武汉市警体训练馆改造采购合同公告（武汉市公安局武汉经济技术开发区(汉南区)交通大队2026）
一、合同编号：01
二、合同名称：警体训练馆改造合同
三、项目编号：01
四、项目名称：警体训练馆改造
五、合同主体
1、采购人（甲方）：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）交通大队本级
2、地址：武汉市经济技术开发区东风大道245号
3、联系方式：85398078
4、供应商（乙方）：湖北硚臻建设工程有限公司
5、地址：武汉市硚口区解放大道65号海尔国际广场8号楼1403-16号房屋
6、联系方式：18140660905
六、合同主要信息
1、主要标的名称：警体训练馆改造
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1项
4、主要标的单价：915000元
5、合同金额：91.5(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2026年05月01日至2026年08月01日；履约地点：武汉市经济技术开发区东风大道245号
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
9、采购计划备案号：420113-2026-00495
七、合同签订日期：2026-04-30
八、合同公告日期：2026-04-30
九、其他补充事宜：
无
相关下载
警体训练馆合同.docx
采购编号：DZSJ-KG-2026-036合同编号：工程施工合同工程名称：警体训练馆改造工程地点：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局交通管理大队发包人：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局交通管理大队承包人：湖北硚臻建设工程有限公司年月日1第一章协议书发包人：（全称）武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局交通管理大队（以下简称发包人）承包人：（全称）湖北硚臻建设工程有限公司（以下简称承包人）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，根据招投标文件和成交文件，双方就警体训练馆改造施工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：警体训练馆改造2.工程地点：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局交通管理大队。3.工程立项批准文号：以发包人单位内部文件为准4.资金来源：财政资金5.工程内容：（1）施工内容，原装饰面拆除，钢结构夹层及隔墙等基础改造，外门窗安装，墙面地面天棚吊顶装饰，水电线路敷设铺装，照明、给排水器具、空调系统等安装，健身娱乐设备设施等采购安装，以及相应的拆除、垃圾弃运工作等。（2）履约验收：承包人在项目竣工后应开展内部自检工作，在白检合格后，向发包人提交书面验收申请，并附符合发包人及当地城2建档案归档要求的完整检测报告、竣工资料一式【份。发包人应在收到申请后30日内组织验收，并出具书面验收结论。验收合格的，双方签署工程质量保修书：验收不合格的，承包人应在10日内完成整改并重新提交验收申请，整改产生的额外费用由承包人自行承担。6.工程承包范围：施工图纸范围内的土建工程（含部分结构加固）、给排水及电气安装工程、室内外装饰装修工程及健身娱乐设备设施等采购安装。二、合同工期开工日期6年55月·日年08月0日竣工日期26合同工期总日历天数：90天。三、工程质量标准工程质量标准：按照设计文件和验收规范达到合格标准。四、合同价与合同价格形式的约定1、本工程合同形式为固定单价合同，采用工程量清单计价方式。（综合单价按投标报价与合同造价差值的同比例下浮）2、关于涉及合同外调整施工项目费用的约定（1）在施工中新增或减少的工程项目费用，投标报价中有的或类似的工程项目按相同或类似综合单价计价，投标报价中没有的按投标期间的清单计价方式和施工期间的材料信息价，组价后计入结算；（2）在施工中需要增加或调减的工程量，按合同约定中的综合单3价进行调整；（3）工程量的变更需经发包人加盖公章的书面文件确认后方可实施，额度不得超过合同中标价的10%，超出该比例的变更事项须经发包人内部专项审批通过并出具书面确认，否则相关费用不计入工程结算，发包人不予承担任何费用。3、本合同中标价为人民币：915000元（大写：玖拾壹万伍仟元整）最络结算价依据第三方审计的工程量和相关的综合单价的审计决算报告为准。五、双方项目联系人1337.7.701联系电话：发包人项目负责人：承包人项目经理：焦文川联系电话：18140660905六、合同文件构成下列文件为本合同的组成部分，各文件内容互相补充，若文件内容之间存在冲突，以本协议书约定为准。（1）中标通知书；（2）工程施工合同；（3）工程招投标文件；（4）设计图纸；（5）设计变更及签证单；（6）决算审计报告。七、双方权利与义务41、发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷贡任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、合同价款的支付合同签订日进场施工后支付合同价款的30%，竣工验收合格后，支付至合同价款的80%：工程验收合格且审计后7日内支付至审计确定金额的98.5%：质保期满后支付剩余的1.5%。承包人应在发包人每筆付款前3个工作日向发包人开具对应金额的合法有效发票，否则发包人有权顺延付款，且不承担任何责任。若承包人未按合同约定工期完工、工程验收不合格未完成整改或未履行合同约定的其他义务的，发包人有权中止或暂停支付对应款项，直至相关问题解决，由此造成的付款延迟，发包人不承担任何责任。九、签订时间本合同3006年月30日签订。十、签订地点本合同在武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局交通管理大队签订。5十一、补充协议合同未尺事官，合同双方当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、违约责任（1）承包人延误工期的，每逾期一日，应向发包人支付合同晳定总价款万分之五的违约金，逾期超过15日的，发包人有权单万解除合同。（2工程验收不合格的，承包人须在发包人要求的期限内整改至合格，并承担由此增加的全部费用：若整改后仍不合格或拒绝整改，发包人有权解除合同，承包人应返还已收取的全部款项，并赔偿发包人的全部损失。（3）承包人存在转包、违法分包情形的，发包人有权立即解除合同，承包人应向发包人支付合同暂定总价款20%的违约金。（4）承包人违反安金施工协议书》约定造成安全事故的，每3违约金，且应承担全部事故处次应向发包人支付人民币理责任及费用。十三、保密承包人应对施工过程中获知的发包人内部管理信息、人员信息、九公涉密信息等所有非公开信息严格保密，仅可用于本次工程施工目的，不得向任何第三方泄露，也不得用于本次合作以外的任何用途。加承包人违反本条约定，发包人有权要求承包人立即采取补救措施，6并右叔西承包人支付合同总价款10%的违约金：如因此给发包人逭成损失的，承包人还应赔偿发包人因此遭受的全部损失。十四、合同生效本合同自签订之日起生效。十五、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。十六、争议解决因履行本合同产生的一切争议，双方协商不成的，由工程所在地有管辖权的人民法院管辖。十七、通知与送达双方确认本合同落款处载明的地址为各类通知、文书的有效达达地址按该地址密出的文件，签收即视为送达，邮奇的目奇出之日起第二日视为送达，变更送达地址需提前向对方发出书面通知，否则原地址仍为有效送达地址。7（下为合同签署部分）发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字）组织机构代码：（签字）组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真电子信箱：传真电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：8第二章工程质量保修书发包人：（全称）武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局交通管理大队承包人：（全称）湖北硚臻建设工程有限公司为保证在警体训练馆改造合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1、质量保修范围具体质量保修范围，双方约定如下：2、质量保修期21、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。因承包人原因导致验收不合格需整改的，质量保修期自整改后重新验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。22、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：装修2年、防水5年。3、质量保修责任31属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7大内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。32发生紧急拾修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达9事故现场抢修。3.3、质量保修完成后，由发包人组织验收。4、质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5、质量保证金质量保证金专项用于保修期内工程质量缺陷的维修支出。质量保修期届满日承包人已全部履行完毕保修义务后，发包人在15日内扣除已实际支出的保修费用后的剩余质量保证金无息返还给承包人。如承包人在保修期内未及时履行或拒绝履行保修义务，发包人有权使用质量保证金进行维修，不足部分有权向承包人追偿。质量保证金的支付节占应与主合同第八条保持一致，质保期满后支付剩余的1.5%。6、其它6.1、双方约定的其它工程质量保修事项：6.2、本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章）：承包人（公章）；地址：地址：法定代表人（签字）法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人(签字）：电话：传真电话：传真10安全施工协议书发包人：（全称）武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局交通管理大队承包人：（全称）湖北硚臻建设工程有限公司为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，切实加强建设工程管理，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。一、工程概况·1.工程名称：警体训练馆改造。2.工程地点：武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局交通管理大队。二、有效期限36年5月日至106年08月日三、发包人安全责任1、发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，发包人有权检查督促承包人执行有关安全生产方面的工作规定，对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。三次不听从整改，今后不得承接我处业务。2、发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。四、承包人安全责任11承包人作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。承包人应切实履行以下安全责任1、承包人所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包人必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。3、承包人应对进场材料先行核查出产合格证等质量证明文件，材料进场需经发包人现场负责人或监理工程师验证合格后方可使用：验证不合格的，承包人应在3日内将不合格材料全部清退出场并更换为符合合同要求的合格材料，产生的全部费用由承包人自行承担，工期不予顺延。4、施工期间，承包人应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。5、承包人一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁进行施工。6、开工前，承包人应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须持有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，承包人应到发包人办理临时进场施工单。进场施工人员应挂牌施工。7、承包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指12·定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。8、承包人施工过程中应做到日产、日清，确保施工场地卫生整洁。9、做好文明施工、安全施工；施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接；做好施工临时用电；按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工现场人员和进出人员安全。10、建立整改责任制，对检查中发现的质量安全隐患，采取有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量安全。11、现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作，一旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关规定及时上报和妥善处置。承包人应将事故调查组的事故调查报告及承包人事故处理意见提交发包人备案。12、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担：（1）人身伤亡事故；（2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；（3)发生场站内火灾事故；:（4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的；（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；(6)施工过程中，因违反工程相关规定的，被相关管理机关勒令停13.工的。五、违约责任1在施工期间，因承包人原因（包括伯不限于其雁负、分包冏的行为或过错）造成发包人、第三方人身伤害或财产损失的，承包人应承担全部赔俏责任，包括但不限于医疗费、赔偿金、订款、讼贸、律师费等一切损失和费用。2承包人未设詈安监人员：未能正确、全面执行安全技术措地、施工组织设计，施工人员未堂握本工程项目特点及施工安全措地；用干本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包人有权要求承包人立即停工整改，由此引起的后果及损矢田承包人承担，该等损失包括但不限于因此导致的工期延误损失、发包人同第=方支付的赔偿、以及发包人为处理此事宜所支出的全部费用。六、本协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力七、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效八、本协议一式四份，甲乙双方各执贰份。承包人（公章）发包人(公章）：地址：地址：法定代表人（签字）法定代表人（签字）：委托代理人（签字)：委托代理人（签字）：电话：传真电话：传真14
投标 / 标书制作要点（原创）
本警体训练馆改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。武汉市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
