026年04月30日计划竣工日期：2026年06月18日工期总日历天数45天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。四、质量标准工程质量标准：合格六、合同形式施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标（合格）1七、签约合同价金额（大写）壹佰柒拾陆万陆仟陆佰玖拾捌元叁角伍分（人民币）（小写）￥：1766698.35元其中：安全文明施工费（含税）：49069.82元建筑垃圾运输处置费（含税）：2964.26元暂列金额（含税）：58000.00元专业工程暂估价（含税）/元……八、承包人项目经理：姓名：陈士朋；职称：高级工程师；身份证号：******************；建造师执业资格证书号：BJ0053902；建造师注册证书号：京2112012201331554。建造师执业印章号：京2112012201331554（00）。安全生产考核合格证书号：京建安B（2018）0158248。九、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：1.本协议书；2.中标通知书；3.响应函及响应函附录；4.合同条款专用部分；5.合同条款通用部分；6.技术标准和要求；7.图纸；8.已标价工程量清单；9.其他合同文件。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。十三、本协议书连同其他合同文件正本一式四份，合同双方各执二份；副本一式三份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。十五、本协议书首部载明的法定注册地址为双方认可的书面通知地址或法律文书送达地址，签收或退回之日视为通知到达或文书送达之日，如有变更，1日内互相通知。发包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字或盖章）年月日承包人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：，（签字或盖章）年月日签约地点：合同条款专用部分1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同当事人和人员1.1.1.2发包人：北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处1.1.1.3承包人：中冶利智（北京）建设工程有限公司1.1.1.4监理人：北京科立达技术服务有限公司1.1.1.5发包人代表：姓名：肖洋职称：，/联系电话：17710331189电子信箱：，/通信地址：，/1.1.2工程和设备1.1.2.1永久工程:/1.1.2.2临时工程：承包人为完成永久工程所修建的临时性工程，并在本工程竣工后或在发包人要求时，承包人需予以拆除的工程，包括临时性道路、临时性房屋、临时性供水、临时性供电等。1.1.2.3永久占地：项目用地图纸红线内范围1.1.2.4临时占地：无1.1.3日期1.1.3.1缺陷责任期期限：24个月。1.1.4其他需要补充的内容/1.2合同文件的优先顺序合同文件的优先解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）响应函及响应函附录；（4）合同条款专用部分；（5）合同条款通用部分；（6）已标价的工程量清单；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）其他合同文件。（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）1.3图纸和承包人文件1.3.1图纸的提供（1）发包人提供图纸的期限：开工前7日内发包人提供图纸的数量：3套其他约定：/1.3.2承包人提供的文件（1）由承包人提供的文件范围：必要的加工图，大样图，竣工图，相关编制及晒图费用包含在承包人合同价中。承包人提供文件的期限：开工前14日内。承包人提供文件的数量：3套监理人批复承包人提供文件的期限：收到文件后10日内。其他约定：/1.4联络1.4.1联络来往函件的送达和接收（1）发包人指定的接收地点：工地现场发包人办公室发包人指定的接收人为：肖洋（2）监理人指定的接收地点：北京市通州区台湖镇经略天则南区1-18监理人指定的接收人为：赵子杰（3）承包人指定的接收地点：京市通州区宋庄镇徐双路191号2.发包人义务2.1提供施工场地发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期7天前移交给承包人。2.2向承包人提交支付担保（1）发包人向承包人提交支付担保的金额：/2.3其他义务发包人应当履行的其他义务：/3.监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1发包人需批准明确行使的权力：所有涉及费用变化的工程变更、洽商、索赔；工程材料采购质量的验收。4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.1为他人提供方便（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：①、承包人负责修建、维修及保养的现场道路及通道；②、承包人做好施工场地及邻近场地的地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；③、办理有关施工现场交通、环卫和施工噪声管理手续；④、负责已完工程成品保护；⑤、负责施工场地清洁卫生等。4.1.2承包人的设计工作承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：必要的加工图和大样图。4.1.3其他义务（1）安全文明施工费由承包人统一管理，承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按分包合同约定支付安全文明施工费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。（2）对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。（3）承包人应履行的其他义务：1）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。2）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：从开工日期到竣工日期，承包人负责保管全部已完工程，相关的保管费用已包含在合同价款之内。在上述承包人负责保管期间内，如发生需其保管的任何工程（包括整体或部分）或任何待用的材料或设备发生损失或损坏，除系因不可抗力而造成的之外，均应由承包人承担费用负责修复或弥补，以使全部工程在各方面达到合同文件中约定的质量标准。3）工程所用的材料、设备的安置、摆放由承包人负责。如承包人需另行租赁场地摆放材料、设备，因此发生的租赁地费用、材料设备转运、转送费用由承包人自行承担。4）承包人负责渣土消纳相关手续的办理。4.2履约担保4.2.1承包人履约担保的格式和金额发包人不要求（要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。承包人履约担保的金额为，/4.3不利物质条件4.3.1不利物质条件的范围：不利物质条件包括施工过程中遇到废弃的地下管道、未探明的古墓、矿产等不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.1承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：采购前1个月内6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.1承包人承担自行修建临时设施费用的范围：/发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：，/6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备和临时设施：/发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：/7.交通运输7.1道路通行权和场外设施负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人:承包人，其相关费用由发包人承担。7.2场内施工道路7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。7.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人8.测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日内8.1.2承包人测设施工控制网的其他要求：执行通用条款承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：/9.施工安全、治安保卫和环境保护9.1承包人的施工安全责任9.1.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：/监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在/天内给予批复。9.2治安保卫9.2.1制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：承包人9.3环境保护9.3.1施工环保措施计划报送监理人审批的时间：/监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在/天内给予批复。9.4施工现场安全生产标准化管理目标9.4.1未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法依据《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》京建法〔2019〕9号文和北京市印发配套2021年《预算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准（京建发[2021]404号）、北京市住房和城乡建设委员会印发《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整工作的指导意见》的通知（京建发〔2022〕176号）、北京市住房和城乡建设委员会《关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》（京建发〔2022〕190号）文执行。9.4.2发包人不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：/9.5特殊安全文明施工9.5.1未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：无。9.5.2发包人不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：/10.进度计划10.1合同进度计划10.1.1承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：（1）符合国家政策、法律政策和工程管理有关规定，满足项目的进度目标，合理安排施工进度、保证施工质量和施工安全，有利节约施工成本。（2）施工进度计划要落实施工组织。（3）应准确、全面的表示施工项目中各个单位工程或各分项、分部工程的施工顺序、施工时间的衔接关系。（4）编制季、月、旬（或周）的施工进度计划，并严格按照进度计划施工。（5）承包人认为应编制的其他内容。施工方案应包含以下内容：（1）施工方案及技术措施（包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境、绿色和文明施工措施等；施工部署包括施工流向和施工工序、主要施工机械选择、保证施工标准化目标达标方案等）。（2）施工部署和管理体系（保证组织机构的合理，各部门指令关系明确；其次要保证相应部门配备合适的人员，能够保证该部门职能的正常运转；包括实行项目经理责任制，项目部的设立和岗位设置及相应的规章制度等）。（3）文明施工、环保节能降耗保证计划以及辅助、配套的施工措施。10.1.2承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：/10.1.3群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：/。10.2合同进度计划的修订10.2.1承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：工程的实际进度与10.1款计划进度不符后7日内。监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到报告后7日内。10.2.2监理人批复修订合同进度计划的期限：收到报告后7日内。11.开工和竣工11.1发包人的工期延误（1）发包人造成工期延误的其他原因：/。11.2异常恶劣的气候条件6mm以上降雪、24小时内降水量为11.3承包人的工期延误异常恶劣的气候条件的范围和标准：7级（含）以上的大风、12小时内降雪量大于100mm以上的暴雨。11.3.1包人向发包人支付签约合同价的万分之一，不足一日按一日计算）。逾期竣工违约金最高限额：不超过签约合同价的11.4工期提前提前竣工的奖励办法：/12.暂停施工12.1承包人暂停施工的责任（1）承包人承担暂停施工责任的其他情形：/。13.工程质量13.1承包人的质量管理逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：按天计算（每延期竣工1日，承3%。13.2承包人的质量检查录的其他地方包括：/。13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查13.4.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后24小时内。14.变更14.1变更的范围和内容14.1.1在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。（1）变更的其他情形：/。14.2变更程序14.2.1变更估价（1）承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的14天内。（2）监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的7天内。14.3变更的估价原则14.3.1合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在±15%%以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在±15%以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过±3%时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。14.3.2因变更引起价格调整的其他处理方式：/14.4承包人的合理化建议14.4.1对承包人提出合理化建议的奖励方法：无14.5暂估价14.5.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：（1）承包人报送招标计划期限：/发包人审批招标工作计划时限：/（2）承包人报送相关文件时限：/发包人审批相关文件时限：/（3）承包人申报合同文件时限：/发包人审批合同文件时限：/承包人报送正式签订合同副本时限：/14.5.2发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：/或者按照下列约定：，/15.计量与支付15.1首付款15.1.1首付款（1）首付款额度首付款额度：签约合同价（扣除暂列金额）的40%其中：首付安全文明施工费总额的50%农民工工伤保险的100%（2）安全文明施工费用预付额度及方式：安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全文明施工费用按以下时间节点和金额进行预付：发包人付款审批流程完成后7日内，将签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的50%一次性预付给承包人。发包人应当在±0.00以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到30%（两者中以条件先满足的为准）同时发包人付款审批流程完成后7日内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的70%。发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到（含整改后达到）或超过合同约定的安全生产标准化管理目标之日且发包人付款审批流程完成后7日内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的90%。发包人应当在工程竣工后，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管理目标并颁发考评证书之日且发包人付款审批流程完成后7日内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的100%。安全文明施工的预付不抵扣。15.2工程进度付款15.2.1进度付款申请单进度付款申请单的份数：一式伍份。承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：（1）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：/15.2.2进度付款支付时间（1）进度付款支付方法：工程竣工验收合格后,支付签约合同金额（扣除暂列金）的40%；经结算审核后支付至结算价的97%。支付时间以财政资金到账为准。15.3质量保证金15.3.1质量保证金处理质量保证金约定比例：3%，质保金以银行保函形式缴纳。质保时间为验收合格后24个月。15.4竣工结算15.4.1竣工付款申请单（1）承包人提交竣工付款申请单的份数：一式伍份承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后14日内（2）竣工付款申请单的其他内容：按照发包人规定的格式和内容填写，应包括但不限于竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣回的质量保证金、应支付的竣工付款金额、工程变更、工程洽商、现场签证等。15.5最终结清15.5.1最终结清申请单（1）承包人提交最终结清申请单的份数：一式伍份承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28日内发包人向承包人不支付（支付/不支付）质量保证金利息。发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：/16.竣工验收16.1竣工验收申请报告（1）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：按《北京市城市建设档案管理办法》的规定内容执行。竣工验收资料的份数：一式伍份竣工验收资料的费用支付方式：依据城市档案管相关要求编制档案验收资料，费用包含在投标报价中。16.2施工期运行16.2.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：/16.3施工队伍的撤离16.3.1缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：缺陷责任期满后30天内16.4中间验收16.4.1本工程需要进行中间验收的部位：按相关验收规范执行。16.4.2验收不合格的，承包人在7天期限内进行修改后重新验收。17.缺陷责任与保修责任17.1保修责任17.1.1工程质量保修范围：依据《建设工程质量管理条例》以及《房屋建筑工程质量保修书》的规定执行工程质量保修期限：依据《建设工程质量管理条例》以及《房屋建筑工程质量保修书》的规定执行工程质量保修责任：依据《建设工程质量管理条例》以及《房屋建筑工程质量保修书》的规定执行18.保险18.1工程保险合以下约定：本工程不投保(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：/，并符（1）投保人：/（2）投保内容：/（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。（4）保险金额：/（5）保险期限：/18.2第三者责任险18.2.1保险金额：由承包人与发包人同意的保险人商定，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。19.不可抗力19.1不可抗力的确认19.1.1合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：/。不可抗力的等级范围约定：6级及以上地震，12级及以上的大风、6小时内降雪量大于15mm及以上降雪、24小时内降水量为300mm以上的暴雨。20.争议的解决20.1争议的解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第（2）种方式解决：（1）提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。（2）向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。20.2争议评审20.2.1争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：争议评审组在收到合同双方报告后7天内。20.2.2争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：在调查会结束后的14天内。注：本合同为参考合同，以实际签订合同为准。建设工程廉政责任书发包人：北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处承包人：中冶利智（北京）建设工程有限公司为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人：北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处（公章）承包人：中冶利智（北京）建设工程有限公司（公章）法定地址：北京市朝阳区高碑店北路甲1号，法定地址：北京市门头沟区斋堂大街45号科技楼ZT054室法定代表人或其，法定代表人或其授权代理人：，（签字或盖章）授权代理人：，（签字或盖章）电话：010-85778898，电话：010-65489787传真：/，传真：010-65489787电子邮箱：/，电子邮箱：zylz2019@126.com开户银行：北京农商银行高碑店支行，开户银行：中国工商银行股份有限公司北京管庄支行账号：0117000103100000013，账号：0200006819200264129邮政编码：100123，邮政编码：101119监督单位：，（盖章），监督单位：，（盖章）中标通知书北京德润恒源工程管理有限公SZYGCG11010526210200027267-XM001-19382中冶利智（北京）建设工程有限公司：高碑店地区高碑店村电力设施工程（标段编号：11010526210200027267-XM001-1）评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处确认，贵公司为该项目中标人成交金额：人民币1766698.35元。请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。北京德润恒源工程管理有限公司2026-03-3117:09:51AYL已标价的工程量清单高碑店地区高碑店村电力设施施工招标工程投标文件元智（北京让工程有限公投标人（盖企业CA电子印章）法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）年月日高碑店地区高碑店村电力工程名称：设施工程投标总价投标总价（小写）：1766698.35（大写）：壹佰柒拾陆万陆仟陆佰玖拾捌元叁角伍分中冶利（北京至设工投标人：有限，1（盖企业CA电子印章）法定代表人或其委托代理人：（盖个人CA电子印章）耋日辉编制人：（造价专业人员盖CA电子执业专用章）审核人/审定人：（一级造价工程师盖CA电子执业专用章）尚保忠021100026564北京双信联工程造价专保。咨询事务所激至：2027年12月31日编制时间：2026年03月24日工程项目清单汇总表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第1页共1页序号项目内容金额（元）其中：材料暂估价（元）建筑垃圾运输处置费（元）农民工工伤保险费（元）1分部分项工程项目1461146.03044910.85/1.1高碑店地区高碑店村电力设施工程1461146.03044910.85/1.1.1高碑店地区高碑店村电力设施工程1461146.03044910.85/2措施项目106467.1302719.5/2.1其中：安全生产标准化措施费45018.1800/2.2其中：施工垃圾场外运输和消纳费2719.502719.5/3其他项目53211.0100/3.1其中：暂列金额（不包括计日工）53211.0100/3.2其中：专业工程暂估价000/3.3其中：计日工000/3.4其中：总承包服务费000/3.5其中：合同中约定的其他项目0004增值税145874.1800/合计1766698.35047630.35注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额：2农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。措施项目清单计价表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第1页共1页序号项目编码项目名称计量单位工作内容价格（元）备注1安全生产标准化措施费项45018.18明细详见表4.9-12现场管理费项52602.61明细详见表4.9-33施工垃圾场外运输和消纳费项2719.5明细详见表4.9-24组合式成套箱变电站调试项6126.84明细详见表4.9-3本页小计106467.13-合计106467.13-注：1除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在2投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。3其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。安全生产标准化措施费明细表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第1页共1页序号项目编码项目名称不含税金额（元）含税金额（元）备注实际成本（元）企业管理费（元）利润（元）小计（元）1应的《图集）标准内项目精施费40412.382667.221938.5845018.1849069.82共1.1安全生产费9276.82612.27445.0110334.111264.171.2文明施工费8675.89572.61416.189664.6810534.5中1.3环境保护费8375.43552.78401.779329.9810169.681.4临时设施费14084.24929.56675.6215689.4217101.472特殊安全生产标准化精施费其2.1集》标准外项目施费中2.2超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费2.3其他特殊安全生产标准化措施费合计4041.582567.221-158.5845018.1849069.82“企业管理费”“汽写对良数值，井“4.9-3施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案得低于招标人紧求的管理目、生产、明施工费、环境保护和临时设施费的金额之和。施工垃圾场外运输和消纳费明细表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率（）企业管理费（元）利润（元）不含税金额（元）备注:施工垃圾场外运输和消纳费161.12117.112719.51.1施工垃圾场外运输和消纳费RGF+JXF1.3161.12117.112719.59合计161.12117.112719.5注：按栋工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，着无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出其他项目清单计价表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第1页共1页序号项目名称计量单位金额（元）备注1暂列金额（不包括计日工）（不含税）53211.01明细详见表4.10-12专业工程暂估价（含税）明细详见表4.10-23计日工（不含税）明细详见表4.10-34总承包服务费（不含税）明细详见表4.10-45合同中约定的其他项目（不含税）合计53211.011暂列金额明细表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第1页共1页序号项目名称计量单位不含税金额（元）含税金额（元）备注1合同价格调整暂列金额元2未确定工程暂列金额元53211.01580002.153211.01580003未确定服务暂列金额元3.14未确定其他暂列金额元4.1本页小计53211.0158000合计53211.0158000注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中增值税计价表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第1页共1页序号项目名称计算基础说明计算基数税率/征收率（S）金额（元）1增值税分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价1620824.179145874.18合计145874.18分部分项工程项目清单计价表工程名称：（高碑店地区高碑店村电力设施工程单项工程-高碑店地区高碑店村电力设施工程单位工程）第1页共7页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中材料暂估价电缆、通信524264.711030411001001电杆组立1.名称：内嵌接地线混凝土电杆2.规格：190*15m1级3.类型：粘贴防撞反光标志基23859.27718.402030411001002电杆组立1.名称：内嵌接地线混凝土电杆2.规格：190*12m1级3.类型：粘贴防撞反光标志基23157.026314.0403030411003001横担组装1.名称·担3城格：4656坎鱼50×50×2块运板-652480附件：等组4380.921523.6804030411005001杆上设备上名称:悬式绝缘民五号：U70C3.规1.6月-8kg/片组4585.362341.4405030411005002杆上设备1.名称：棒形悬式瓷绝缘子2.型号：SLN-15/45V3.规格：4.8kg/个个2466.291590.9606030411004001导线1.名称：电力电缆2.规格：JKLYJ/QV-1OkV-95mm3.材质：交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆4.敷设方式、部位：架空敷设5.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求km0.08122768.151844.2207030411005003杆上设备1.名称：柱上断路器2.型号：ZW20-12F3.电压等级（k）：10kv台251743.68103487.3608030411005004杆上设备1.名称：高压刀闸2.型号：详见图纸3.电压等级（k：10kv组24247.988495.9609040801018001避雷器1.名称：氧化避雷器2.规格：HYSWS2-17/46.4组22270.814541.620本页小计137857.68分部分项工程项目清单计价表工程名称：（高碑店地区高碑店村电力设施工程单项工程-高碑店地区高碑店村电力设施工程单位工程）第2页共7页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中材料暂估价10030416027001接地装置1.名称：接地环组2235.22470.44011030411005005杆上设备1.名称：多功能故障指示器台2409.57819.14012030411005006杆上设备1.名称：驱鸟器台2180.82361.64013080703009001电连接1.名称：10kv带电挂线、接火处111426.2811426.28014030409001001电力电缆1.名称：电力电缆2.规格：ZC-YJY22-87/15kV-3x150mm23.材质：交联聚乙绝缘聚乙烯护4.数设方式、埋地穿管激设5.其他：天宜均应完成洗过设计及施工收范等要求-P484572.72277196.48015030409003001电力电缆头1.名称：电力元）2.型号：冷缩型3.规格：ZC-YJY22-87/15kV-3x150mm24.材质、类型：终端头5.安装部位：户外型6.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求个25870.1911740.38016030409003002电力电缆头1.名称：电力电缆头2.型号：冷缩型3.规格：ZC-YJY22-8.7/15kV-3x150mm24.材质、类型：终端头5.安装部位：户内型6.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求个24972.579945.14017030409006001电缆保护管1.名称：电缆保护管2.规格：热浸塑钢管DN150*20003.沿电杆敷设根2351.92703.84018030409006002电缆保护管1.名称：电缆保护管2.规格：热浸塑钢管DN1503.埋地敷设45105.714756.95019030409006003电缆保护管1.名称：电缆保护管n320105.7133827.20本页小计351247.490分部分项工程项目清单计价表工程名称：（高碑店地区高碑店村电力设施工程单项工程-高碑店地区高碑店村电力设施工程单位工程）第3页共7页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中材料暂估价2.规格：热浸塑钢管DN1503.埋地包封敷设20031103027001光分路器1.名称：分光器套21840.323680.6421030503001001通讯网络控制设备1.名称：室外一体化通信机箱2.包含：ONU、ODF台214361.1928722.38022030502005001光缆1.名称：架空光缆2.规格：ADSS-48BI（工业级）6014.83889.8023030502012001光纤接续1.名称：光2.熔接24838.891866.720分部小计524264.710土建503688.02024050101001001砍伐乔木1.名私:例树千直径36柿184.5584.55025041001001001拆除路面1.名称：破面2.路面厚度：210m基层厚度250mm3.锯缝机锯缝以防超拆：4.渣土外运并消纳，运距自行考虑m26091.885512.8026041001001002拆除路面1.名称：拆除方砖路面2.厚度：60mm，基层厚度250mm3.拆除部分外运并消纳，运距自行考虑m218071.4312857.4027040203006001沥青混凝土1.名称：恢复沥青混凝土路面2.沥青混凝土：50mm厚细粒式改性沥青砼（AC-13C）3.沥青混凝土：70mm厚中粒式改性沥青砼（AC-200）4.沥青混凝土：90mm厚粗粒式改性沥青砼（AC-25C）5.10mm厚下封层（乳化沥青）6.250mm厚水泥稳定碎石基层7.素土夯实（密实度不小于93%）或为300厚3：7灰土夯实m260297.6417858.40本页小计71472.690分部分项工程项目清单计价表工程名称：（高碑店地区高碑店村电力设施工程单项工程-高碑店地区高碑店村电力设施工程单位工程）第4页共7页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中材料暂估价28040204001001人行道块料铺设1.名称：恢复方砖步道2.50mm厚地砖面层，缝宽10mm，1：1水泥砂浆填缝3.30mm厚1：6硬性水泥砂浆4.100mm厚C20混凝土随打随抹平5.300厚级配砂石垫层压实6.路基碾压，压实系数>0.937.满足规范和设计要求m2180271.2248819.629040101002001挖沟槽土方1.土方开挖：沟槽土方2.管顶覆土深度：槽底埋深不得小于1m:3.土方堆放：槽边堆放4.开挖方式：人工清底机械开挖m3266.6715.684181.39030040101003001挖基坑土方1.土方开挖：挖基坑土方2.管顶覆土深度：井顶埋深不得小于03.土方堆放：槽边.7m:堆放4.开挖方式：人清底机械开m3804.1517.2813895.71031040803004001管道包封1.名称：管包封2.绑管4150热，塑钢管3.规格：0.63m62m4.混凝土强度等级：底稿C15、墙及顶板5.包含模板C20n80207.6516612032040103002001一般回填方1.密实度：回填应分层夯实，详见设计要求2.填方材料品种：砂3.回填部位：厚度0.3m，4.填方来源：外购砂5.其他：根据现场m316.16294.234754.760本页小计88263.460分部分项工程项目清单计价表工程名称：（高碑店地区高碑店村电力设施工程单项工程-高碑店地区高碑店村电力设施工程单位工程）第5页共7页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中材料暂估价实际情况自行考虑：33040103002002般回填方1.密实度要求：符合规范及设计要求2.回填方式：符合(CJJ33-2005城镇燃气输配工程施工及验收规范》第2.4.5条验收规范要求3.填方材料品种：原土回填m3789.999.067157.31034040103003001余方弃置1.土方、废弃料品种：余土、综合土2.运距：自行考虑3.渣土运输及消纳，运距自行考虑3-264.67126.7833554.8635040501011001顶管工作井（坑）1.名称：拉管工市、接收坑各1名2.规格：具民行合施工要求座215569.8511139.7036030412001001配管1.名称：拉鲁2.材质：M-PP3.规格：1504.配置形式：过河管施工，涉河顶管或拉管管道距河底覆土最少不小于3m施工过程中拉管穿越河道最深处不低于5.2m404267.35108009.4037070112001001井1.名称：直线井2.规格：2mX2m×5.6m3.覆土深度：0.7m≤H≤4m4.具体做法详见图纸5.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护7.钢筋制作安装8垫层浇筑9.防水、保护层10.井筒砌筑11.接地、预埋管、预理件等为完成设备基础所需的一切座233762.1667524.320本页小计227385.59n分部分项工程项目清单计价表工程名称：（高碑店地区高碑店村电力设施工程单项工程-高碑店地区高碑店村电力设施工程单位工程）第6页共7页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中材料暂估价工作内容12.满足设计要求及验收规范38070112001002井1.名称：转角井2.规格：2mX2m×5.6m3.覆土深度：0.7m≤4m4.具体做法详见图纸5.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等6.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护7.钢筋制作安装8.垫层浇筑9.防水、保护层10.井筒砌筑11.接地、预埋管、预埋件等为完成设备基础所需的一切工作内容12.满足设计要及验收规范座233762.1667524.32039010502004001设备基础1.名称：箱变基2.具体做法：详见纸3.模板及支撑制流、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护5.钢筋制作安装6.垫层浇筑7.防水、保护层8.蒸压灰砖保护墙砌筑9.接地及挖填土、设备基础槽钢、预埋件等为完成设备基础所需的一切工作内容10.满足设计要求及验收规范座242100.7584201.50分部小计503688.020箱变433193.30本页小计151725.820分部分项工程项目清单计价表工程名称：（高碑店地区高碑店村电力设施工程单项工程-高碑店地区高碑店村电力设施工程单位工程）第7页共7页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中材料暂估价40040801003001组合型成套箱式变电站1.名称：箱变2.设备及参数：变压器S13--500kVA/10±2x2.5%/0.4kvD.YnllUK=4%、变压器温控、变压器冷风机、10KV高压开关柜3面AH1~AH3XGN15-12低压开关柜（GGD）3面AAIWA3MA4、低压电容柜（GGJ）1面AA23.容量（kv·A）：50OKVA4.电压（kv）：10KV5.其他：相关事宜均应完成且满足设计要求及施工验收规范等台2216596.65433193.30分部小计433193.3ol本页小计433193.30合计1461146.03分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第1页共44页项目编码000411001001项目名称电杆组立计量单位基工程量2综合单价（元）3859.2清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量材科费施工机具使用费企业管理身利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费其中工程设备费材料费其中工程设备费C4-10-1换电杆组立挖土（石方曹通土实际工程量为以下人工*1.3.机械*1.31.670057.761.7706.484.363.1796.452.96010.827.25.29C4-10-13换水泥杆（不成盘、卡盘）程量为5根以下人工*1.3.机械*1.31.0000543.632485.31222.62214.6155.98543.632485.310222.62214.60155.98C4-10-11换杆上其他装置电杆反光膜实际工程量为5根以下人工*1.3.机械*1.3个1.00003.9998.450.126.774.923.9998.4al0.126.774.92人工单价（元/工日）经二类人工三类人工补充人工小计644.052586.7223.56228.65166.19192177·未计价材科费2583.76#编码主要材料名称及规格型，数量单价（元）（元）合价（元）其中：暂估合价（元）2919000400001内嵌接地线混凝土电杆191相1.0032477.8762485.31:费362100060000e1电杆反光膜个1.0591.769845其他科科--3.090.00小计2586.850.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高店地区高牌店村电力设施工程第2页共44页项目编码000411001002项目名称电杆组立计量单位基工程量2综合单价（元）3157.02清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C4-10-1换电杆组立挖土（石方普通土实际工程量为5根以下人工1.3机械*1.331.480057.761.776.484.363.185.452.6209.596.454.69C4-10-12换杆长（m以内）12实际工水泥杆（不带底盘、卡盘）程量为5根以下人工*1.3机械*1.3根1.0000427.322041.5164.94173.83126.34427.322011.50a164.94173.83126.30C-10-17换上其他装置电杆反光膜实际工程量为5根以下人工*1.3.机械*1.3个1.00003.9998.45a.126.774.923.9998.450.126.774.92人工单价（元/工日）一类人工二类人工三类人工补充人工小计516.792142.57174.65187.05135.95192177其中：未计价材料费2139.95费:编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）3621000600001电杆反光膜个1.0595.769452919000400002内接地线混凝土电杆190*121级根1.0032035.395204.5其地材料费--2650.00小计=2142.600.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第3页共44页项目编码030411003001项目名称横担组装计量单位组工程量4综合单价（元）380.92清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理身利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C4-10-39换10K以下横安装水排列双担实际工程量为5根以下人工*1.3.机械*13组1.000098.34239.124.4922.5716.498.31239.12a4.9922.5716.40人工单价（元/工日）一类人工迳三类人工补充人工小计98.34239.1204.4922.5716.40192其中：未计价材料费晳:编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）（元）合价（元）其他材料费--239.110.00小计--239.110.00分部分项工程项目清综合单价分析装工程名称：高店地区高碑店村电力设施工程第4页共44页项目编码000411005001项目名称杆上设备计量单位组工程量综合单价（元）585.36清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C4-10-63换高压悬式绝缘子组合实际工程量为5根以下人工L3.机械=1.3套4.50009.48105.711.587.715.642.66475.7007.1134.7025.20人工单价（元/工日）一类人工二爽人工三类人工补充人工小计42.66475.7007.1134.7025.20192其中：未计价材料费165.48:编主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）291700210000-11耐张线夹个4.522536.59165.48其地材料费-310.230.00小计475.710.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第5页共44页项目编码000411005002项目名称杆上设备计量单位工程量24综合单价（元）66.29清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材科费其中：工程设备费C4-10-55换高压绝缘子棒形悬式瓷绝缘子SLX-15/45V实际工程量为5以下人工*1.3.机械*1.3套1.00008.7448.921.853.932.858.748.921.853.932.85人工单价（元/工日）烃迳三类人工补充人工小计&.744.9201.853.932.8s192其中：未计价材料费48.92材料费编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）e1棒形悬式瓷绝缘子SLN-15/45N个1.00548.67348.92其他材料费--00.00小计-920.00分部分项工程项目单综合单价分价设工程名称：高店地区高牌店村电力设施工程项目编码000411004001项目名称导线计量单位t工程量0.081综合单价（元）22768.15清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料贵施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C4-10-73换10K交联乙烯绝缘导线截面（mm2以内）129实际工程量为5根以下人工*13.机械*1.3k1.002746.17166.0546.631345.96980.452746.1017146.010546.631345.96980.45人工单价（元/工日）一类人工补充人工小计276.101716.01506.631348.96980.45192其中：未计价材料费14594.00:编同主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂佶合价（元）280300070160e.101814.33614594.05其他材料费--25520.00小计-17146.050.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第7页共44页项目编码030411005003项目名称杆上设备计量单位台工程量2综合单价（元）51743.68清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中工程设备费C4-10-111换杆上配电设备安装真空开关（自动化设备）实际工程量为5根以下人工*13.机械*1.3台1.00001018.3741574.133628.32475.25823452.811018.3741574.1533628.32475.25623.00452.81C4-10-113各杆上配电设备安装智能设台1.0000212.167218.687079.65116.0130.84224212.167218.687079.65116.0130.8422.41人工单价（元/工日）一类人二类人工三类人工补充人工小计1239.5348792.8340707.97591.26663.84475.22192其中：未计价材料费40707.97：费编司主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）（元）（元）合价（元）补充设备002桂上断路泰Z20-12F台133628.3133628.32补充设备008杆上配电设备安装能设备台17079.6457079.65其他材料费--8084.840.00小计48792.810.00分部分项工程项清单综合单价分表工程名称：高店地区高碑店村电力设施工程第8页共44页项目编码000411005001项目名称杆上设备计量单位组工程量2综合单价（元）4247.98清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C4-10-10换杆上配电设备安装隔离开关10KV实际工程量为5根以下人工*1.3.机械*1组1.00532.653499.823185.84106.8462.9345.74532.653499.823185.54106.8462.9345.74人工单价（元/工日）一类人工二类人工三类人工补充人工小计532.653499.823185.84106.8462.9345.74192其中：未计价材料费3185.84费：编同主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）补充设备003隔高开关10kv组13185.8413185.84其他材料费-313.990.00小计=3499.830.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第9页共44页项目编码000801018001项目名称避雷器计量单位组工程量2综合单价（元）2270.81清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中工程设备费C4-10-10换杆上配电设备安装进需器10KV实际工程量为5根以下人工*1.3.机械*1.3组1.0000411.841679.221415.9092.2950.6536.81411.841679.221415.9392.2950.6536.81人工单价（元/工日）一类人工二类人工三类人工补充人工小计411.841679.221415.93922950.6536.81192其中：未计价材科费1415.93材科!编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）（元）补充设备001雷器10Y组11415.9291415.93其他材料费=-263.290.00小计-1679.220.00分部分项工程项目清单综合单介析表工程名称：高店地区高碑店村电力设施工程第10页共44页项目编码000116027001项目名称接地装置计量单位组工程量2综合单价（元）235.22清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C4-10-115换杆上共他装置接地环实际工程量为5根以下人工L3机械1.3个1.000032.95177.210.9913.910.13329517.2100.9913.910.13人工单价（元/工日）一类人工二炎人工三类人工补充人工小计32.95177.2100.9913.9410.13192其中：未计价材料费170.97:编主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）270600100000-101接地环个1.05162.83170.97其他材料费-6.240.00小计177.210.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第11页共44页项目编码030411005005项目名称杆上设备计量单位台工程量2综合单价（元）409.57清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C4-10-120换杆上其他装置线路故障指示器（只实际工程量为5根以下人工*1.3.机械*13个1.000011.73352.490.4424.2717.6114.73352.49a0.442L.2717.6人工单价（元/工日）一类人工迳三类人工补充人工小计14.73352.400.4424.2717.64192其中：未计价材料费352.49费”编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）（元）302101000000线路故障指示器接地短路只1.05335.73524小计--352.40.00分部分项工程项目单综合单分表工程名称：高店地区高碑店村电力设施工程第12页共44页项目编码000411005006项目名称杆上设备计量单位工程量2综合单价（元）180.82清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C4-10-116换杆上共他装置骃鸟器实际工程量为5根以下人工1.3机械*1.3个2.0000&.4972.420.255.363.8916.98144.8ta0.5010.727.78人工单价（元/工日）一类人工二爽人工三类人工补充人工小计16.98144.8400.5010.727.78192其中：未计价材料费144.8费:编主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）574500010000e驱鸟器个2168.97144.84小计-14L.840.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第13页共44页项目编码项目名称电连接计量单位处工程量1综合单价（元）11426.28清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中工程设备费C4-10-121换10K线路带电断、接流线接引流线实际工程量L3为5以下人工*1.3.机械三相/次1.00001421.883672.014533.78635.43461.841421.883672.014533.78685.43461.84C4-19-118杆上其装置绝缘护个3.00004.42205.31a.1313.8510.0713.26615.930.3941.5530.21人工单价（元/工日）二类人工三类人工补充人工小计1435.144287.9104534.17676.98492.06213192其中：未计价材料费1336.11材料贵:编主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）（元）合价（元）（元）2917003500001楔型弹射线夹个7.035105.7713.6270500040000-1绝缘护罩个3.15188.1592.52其他材料费-2961.810.00小计--4287.930.00分部分项工程项目滑单综合单价分表工程名称：高店地区高碑店村电力设施工程第14页共44页项目编码000409001001项目名称电力电缆计量单位工程量484综合单价（元）572.72清单综合单价组成明细编制据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C4-8-47电缆穿导管数设电缆截面（m以内）185·1.000012.67494.526.9433.932L.6612.67494.5206.9433.9324.66人工单价（元/工日）经烃经补充人工小计12.67494.5206.931.9324.66192其中：未计价材料费491.50:编主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）281100000000电力电缆2C-YJY22-87/15-3150m2.1.01486.726491.89其他材料费==2.930.00小计-494.520.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第15页共44页项目编码030409003001项目名称电力电缆头计量单位工程量2综合单价（元）5870.19清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理身利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中工程设备费C4-8-36910K户外热（冷）缩式装电缆终端头制作安装10k以下（2以内）3X185个1.0000802.753745.12721.75347.79252.78802.753745.12721.75347.79252.78人工单价（元/工日）一类人工二类人工三类人工补充人工小计802.75376.120721.75347.79252.78192其中：未计价材科费3249.56材料:编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）（元）290701060000e110户外冷编式装电线终端头3×150m2个1.023185.8413249.56其他材料费=-495.560.00小计3745.120.00分部分项工程项目清单综合单分析表工程名称：高店地区高碑店村电力设施工程第16页共44页项目编码000409003002项目名称电力电线头计量单位个工程量2综合单价（元）4972.57清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C4-8-28210户内冷编式装电缆终头制作安装10k以下（2以内）3X185个1.0000532.033218.17713.6324.61214.13532.033218.17713.63294.61214.13人工单价（元/工日）一类人工二爽人工三类人工补充人工小计532.033218.170713.63294.61214.13192其中：未计价材料费2707.96:编主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）2907010500002210户内冷编式装电线终编头3X160m2个1.022664.8672707.96其地材料费-510.220.00小计3218.180.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第17页共44页项目编码项目名称电线保护管计量单位根工程量2综合单价（元）351.92清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中工程设备费C4-8-190电缆保护管数设沿电杆钢管相1.0000162.62148.3704.9320.8515.15162.62148.3704.9320.8515.15人工单价（元/工日）动三类人工补充人工小计162.62188.374.9320.8515.15192其中：未计价材料费:编司主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估羊价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）其他材料费--148.370.00小计=-148.370.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高店地区高碑店村电力设施工程第18页共44页项目编码000409006002项目名称电缆保护管计量单位=工程量45综合单价（元）105.71清单综合单价组成明细编制据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C4-13-27钢管数设公称直径（m以内）150·1.00007.4986.371.046.264.557.4986.3701.06.264.55人工单价（元/工日）经烃经补充人工小计7.4986.371.046.264.55192其中：未计价材料费:编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）170300001760铍锌钢管D6150.1.0377.5779.9其他材料费--6.40.00小计--86.380.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第19页共44页项目编码030409006003项目名称电线保护管计量单位工程量320综合单价（元）105.71清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中工程设备费C4-13-27钢管设公称直径（m以内）1501.00007.4986.3701.046.264.557.486.3701.046.264.55人工单价（元/工日）经三类人工补充人工小计7.4986.371.046.264.55192其中：未计价材料费:编号主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估羊价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）170000001700钢管DN150.1.0377.5779.9其他材料费=6.480.00小计=86.380.00分部分项工程顶目清单综合单价分析表工程名称：高店地区高碑店村电力设施工程第20页共44页项目编码031103027001项目名称光分路器计量单位套工程量2综合单价（元）1800.32清单综合单价组成明细编制据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费05-1-93无源分光器台1.000051.841770.641759.9110.644.173.0351.841770.641769.9110.644.173.03人工单价（元/工日）二类人工三类人工补充人工小计51.841770.641769.9110.644.173.03192其中：未计价材料费1769.91:编主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）补充设备006分光器台11769.9121789.91其地材料费a730.00小计=1770.640.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第21页共44页项目编码台工程量2综合单价（元）14361.19清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C4-10-114杆上配电设备安装配电箱台1.000524.1613563.9213274.34161.9264.3946.8524.1613563.9213274.34161.9264.3946.80人工单价（元/工日）2三类人工补充人工小计624.1613563.9213274.34161.9264.3946.80192其中：未计价材料费13274.34”费:编主要材科名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估羊价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）补充设备005室外一体化通信机箱台113274.3313274.34其他材料费=-289.590.00小计--13563.930.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高店地区高碑店村电力设施工程第22页共44页项目编码000502005001项目名称光线计量单位工程量60综合单价（元）14.83清单综合单价组成明细编制据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费C1-3-8以下架空光质挂购法架设72芯1000条0.00102620.810579.6109.92878.48638.52.6210.5800.110.850.64人工单价（元/工日）经羟经补充人工小计2.6210.55a.110.88a.66192其中：未计价材料费6.95:编主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）282500010000光缆DSS-4B（工业级）72以下.1.0076.9036.95其他材料费==3.620.00小计-10.570.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第23页共44页项目编码030502012001项目名称光纤接续计量单位名工程量4综合单价（元）38.89清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中工程设备费C3-2-78光纤连接熔接法芯1.000025.923.4905.512.31.6725.923.4903.512.301.67人工单价（元/工日）一类人工二类人工三类人工补充人工小计25.923.495.512.301.67192其中：未计价材料费费编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）其他材料费--3.990.00小计-=3.490.00分部分项工程项目清单分析表工程名称：高店地区高碑店村电力设施工程第24页共44页项目编码050101001001项目名称砍伐乔木计量单位程量综合单价（元）84.55清单绿编制据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工贵材料费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费E-2-15伐树离地面20m处村干直径（c以内）30株1.000037.17038.735.013.6437.170.00038.735.013.60人工单价（元/工日）经羟经补充人工小计37.170.00038.735.01164177其中：未计价材料费晳:编码主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：估合价元）分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第2页共44页项目编码011001001001项目名称拆除路面计量单位n2工程量60综合单价（元）91.88清单综合单价组成明细编制依据单价（元)合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中工程设备费D1-6-10换机械拆除沥青混凝土面层及无机混合料基层厚15c以内实际厚度（ca）：4610020.0100125.490832.0161.245.931.250.0008.320.630.462-2-24锯缝机缝0.00006.72000.130.450.339.000.0000.000.000.00D1-1-52旧路材料等运输装车0.46001.95007.750.640.479.900.003.570.299.220-1-53换旧路材料等运输运距1k以内实际坛距（）：250.4600050.9797.819.827.10.0021.454.994.523.28人工单价（元/工日）一类人工二类人工三类人工补充人工小计21523.4556.885.443.96192177其中：未计价材科费材料费。编码主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）3400009000330.4650.972345其他材料费00.00小计-23.450.00I分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高店地区高牌店村电力设施工程第26页共44页项目编码011001001002项目名称拆除路面计量单位52工程量180综合单价（元）71.43清单综合单价组成明细编制据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费01-6-7拆除步通砖1020.100073.101.464.923.587.310.0000.150.490.3601-6-10换机械拆除沥青混凝土面层及无机混合料基层厚15cm以内实际厚度（ca：25100m20.010097.17656.444.7436.150.970.0006.560.500.3601-1-52旧路材料等运输装车330.31001.95007.750.640.470.600.0002.400.200.1501-1-53换路材料等运输运距1k以内实际运距）：250.3100050.9797.819.827.140.0015.8030.323.042.21人工单价（元/工日）烃二类人工三类人工补充人工小计8.8815.80039.434.233.08177其中：未计价材料费费:编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）340000060000育土或土消纳0.3150.9715.8小计--15.800.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第27页共44页项目编码000203006001项目名称青湿凝土计量单位n2工程量60综合单价（元）297.64清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理身利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中工程设备费2-1-1路床整形碾压10020.0100110.5900193.920.114.611.110.0001.940.200.1502-1-6换道路基层水泥稳定碎石度（cm）：25人机合厚16实际厚10020.0100324.865723.620439.06428.11311.163.2557.2404.384.2531102-2-6层铺法封层下封层10020.010051.84479.09025.2736.7126.689.524.7900.250.379.2712-2-10换粒式青凝土厚7cm实际厚度（c）：910020.0100135.947476.990317.06523.38380.1.3674.773175.233.8012-2-12换中粒式浙青凝土厚5实际厚度（）：710020.0100113.866038.850269.94423.89308.091.1460.392.704.243.082-2-14换细拉式面青凝土厚4c实际厚度（cm）：51020.0100139.944583.31305.13331.28240.781.314.833.053.312.41人工单价（元/工日）经动补充人工小计8.6920.02915.417.6312.82192其中：未计价材料费编码主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）其他材料费--243.020.00小计=24.020.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高店地区高牌店村电力设施工程第28页共44页项目编码000204001001项目名称人行道块料铺设计量单位52工程量180综合单价（元）271.22清单综合单价组成明细编制据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费2-1-1路床整形压16020.0100110.59193.920114.611.10.0001.940.200.15-1-12换道路基层线配砂石人机混合厚20实际厚度（c）：30100m20.0100328.326679.84471.17493.64358.783.2866.8004.714.943.5904-2-3现浇湿凝土基础0.100050.3386.2101.0128.8820.995.0338.62o0.102.892.102-3-9浆铺人行道块料面层大方砖81.000028.9991.091.88.045.8528.9991.0901.808.045.85人工单价（元/工日）二美人工三类人工补充人工小计38.41196.51&5516.0711.69192其中：未计价材料费费明细编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）040500110002级配砂石kg723.20.09165.8180210000600预拌凝土C010.101378.638.24360700070500压式土平石495mX495X100块4.2116.9471.32其他材料费--21.150.00小计--106.520.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第29页共44页项目编码006101002001项目名称控沟槽土方计量单位工程量266.67综合单价（元）15.68清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材科费其中工程设备费01-1-6人工挖沟槽土方一、二类土0.100032.2101.362.221.6:3.220.0000.140.220.1601-1-9内）5机械挖沟槽土方深度（以0.90002.3009.610.790.672.070.008.650.710.51人工单价（元/工日）一类人工二类人工三类人工补充人工小计5.290.008.790.93a.6177其中：未计价材料费编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）分部分项工程项清单合价分析表工程名称：高店地区高牌店村电力设施工程第30页共44页项目编码000101003001项目名称抢基坑土方计量单位5工程量804.15综合单价（元）17.28清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费1-1-11人工挖基坑土方一、二类土0.10005001.412.431.773.540.0000.140.240.1801-1-14机械挖基坑土方深度（以内）510.9002.4510.660.870.632.230.009.590.780.57人工单价（元/工日）二类人工三类人工补充人工小计5.770.0009.731.020.75177其中：未计价材料费:编主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：信单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第31页共44页项目编码000803004001项目名称管道包时计量单位工程量80综合单价（元）207.65清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中工程设备费D4-2-1现浇湿凝土垫层0.063051.76356.5201.0827.1519.733.3922.4500.071.711.2404-12-1模板层20.200025.3512.8802.022.661.938.07258a0.400.530.3901-2-2换现浇湿凝土管道基础换为【预拌泥凝土C29】0.205067.01366.4201.3428.6920.8613.7475.120.276.884.280--12-3权管道基础21.010038.1315.6707.074.022.9239.6516.307.354.183.04人工单价（元/工日）建二类人工三类人工补充人工小计61.86116.458.0912.308.95213192其中：未计价材料费材料费：编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）802100060300预凝土C206.2071359.274.39其他材料费-42.150.00小计-116.50.00分部分项工程项清单综合单伱分析表工程名称：高店地区高牌店村电力设施工程第3页共44页项目编码000103002001项目名称一股回填方计量单位2工程量16.16综合单价（元）294.23清单综合单价组成明细编制据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费D1-1-39机械回填砂31.00001.59249.0713.4717.4312.671.59299.07013.4717.4312.67人工单价（元/工日）建二类人工三类人工补充人工小计1.59249.0713.4717.4312.67177其中：未计价材料费费:编主要材料名称及规格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）其他材料费249.080.00小计=-249.080.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第33页共44页项目编码006103002002项目名称股填方计量单位工程量789.99综合单价（元）9.06清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材科费其中工程设备费D1-1-35机成回填土331.00001.06007.070.540.391.050.0007.070.540.39人工单价（元/工日）一类人工二类人工三类人工补充人工小计1.050.0007.070.540.39177其中：未计价材料费:编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：智估单价（元）合价（元）其：暂估合价（元）分部分项工程项目浩单综合价分我工程名称：高店地区高牌店村电力设施工程第34页共44页项目编码000103003001项目名称余方弃置计量单位.量264.67综合单价（元）126.78清单综合单价组成明细编制据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费0-1-43土方运输装车31.00001.776.60.550.41.70.0006.600.550.4001-1-44换土方运输运距1k以内实际运距（m）：201.0000al60.975L.476.965.069.0950.97054.476.965.06人工单价（元/工日）经云经补充人工小计1.7750.97061.077.515.40177其中：未计价材料费晳费编码主要材料名称及格型号单位数量单价（元）其中：暂估单价（元）合价（元）其中：暂估合价（元）340000000000土或清土消纳3150.9750.97小计=-50.970.00分部分项工程项目清单综合单价分析表工程名称：高碑店地区高碑店村电力设施工程第35页共44页项目编码000501011001项目名称座工程量2综合单价（元）5569.85清单综合单价组成明细编制依据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材料费施工机具使用费企业管理费利润材料费其中：工程设备费材料费其中工程设备费补子H1项管工作井（）座1.00000500000330239.850.005000.0000.00330.00239.85人工单价（元/工日）一类人工二类人工三类人工补充人工小计9.095000.000.00330.00239.85材:科BCCLF6顶管工作井（坑）座50005000小计5000.000.00分部分项工程项目清单综合价析表工程名称：高店地区高牌店村电力设施工程第36页共44页项目编码000112001001项目名称配管计量单位=工程量40L综合单价（元）267.35清单综合单价组成明细编制据单价（元）合价（元）编号名称单位数量人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润人工费材科费施工机具使用费企业管理费利润材科费其中：工程设备费材料费其中：工程设备费补子月2拉管-159.1.0000240015.8411.510.00240.0000.0015.8411.51人工单价（元/工日）一类人工二类工三类人工补充人工小计0.09200.000a.0015.8411.51替iBCCF9拉管-1501240240小计-200.000.00
投标 / 标书制作要点（原创）
本电力设施工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。北京市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
