杭州市双路供电改造工程采购合同公告(杭州市拱宸中学2026)
浙江省杭州市拱墅区 | 其他电力系统安装
一、合同编号:11N47010374120261801
二、合同名称:拱宸中学双路供电改造工程合同
三、项目编号:330105267010060000001-DDZX2026-CS-008
四、项目名称:拱宸中学双路供电改造工程
五、合同主体
采购人(甲方):杭州市拱宸中学
地址:拱北小区永庆坊6号
联系方式:057156667886
供应商(乙方):杭州丰安电力建设有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅区
联系方式:15068174459
六、合同主体信息
1.主要标的信息:
主要标的名称:拱宸中学双路供电改造工程
数量:1.00
单价(元):1030000.00
规格型号(或服务要求):施工范围:满足招标文件要求施工工期:合同签订后10日历天项目经理:陈侃执业证书信息:浙2332019202308330
2.合同金额(元):1030000.00
3.履约期限、地点等简要信息:
4.采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期:2026年04月25日
八、合同公告日期:2026年05月08日
九、其他补充事宜:无
附件信息:
合同.pdf
合同.pdf
合同第一部分合同协议书发包人(全称):杭州市拱宸中学承包人(全称):杭州丰安电力建设有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就拱宸中学双路供电改造工程项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:拱宸中学双路供电改造工程2.工程地点:杭州市拱宸中学内3.工程立项批准文号:拱发改[2026]25号4.资金来源:财政投资5.工程内容:施工图范围内的维修工程,具体内容以施工图及工程量清单为准。6.工程承包范围:施工图、工程量清单及其编制说明、竞争性磋商文件中明确的内容为准,可能出现的施工图设计变更及根据发包人明确指令需在施工图范围外增加的工程量及施工图范围内减少的工程量。二、合同工期计划开工日期:2016年5月1日。计划竣工日期:2026年月10日。工期总日历天数:10天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)壹佰零叁万元(¥1030000元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)陆仟柒佰叁拾玖元肆角伍分(¥6739.45元):(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元):(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元)(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。2.合同价格形式:固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理:陈侃。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)磋商函及其附录:(3)专用合同条款及其附件:(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求:(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招磋商形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间及地点本合同于2026年月日在杭州市签订。十、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自签订之日生效。十二、合同份数本合同正本贰份,双方各执壹份;副本肆份,双方各执贰份:如正本与副本有不2一致处,以正本为准,均具有同等法律效力。发包人:杭州市拱宸中学(公章)承包人:杭州丰安电力建设有限公前(公章)五十开(签字或盖章)统一社会信用代码:(签字或盖章)。统一社会信用代码:法定代表人或其委托代理人:地址:法定代表人或其委托代理人:日地址:杭州市拱墅区沈家路319号电话:电话:传真开户银行:传真开户银行:杭州银行春晖支行账号:账号:91330103255432067G3第二部分通用合同条款(略)通用合同条款采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本))(GF-2017-0201)的通用合同条款。第三部分专用合同条款1、一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括:_施工组织设计,竞争性磋商文件及招标答疑。1.1.2合同当事人及其他相关方:1.1.2.1发包人代表:姓名:身份证号:职务联系电话:1.1.2.2承包人项目经理:姓名:陈侃身份证号:******************建造师执业资格等级:贰级建造师建造师注册证书号:浙2332019202308330建造师执业印章号:安全生产考核合格证书号:浙建安B(2020)3190055联系电话:158888075681.1.2.3监理人全称:总监理工程师:姓名:身份证号:监理工程师执业资格证书号:联系电话:1.1.2.4设计人全称:411设计人代表:联系电话:1.1.3工程和设备作为施工场组成部分的其他场所包括:,o8上施工程需永久吉国地:.aaa丰i4。为商用:1.3法律活用干合同的其他规范性文件:VxutztTT计F5LLUIOLH通知(杭建市发【2018】578号)+zT企业容全牛产作头NAH建工发(2011〕130号)、+zTA新物m用X:73建工发【2012】426号)_.11am+AHssSENtth.1ETH22H九法的通知(杭政办函(2011)32号)建市发【2018】579号)(7)新工艺、新技术的约定:(8)其他:士电千定》(杭州巾人氏政Lt文工管电视定》(机州市人片03.次面口管等九法(试行)》机反区贝Loioite.次口木市管新行办法》(机如201J10VLaarttddrrtdcm日Yirf1HEAHS(杭财基「2014]109号)音的通知》(拱住建局【2016】101号)52021]1号)(《杭州市拱墅区人民政府办公室关于印发拱墅区政府投资项目审计办法的通知》(拱政办发(2018)13号)(关于在区城建系统各单位深化开展“廉政文化进工地”活动的通知》(拱驻建纪【2013】2号)《拱墅区“平安工地”创建工作建设标准》拱教局(2026)11号文件、拱教局(2022)98号文件《拱墅区2019年度大气污染综合整治工作方案》关于印发《拱墅区建设美丽杭州打造“两美”浙江示范区建设工地环境专项整治行动方案》的通知(拱住建局(2015)36号)及后续文件规定以及关于印发《关于巩固G20杭州峰会成果进一步提升杭州市建设工地文明施工管理的若干意见》的通知(杭建工发(2017)112号)。杭州市城乡建设委员会(关于开展建设领域保证金专项清理规范的通知X杭建市发(2016)339号)。浙江省人民政府办公厅《关于深化企业减负担降成本改革的若于意见》浙政办发【2017】48号:杭州市拱墅区人民政府关于进一步加强学校(幼儿园)建设的实施意见》(拱政发(2014)16号)《中小学合成材料面层运动场地》(GB/T36246-2018):《中小学合成材料面层田径场地》(GB/T43564-2023):《中小学合成材料面层篮球动场地》(GB/T43565-2023):《中小学人造草面层足球场地》(GB/T43566-2023)。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:按通用条款;1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的份数:发包人提供国外标准、规范的名称:1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:国家或行业如有新的技术标准和功能要求,则要求从新。1.5合同文件的优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书(或项目发承包基本情况表)(3)磋商函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;6(6)技术标准和要求;话:(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书:(9)其他合同文件:①施工组织设计;②竞争性磋商文件及招标答疑。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前十五天:发包人向承包人提供图纸的数量:陆套施工图纸(不包括竣工图),如承包人额外需要提供施工图纸的,则额外增加的施工图纸的制作费由承包人承担:发包人向承包人提供图纸的内容:承包范围内的全套施工图纸、设计联系单等。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、进度计划等;承包人提供的文件的期限为:合同签订后五个工作日内;承包人提供的文件的数量为:一式三份;承包人提供的文件的形式为:书面形式:发包人审批承包人文件的期限:收到承包人齐全的文件资料后10个工作日内。1.6.5现场图纸准备关干现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件(与工程施工有关的一切必要文件,包括本工程适用的国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准、国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等),供发包人、监理人及有关人员进行工程检査时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指今、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人、承包人及监理人接收文件的地点:施工现场办公室;1.10交通运输1.10.1出入现场的权利7关于出入现场的权利的约定:按通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:由发包人根据现场条件划定,承包人无条件服从。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定;按通用条款。1,10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由丞包人承担。本工程的超大件:本工程的超重件:1.1知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:归发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:未经发包人同意,不得向他人提供,否则发包人有权解除合同并有权向承包人进行索赔。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:用于本工程。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:(除发包人指明外)承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是:允许调整合同价格的工程量偏差范围:按本专用条款第10.4.1条执行;调整合同价格的修正时间:除本合同专用条款另有约定外,合同单价不调整,工程量清单在工程结算审核时调整。发包人在收到合同价调整报告所认定发生的事实,但并不一定认定合同价款的调整,合同价款调整需经第三方审计单位审价后确定。2、发包人发包人应根据工程所需配备发包人代表,同时配备1-2名相关人员到岗履职。8发包人对发包人代表的授权范围如下:对质量、成本、安全、进度进行全面管理,但涉及合同价格变更、安全事故、质量事故等重大事项的处理须经发包人加盖公章方有效,2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工日期7天前移交。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:按通用条款。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:发包人是否提供支付担保:发包人提供支付担保的形式:3、承包人3.1承包人的一般义务15承包人提交的工资料的内容,竣工图纸和竣工资料(包括影像资科)电子版竣工图光盘。承包人需要提交的竣工资料套数:陆套。承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后10天内。承包人提交的竣工资料形式要求:符合城建档案管理部门相关规定的纸质、电子文本。16承包人应履行的其他义务,工程竣工验收合格后3日内,承包人须特本工租用内版有设旃设各设备基础、临时用房、硬化地坪、建筑垃圾、利示建M科型全部拆除清理出场,并撤出所有施工人员,费用由承包人自行承担,如承包人术龙上沭期限内及时清理的,发包人有权代为拆除、清理,所产生的费用及造成的换失由承包人承担。3.2项目经理承包人对项日经的授权范用加下,受承包人委批全面页工程女午、贝里、应机次大焙制要表定盖合同、信息、组织管理体系,做好安全监督,文明标作化现场工作。9间要求:口aat口面日经理缴纳2P一一八会能展约保H一同。一光快〒现场的违约责任:组日外贸人民61000元/关上述扣款在支付进度款中用,323承包人擅自更换项目经理的违约页仕:、的,继任项目经理注册快业贝、江到定:均要求等同于或高于被更换项目经理。市格项目经理的违约责任:未经发包人及相天仃叹土官部口同音墙白重换项目经期时烙被视为承包人违约,发包人将没收邵分取生邯腹约保证金,直至单方面解除本施工合同。324承包人无正当理由拓绝更换项目经理的违约责任:将被视为承包人违约,发包人将没收部分或全部履约保证金,直至单方面解除本施工合同。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前七天。3.3.2承包人需更换主要施工管理人员的,继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定:均要求等同于或高于被更换主要施工管理人员。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:将被视为承包人违约,发包人将没收部分或全部履约保证金,直至单方面解除本施工合同。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:离开前向发包人代表提出书面报告,发包人代表同意后方可离开施工现场。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:未经发包人及相关行政主管部门同意,擅自更换主要施工管理人员时,将被视为承包人违约,发包人将没收部分或全部履约保证金,直至单方面解除本施工合同。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:擅自离开施工现场每二天,处罚人民币400元/天,上述扣款在支付进度款中逐期扣除。3.5分包3.5.1分包的一般约定10禁止分包的工程包括:主体结构、关键性工作等其他国家现行法律、法规明令禁将止分包的内容。未经发包人书面同意,不得分包。合主体结构、关键性工作的范围:按通用条款或国家现行法律、法规执行。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:合同签订时明确。其他关于分包的约定:合同签订时明确。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:合同签订时明确。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保:是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人向发包人支付中标合同金额1%的履约保证金。履约保证金可以以银行转账、由银行或保险公司出具的保函等形式,验收合格后无息退还。4、监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:本工程实施范围内的所有内容。关于监理人的监理权限:按本工程监理合同执行。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:由承包人解决并承担相关费用。4.2监理人员关于监理人的其他约定:需要取得发包人批准才能行使的职权A涉及全局进度的工程暂停;B变更的估价;C部分工程分包;D索赔的支付;E有关暂列金额的使用;F涉及改变原设计意图或影响原设计结构的补充图纸和指示。115、工程质量5.1质量要求、,合工工程施工质量7关于工程奖项的约定:5.3隐蔽工程检查539近包人提前4监理人隐蔽工程检查的期限的约定:由发包人跟踪验收,总体工程质量符合(T程施工质量验收规范GB50300-2001》标准。看隐敝工程和中间验收存在质量问题,承包人未按要求进行及时整改,发包人可以不予支付当期进度款。承包人自检合格后在隐蔽工程和中间验收48小时前通知监理工程师和发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收时间和地点。验收合格,监理工程师和发包人代表在记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。不合格的,承包人在限定期限内无条件整改后重新组织验收。对需验收而未验收就进入下一道工序的,发包人每次扣罚违约金1万元,上述扣款在工程进度款中逐期扣除。有防水要求的地方,均应进行防水试验,并通过验收;未进行防水验收即进入下一道工序的,除补充进行验收外,且发包人每次扣罚违约金1万元,上述扣款在工程进度款中逐期扣除。监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。6、安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:施工现场按照《建筑施工安全检查标准》(IGJ59-2011)评定达到“合格”标准。6.1.4关于治安保卫的特别约定:由承包人与当地***门协商,在现场建立治安管理机构或联防组织,统一管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责,发包人做好配合。关于编制施工场地治安管理计划的约定:由承包人在开工后7日内编制施工场地治安管理计划,制定应对突发治安事件的紧急预案,6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求:.01)2地方有关((工易交。、环卫,安全利项安量系12规定,并办理相关审批手续。)施工时承包人应严格遵守施工现场管理规定,服从物业单位的管理,采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染。加发包人要求须新停施工,承包人须无条件服从,并采取夜间加班等措施保证工现讲度不拖证、加班等所需全部费用包含在合同报价中,不得以发包人要求暂停施工为由调整合同价格。如因发包人原因导致施工暂停时间较多通过夜间加班也无法确保工期的,工期延长时间须经发包人、监理人审核同意。(3)承包人应严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定,认真落实各项安全保护措施,并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。承包人未按上述要求施工的,发包人有权扣除相应费用。14承包人应对进入施工现场的施工人员进行人员安全文明施工教育,配备必须的劳动保护用具,保证工程的施工安全和人身安全。15承包人山千违反安全作规范,被政府有关部门处罚,如通批计、音直和款筑承包人承拍一切责任,并每被查处一次,发包人每次扣罚违约金5000元,上述扣款在工程进度款中逐期扣除。1承包人应化安全音识,抓好安金生产,杜绝事故发生,施工中看发生女A3自重地中承包人自行负责处理,承担一切责任包括全部费用。女全事故母各生一次承包人向发包人支付1万元的违约金,上述扣款在工程进度款中逐期扣际。7发包人或监理工程师有权对承包人的安全施工状况进行检宜,发现有区安全施工情况的,有权提出整改要求,承包人须按要求进行整改。(8)上述手线办理费用约定如下:由承包人承担。616关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定,按以下弟()种万式到定:11安全文明施工费总额的60%包含在工程预付款中支付,刺余部分根话工程进度在进度款中支付。(2)其他:7、工期和进度7.1施工组织设计711A同当重人的定的施工组织设计应包括的其他内容:按《遇用合示弘137.1.1条执行1工组织设计的提交和修取饰厂组织设计的期限的约定:合同签订后5大内提供评细施工组织设计(施工方案)和进度计划。发包人天监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到点救咨料层7天内确认或提出修改意见。发包人、监理单位对施工组织设计万案的确江具饰〒州和设计方室可行性的确认,并不是对所涉费用的确认,也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的责任。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到完整资料后7天内确认或提出修改意见。发包人、监理单位对施工进度计划的确认是对施工进度计划可行性的确认,并不是对所涉费用的确认,也不免除承包人对施工进度计划应承担的责任。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:开工日期前7天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工日期前7天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工日期前7天。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:L7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:①重大设计变更引起的工期延误;②其他:不可抗力。147.5.2因承包人原因导致工期延误国承包人原国造成工期证、期工玮约金的计算方法为:因承包人原因造成证退工期每延误一天,扣罚2000元。如因承包人自身原因造成工期严重滞后(实际Hlg00111的义无明显进地成八1]1AA人子尚工性产生的一大;:41mmiiitiiin./EhOPU%T人1元城TM位图工,网与新上单1:口711人Fany7hGL上H款。的格盾国成工证,谕期工约金I上限:L7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:(1)施工场地周围地下管线_;(2)地下障碍物和污染物;(3)其他7.7异常恶劣的气候条件40度或低于零下10度。7.8提前竣工的奖励7.8.2提前竣工的奖励:L8、材料与设备84材料与工程设备的保管与使用OA1中有人供应的材料设备的保管资用7但:8.6样品8.6.1样品的报送与封存158.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设地中承包人目仃心9、试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所:由承包人捉供施工现场需要配备的试验设备:由承包人提供施工现场需要具备的其他试验条件:由承包人提供9.3材料、工程设备和工程的试验和检验试验、检测单位资质条件约定:按有关规定执行;试验、检测单位选择约定:报监理及发包人审核批准;试验、检测费用约定:按有关规定执行。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:按通用条款10、变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定:按通用条款10.1.1关于变更范围的约定:按照《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》(杭财建[2013]1246号)中工程变更的相关规定。10.1.2因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。10.1.3承包人提出的合理化建议涉及到的工程变更,须经发包人同意并办理相关变更审查手续。未经同意擅自更改的,承包人承担由此产生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:(D已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价确定:(2)已标价工程清单或预第书中无相同项目,但有类似项目的,参类投限16目的单价确定。①某种材料(包括半成品或成品)等级、标准发生变化的,清单组价子目不变,仅调整不同的材料编制期信息价的差价(计税金):材料编制期信息价计价顺序依次为《杭州市造价信息》、《浙江省造价信息》正刊,对造价信息价正刊没有的材料,发包人将在充分市场询价的基础上,参照同期同类材料市场价格水平,按照相关规定审批程序签证确定其编制期信息价。②清单项目某一特征或工程内容变化,不影响其他特征及工程内容价格的,其他特征组合标准不变,仅调整发生变化的组合子目价格。(3)已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,其单价的砩定,按以下约定:在用浙江省2018版预算定和费用定额或现行相应专业定额,综合费用按棋以米别工程费率的中限计取,规费、税金、农民工工伤保险按磋商口径执行:材科价格有磋商价的执行磋商价:②材料价格无磋商价的执行合同工期前80%的信息价平均值,对当地信息价正刊没有公布的材料,发包人应在充分市场询价基础上,参照回期同类材料市场价格水平,按照相关规定审批程序签证确定:按照上述方法计算后乘以(1-承包人报价浮动率)得出结算单价,承包人报价浮动率L=(1一中标价一招标理制价)X100%(若项目含用供材料/设备,中标价及招标控制价均扣除甲供材科/文会全颜)8当果层工程发生签证台班数量,机械单价有磋商价的执行磋商价:当零星T舞发生证台班数量机械单价无磋商价的执行预算定额单价;按照上还万法订晃F以(1-承包人报价浮动率L)得出结算单价,承包人报价存动率L-标招标控制价)X100%(若项目含甲供材料/设备,中标价及招标控制价均扣除甲供材料/设备金额)。14)T程量清单错误和(或)设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量储单或预管书电列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的,其单价允许调整:时金价全额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目,其工程量增加或减少超本项目工程数量15%及以上时,或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定:按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)9.6.2条规定,增加部分的工程量的综合单价应予调低,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高,可17按下列公式调整:miipne。4200XPOH当0100.8500时:S=Q1XPI。工的力c-12500XP0+(Q1,④当Q1<0.7500时:S=Q1XP1中中调救后基一分部分项工程费结异1L:Q1——最终完成的工程量;00——招标工程量清单中列出的工程量:DO_E有人龙已标价工程量清单中填报的际可中p1-按照是终完成工程量重新调整后的综合单价,按本合同弟10.4.1条(3)款计算结果和P0比较,在工程量增加时,若计算结果大于P0的,取P1=P0,在工程量减少时,若计算结果小于PO的,取P1=P0。(5)其他:①工程量必须按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定的工程量计算规则计算。工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。最终结算工程量应首先报监理及发包人初审。②工程变更管理按《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》(杭财建[201311246号)和拱教局[2022]98号文件执行,未履行规定程序的联系单,不得纳入工程结算。③本合同专用条款1.1.1.10中的“施工组织设计”是指承包人在磋商书中制定的相关技术、经济和施工组织的综合性文件。施工组织措施费、施工技术措施费在招标范围未发生变化情况下,按磋商报价包干。在招标范围发生重大变化或重大设计变更引起施工技术措施项目费增加或减少时,根据相关工程变更依据和建设行政主管部口的批复意见进行相应调整,原措施费项目清单中己有的措施项目,按原有措施费的组价方法或单价调整;原措施费项目清单中没有的措施项目,组价方法按前述弟10.4.1条(3)约定执行。如有甩项工程,发包人将对承包人未实际投入的施工组织措施费和技术措施费按上述方法予以扣除。I清单项目特指的分工程内客均应计入综合单价报价,若承包人提供的分分分项工程经合单价计限表及单单价工科机分标表设有分的发18人将对实际未实施的分项工程予以扣除,扣除部分的价格参考前述第10.4.1条(3)约定,结合磋商报价水平确定。⑤现有管线、邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等的保护费计管招标时已明的,北保护费用承包人应根据发包人提供的交底资科:药合物述地,充分老虚施工难度、计入报价,包于使用。实施过程中新发现的,具保沪贸用该实计算,计算口径按前述第10.4.1条(3)约定执行。A发有承包人在询标过程中涉及到合同价款结算有须明确或澄清的爭项包括:L本工程结算造价以国家审计或财政评审为准。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:按通用条款发包人宙批承包人合理化建议的期限:按通用条款1人z同价格或者提行口人p27法和金额为:。10.7暂估价斩价材料和工程设备的明细详见附件11:晳估价见衣/10.7.1依法必须招标的暂估价项目L4V品十日的具可/门1E1072不属干依法必须招标的哲估价项目工园工优心须招标的斩估价项目的确认和批准米取第力项明心=第3种方式,承包人直接实施的晳估价项日承包人直接实施的暂估价项目的约定:10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:11、价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:调整。日南价油动调同价格,采用以下第3种万式合口pr总1:第1种方式:采用价格指数进行价格调整。关工攵可调压子定值和变值权重,以及基本价格指数及具米源的到正:19筑)油采用造价信息进行价格调1”(2)关于基准价格的约定:·大mm目标价工程量清单或预算书中较明的中p于基的人同履行期间材料单价涨幅以基准价格为生心心时,或现最清单或预算书中载明材料单价为基础趣理时,具超过部分据实调整。间承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以己标价规县的或管其中载明材料单价为基础超过%时,具超以部刀站头调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过士%时,其超过部分据实调整。第3种方式:采用政策性文件进行价格调整。政府投资工程因市场价格波动引起的调整:按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》(杭建市发〔2018)579号)文执行。其中:1、风险范围及幅度的约定:(1)人工价格风险幅度为5%;(2)单种规格材料价格风险幅度为5%;2、材料价款动态调整结算方式采用以下第(3)种方式约定:(1)按时间进度分段结算:/(2)按工程形象部位(目标)分段结算:(3)竣工后一次性结算调价。工程政工后,根报合同工期内各期材料信息价格相对于编制期信息价的变动超皮以及村料的风险承度进行计量和结算,合同工期内月份的计章按照日月月价计道有小数连位取整数。风险机度以外材科价差计算公式如计内件科临村价格上超的定的区验皮时:材差价(正)一(合同1的的月位位价大设件国程信品价(0标价(标的日用量。的的的价超设设社技业()1日20工期内各月份信息价算术平均值-编制期信息价×(1-风险幅度))×单种规格材料用量。上述公式中的“单种规格材料”是指根据浙江省、杭州市信息价正刊发布的有单独序号或代码的原材料、构配件、半产品、辅助材料和零件,其中砼管桩、商品砼,预拌砂浆、沥青砼、预制构件等成品、半成品不予拆分,园钢、螺纹钢及Ⅲ级钢采用综合价。“单种规格材料用量”,是指可调规格材料原合同用量与联系单变更用量之和,材料包括工程实施过程中耗用的原材料、构配件、半产品、辅助材料和零件。“编制期信息价”,是指由工程造价管理机构在磋商截止日前28日历天所在月份造价信息正刊发布的当期信息价。所在月份信息价如遇工程造价管理机构发布信息价格调整的,则该月信息价格按所发布信息价执行天数加权平均。)3、韭承包人原因引起的延期,经发包人、监理单位审批同意顺延后,经批准的顺延工期可计入合同工期,未经审批同意,不得延长合同工期。4承包人办理工程结算时必须向审核部门提供预算软件导出的带有计价软件式的电子结算文件。12、合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围:向承相的T料机在商编制期或预昇中利放间所发生的市场价格波动。(2)其他:按通用条款a人电日的江,网用电内的风险费用不任合可D2力12区3风险范围以外合同价格的调整方法:11市场价格波动引起的调整按本合同11.1约定计算。(2)其他:/2、总价合同。总价包含的风险范围:风险费用的计算方法:风险范围以外合同价格的调整万法:3、其他价格方式:2112.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额:合同总价的4000--七施工人贝4预付款扣回的方式:12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:预付款担保的形式为:商业保函或银行保函12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则:C)实行工程量单计价的工程项目,其工程量的计算规则以家怀工桯量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。(2)不实行工程量清单计价的工程项目,工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。12.3.2计量周期关于计量周期的约定:每月25日前提交已完工程量报告。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:按通用条款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量:12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定:()进场施工后,5个工作日内,由发包方自承包人文付合同价的40预付数:(2)工程发并上交完室的改工资科、决后,发包人收到承包入供的22同等金额的正规发票后5个工作日内,由发包方向承包人支付至合同价的85%;(3)竣工验收合格、结算审计审定后,持施工单位缴纳审定价的1.5%作为质量保证金后(可采用保函),支付至审定价的100%。1.5%的质量保证金待保修期满后无息退还。(4)工程承包人收取工程款时应开具符合税务部门要求的正式的建筑安装工程发票,发包人凭票付款,承包人未提交发票的,发包人有权拒绝付款;(5)承包人清楚本工程为政府工程,如因支付审批流程致使付款延迟的,不视为发包人违约。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:不考虑因变更、索赔、合同约定应增加的金额。12.4.3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按通用条款。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:12.4.4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:按通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:按通用条款。(2)发包人支付进度款的期限:按通用条款。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:13、验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:2313.2.5移交、接收全部与部分工程中如发教理的期限:按通用东上特o,承有人安坊时软交工程的,违约金的计算方法7:13.3工程试车13.3.1试车程序理龙内,版右或车费用承包人已在合同中巴。(1)单机无负荷试车费用由/承担:(2)无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定:13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:10天内。14、竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:工程竣工验收报告经发包人认可后的28天内。竣工付款申请单应包括的内容:完整的竣工结算书及相关资料。14.2竣工结算审核14.2.1发包人审批竣工付款申请单的期限:竣工结算书文件核对期限是(承包人未按照前述14.1中约定的时限内递交完整的竣工结算书文件及相关资料的,以下关于核对期限的约定将不对发包人产生效力):(D工程造价500万元以下的单项工程,从收到完整的竣工结算书之日起(20)工作日;2工程造价500-200万元的单项工程,从收到完整的竣工结算书之日起(20工作日;程价2828万元的理工程,从收的的工书日33工作日;244工程造价5000万元以上的单项工程,从收到完整的竣工结算书之日起(60)工作日。发包人完成竣工付款的期限:发包人在收到第三方审计单位出具的竣工结算审让结果文件后1个月内办理工程款结算审批会签。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:1、发包人应在竣工结算书文件核对期限内核对。经核对需要承包人进一步补充资料和修改结算文件的,应在竣工结算书文件核对期限内一次性向承包人提出核对意见。发包人在竣工结算书文件核对期限内,不核对竣工结算或未提出核对意见的,视为承包人递交的竣工结算书已经发包人认可,发包人应据此向承包人支付工程结算价款。2、承包人在接到发包人提出的核对意见后,在20日内按发包人提出的合理要求补充资料、修改竣工结算文件,并再次提交发包人复核后批准。承包人在20日内丕确认也未提出异议的,视为发包人提出的核对意见已经认可。3、发包人收到承包人再次提交的补充资料和修改的竣工结算文件后,在(20)日内予以复核,修正核对意见,并通知承包人。4、发、承包人均对修正核对意见无异议的,应于7日内在竣工结算核对意见上签字确认。142.2承包人在工程结算中应加强管理,本工程结算审核时,若工程结算审核核减密超过5%,承包人应承扣核减额超过送审造价5%部分的核减退加贸,修城道费审查费以核减额超过送审造价5%部分为基数,按5%计算。149承包人心领保证施工过程所提出的签证内容是合法的、具头时:开田千发包人和监理工程师的确认而免除承包人的贡任。.oLt1A1的定大元H大,北的管光证一天扣罚合同总价千分之五,直全扣完合回足科水L。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:两份承包人提交最终结算电请单的期限:保修期满后7大图14.4.2最终结清证书和支付小有息清电请单的审批并加发金终结消中期限:型取器结清申请单后30天内。250发包人完成支付的期限:15缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期单位提出保修方案,施工单位组织验收。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:1591质最保证全采用以下第种方式(工程价款结昇总的1。070:()银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函;(2)银行转账形式;(3)其他方式:15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第/种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定:15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为:详见《工程质量保修书》15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:24小时内。16、违约16.1发包人违约2616.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:/(7)其他:/16.1.3因发包人违约解除合同/天后发包人仍承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工两不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解际合回。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:16.2.2承包人违约的责任2+口-6Y.lxtiHoiifai111111V人+n话T7工方l8l。不一1BE1Am+00611定羊市受110X92LLA1ihtritseaoyclo.hTHLLRH+承有人应完成工程的责件或合可规正县贝。16.2.3因承包人违约解除合同p白定.UAJET2n刀行本工理或元成程单正进0070:127市换不合格工作取1加或(4)发生N手代美承包人限人同或此工程施工的源通知承包人其违约争,,市成在日后任何时间重复该:出县都件或有记录的传西西:公山公包人行使解除合同的权利开全1日1县他的权利或补偿。北址工甘信信知人作安排、或收到清盘命令,取以日流伏定(为重组而清盘则除外)、或委派了接管人或管理人、或抵押物业已田按文低理人或其代表接管,则承包人的合同自动被解除,惟若发包人与承包人或其饭产北官人、清盘人、接管人或管理人达成协议则承包人的合同可以恢复及继续。承包人的合同如前述解除了,发包人和承包人的个别权利和义务如下:(1)发包人可雇用及支付其他人士去执行和完成本合同。该等人士可出入工地,并可使用送至和放在工地上或邻近供本工程用的临时建筑物、机械、工具、设备和物料,亦可以购买执行和完成本工程所需的物料:(2)若发包人在解除合同后10天内作出要求,承包人须将任何为本合同供货或施工的合同之利益免费转让给发包人,但有关供货人有权对发包人的任何转让再转让提出合理的反对。在任何情况下,为本合同而送到的物料或执行了的工作的费用,只要承包人未予支付,发包人便可以支付给供货人:(3)承包人在发包人要求时(但不能在要求前)按要求将他拥有或租赁的临时建筑物、机械、工具、设备和物料迁离工地。若在提出要求后合理时间内,承包人仍未执行,发包人可以(憔不必对任何损失或破坏负责)迁离和出售承包人任何前述物业,并将出售所得收入减除费用后转归承包人:(4)承包人需补偿发包人因终止合同所招致的任何直接损失和费用,在本段(1)项所述的工作完成及有关费用确定前发包人不必西付任何数项给承包人,但在该工程元成及共账目在合理时间内结算完华后,发包人领确定他正当质花的费用金截和他因解除合回所蒙受的直接报失和费用的金额,着话签金加解公合同前支付价承包人的金过承包人已成工程(项质服合格)应数的的和工程款项项,西者发成为承包人造还给发包人的项项,目合有线全供资经政面的,西者成成发发人人选证地服区人的技在28理之包人已完成工程质量不合格,则承包人应逛还发包人已支付给承包人的金额,且无权人定要求发包人再行支付任何款项,井须承担由此给发包人引致的任何摄失。人丞包人按前所述解除合同,承包人须将所有其临时建筑物、机械、工具、设备或则材料迁离工地,迁离时要迅速行动并施行一切预防措施防止一切人员,财产的伤亡或通损坏。承若承包人按前所述解除合同,发包人须在扣除以前已经支付的款项后合理地付给同承包人已完成的工作、送到工地的材料及迁离临时建筑物、机械、工具等的费用。承其包人行使解除合同的权利并不影响他拥有的其他权利或补偿。承包人出场后10天内须将附属物及场地硬化等设备清理完毕,超过期限,发包定人有权代为清理,并按合同总价的1%扣款。或发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承清包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:由发包人免费使用17、不可抗力17.1不可抗力的确认送经通用合同务款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:个机以具招木会同生放后,发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的爭件:日属L的家电重件加他重(六级及六级以上)、台风持实干小10级区1f1L/eoTE0年F3Ek包人5lRuHKLUD244160元二p争致使直接间本合同时行取女I水行17.4因不可抗力解除合同人同刀二公包人应在商定或确定发包人文时款后28AR本口付。18、保险18.1工程保险Ms/a人tQ人家8L11221184In人L出有。1目八2N吉P521Y+/人甘中及发包人保险利益的,应格发包人列为床。区地险保险公司理赔外,发包人不承担任何费用。18.3其他保险29中参用造成的任何g开施费和法律责任不承担此等责任承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:18.7通知义务抽通用条款执仃关于变更保险合同时的通知义务的约定:20、争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:不同蒽。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:选定争议评审员的期限:争议评审小组成员的报酬承担方式:其他事项的约定:20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,双方当事人一致同意按下列解决方式中第(2)种方式解决:(1)提交/仲裁委员会申请仲裁:(2)伭法向工程所在地人民法院起诉。21、其他补充事项的约定:。附件协议书附件:附件1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件:附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书附件4:主要建设工程文件目录30110附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表附件6:承包人主要施工管理人员表附件7:分包人主要施工管理人员表附件8:履约担保格式附件9:预付款担保格式240410.古件拍保格式(财政性投资项目按柑天就心附件11:暂估价一览表附件12:建设工程廉政合同购件13,安全生产责任协议书31附件1承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(m2)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期32附件2:序号材料、设备品种规格型号单位发包人供应材料设备一览表数量单价质量供应(元)等级时间送达地点备注33附件3:发包人(全称):承包人(全称):,,花园北和国建筑法》木1《建一经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容,,专律规定和合同约正,果木移责任。国具电市其础设施工程:道路、价采、文地以、网道出积)房层建筑工程:地基基础工程、土1P51,1防水T理右防永西的卫生间,房间和外墙面的防渗浦,供热示玩,电气管线给排水管道设务安装和装修工程,以及双方约定的具他项日。具体保修的内容,双方约定如下:本合同承包范围内的全部工程内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.市政基础设施工程:2年2.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;3.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防为5年:4.装修工程为2年;5.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;6.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;7.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;8,其他项目保修期限约定如下:其他项目保修期限为2年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算,单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。34缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3,对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。4.质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项保修期间承包人必须认真履行保修工作,应履行以下责任:(1)在保修期间,发生质量问题,承包方必须在接到书面或电话通知后24小时内派人修理;发生紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。否则发包方有权安排其他维修人员或单位进场维修,维修费用及对业主补偿金等将从承包方工程款或质量保修金中扣除(维修费用由发包方单方确定);(2)在保修期间,对发生投诉的维修部位,只允许承包方维修二次,二次后仍未修好。发包方有权安排其他维修人员或单位进场维修,维修费用将从承包方工程款或质量保修金中扣除(维修费用由发包方单方确定);(3)在保修期间,因工程质量或维修不及时、不到位而造成的一切损失由承包方负责赔付,如拒不赔付,发包方有权在承包方工程款或质量保修金中扣除。(4)因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的,发包人通知承包人应承担的费用或损失金额,承包人收到通知后7日内不提出具体异议的,视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。(5)对同一工程质量问题承包人维修两次后,再次发生该质量问题的,发包人或物业管理公司有权安排自行维修、委托其他单位维修或业主自修,所产生相关费用包括维修费、对业主补偿金等均由承包人承担。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合35同附件,其有效期限至保修期满。承包人(公章):发包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字或盖章):或盖章):法定代表人(签字电话:电话:开户银行开户银行:账号:账号:36附件4:主要建设工程文件目录套数文件名称费用(元)质量移交时间责任人37附件5:子有田千本工程施工的机械议命衣序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注38附件6:姓名承包人主要施工管理人员表名称一、总部人员职务职称主要资历、经验及承担过的项目项目主管吕平杰现场负责人中级工程师其他人员一、现场人员项目经理技术负责人陈侃黄家善项目经理技术负责人贰级建造师高级工程师造价管理孙季迎预算员一级造价师质量员吴微质量员助理工程师施工员张志微施工员中级工程师资料员陈欢欢资料员中级工程师材料员方守标材料员专职安全生产管理人员方慧安全员中级工程师吴杨清安全员助理工程师其他人员39附件7:主要资历、经验及承担过的项目职称职务名称姓名一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理技术负责人造价管理质量员施工员资料员材料员专职安全生产管理人员其他人员40附件8:履约担保(发包人名称)鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》,我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币(大写)元(¥2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。5因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可问工程所住地人民法院起诉。人甘地人)开日(盖单位章)担保人:(签字)法定代表人或其委托代理人:地址:邮政编码:电话:传真日月年41附件9:预付款担保(发包人名称):(发包人名根据rAih(工程名)国简人”)干年月目t金保万提文T4ET”一人动中商战你有提供给承包人的1C、担保。元(¥1.担保金额人民币(大写)2相保有期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额4.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:邮政编码:电话:传真年月日42附件10:支付担保(承包人)鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)于二年月日签订了的的有有人有有电((名称)(建设工程工合同)生合网,供如下担保:一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合网约定的工程款,2.本保所称主合同的的的工程是商合的的的工程项量保证以外的合网价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的。%,数额最高不超过人民币元(大写:)二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为:连带责任保证。2.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排子证来的应向我方发出书咖案赔通知及友包人木又1土口LLnnLaHnnaRoraHolsny小ALR74-TaoaanAi71Ap8m01X1上HIN/___-1410354LH13k上11011的质量说明材料。.4动力设租明12r11五、保证责任的解际同你方书口力上不3:"日起,我方保证责任解除。43一程款的全部支付义务次日起,我方保证责任解除。责任所支付金额达到中光日起,我方保证责任解际。方支付(支付款项从我刀本我方保证责任的1保证责任亦解除。中白我方保证责任解际之口心一尿件返还我方。六、免责条款你方与发包人的另行约定,免除友包人部万取主部文夯的,我方亦免除其相应的保证责任。m亦市主合同的,如加重发包人责任致使我方保证贡任加重的,需征不刷我方不百承相因此而加重部分的保证责任,但土目10氽(受更]约定的变更不受本款限制。日分有人不能履行义务的,找万个承但休贝。七、争议解决因木保函或木保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第(2)种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向工程所在地人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字)地址:邮政编码:传真年月日44建设工程廉政合同生有要限有的的,办有有有资,证有全有有有有有有有人(下甲工位(以有有有有价集的有第一条甲乙双方的权利和义务(一)严格道守党和国家有关法体法规及浙江省的有关规定,(二)严格执行施工的合同文件,自觉按合同办事。(三)双方的业务活动坚持公开、公正、试信、通明的原期(法认的商业秘密和合同文件另有规定外),不得损害国家和集体的利益,不得造反工程建设管理规章制度。(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。(六)发现对方的严重违反施工合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务1田方及甘工作人员不得索要或接受乙方的礼品、有价证券和贡里礼品,不得在7方报铛任何由甲方或个人支付的费用。n7的标县天水:交X9N提供的通讯工具交通工具和办公用品寺。、11号不很要求或者接文力力万衣、LL/ZLAT作安排以及出国、中况时寸D供应工程分包、劳务等经济活动。亡购买A同规定外的材科和汉田。第=条乙方的义务、上向单万权具LTr/y11一-45和贵重礼品。(二乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(三)乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(四)乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等,第四条违约责任(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任:给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理并扣除全部廉政履约保证金;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿:情节严重的,甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。第五条双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。经合同双方签署立即生效。第七条本合同作为施工合同附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,甲方单位:(盖章)法定代表人或委托代表万d乙方单位:(盖章)法定代表人或委托代表人地址:地址:电话:电话:2026年4月2日年月日46安全生产责任协议书甲方(发包人):杭州市宸中学乙方(包人):杭州本安电力建设有限公司*年*安金的有有有的有的、有有有业工北工有有工工价报工程限有项限有限安大工化工地单理公)(理用用有有务价有标标工意如下:人在地工开的前的包人人交必要的地工的地明价采包人安全生安管理的责任区城和要水,包人负责工现的安全管理工价,是地工现的的安全管理的责任单位。承包人必须建业健金安金生产保证体系,建健金应救援体系其相关文件报发包人备案。二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动,及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求,定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查,定期组织考核;对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的,发包人有权制止教育、责成其限期整改。四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的,发包人派员参与劳动行政部门司法机关调杳处理。发包人可按其造成的后果及影响,对责任单位以按贡任约给子一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除,事故造成的经价福生国承包人贵任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。责任违约的经济处理的约定:国宓和地方相关法律法规,政策、规定、制度以及本工程施工管间执仃。TZ点份初行国家和市颁布的有关安全生产的法伴、:广化民北和国建设部建标(99)79号关发作业标代一+的通”的要求加强内部安全管理,洛头浴女生1:径工程建设中不发生人员死亡事故。47木工一一要求施工,一发临工现场安宝生/公大安全工程造仕1000、、儿息,工程造价在5000r_人品布责工地的安全生厂目话一”务、人中人产保证体系,大一一物证制应),按照”谁施工谁贝页的示7,火光十供部和施工责任区域的安全生产管理工作。、一八的外健人员的安全生产工件安的八件干四吕任国明动西发签执议要加强对全体施工人贝女生1F业、人工山心生大,街好上尚前的安全培训,特上种1F业人贝划付证上尚,进入本市施工的外市特殊作业人员,还必须经本市有关特种作业专核站进审证教育林止实习学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程,确保施工安全。九、承包人要按照“安全自查,隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施,消除隐患。十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导,检查和督促,服从管理;对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为,有权检举揭发,要求处理。+一、在施工现场或施工作业过程中,因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的,由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故,权投抢数受伤人员、保护现场,并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告。并立即报告发包人,不得迟报明投。发包人应积积配合处理,48十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会,对工程进度、C工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报,并接受发包人和监理单位的安全检查。十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场,因承包人原因造成的安全事故,由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任,承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告,并立即报告发包人。发包人积极协助处理。十五、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险,并在合同签订之日起的10个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。十六、本协议中未涉及的有关条款,甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的,应按国家和本市的有关法规执行。十七、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件,在工程承包合同签约后生效,与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满,本协议终止。承包人(公章):发包人(公章):法定(授权)代表人(签字法定(授权)代表人(签字):y签约日期:年月日签约日期:2076年4月2日49合同第一部分合同协议书发包人(全称):杭州市拱宸中学承包人(全称):杭州丰安电力建设有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就拱宸中学双路供电改造工程项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:拱宸中学双路供电改造工程2.工程地点:杭州市拱宸中学内3.工程立项批准文号:拱发改[2026]25号4.资金来源:财政投资5.工程内容:施工图范围内的维修工程,具体内容以施工图及工程量清单为准。6.工程承包范围:施工图、工程量清单及其编制说明、竞争性磋商文件中明确的内容为准,可能出现的施工图设计变更及根据发包人明确指令需在施工图范围外增加的工程量及施工图范围内减少的工程量。二、合同工期计划开工日期:2016年5月1日。计划竣工日期:2026年月10日。工期总日历天数:10天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)壹佰零叁万元(¥1030000元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)陆仟柒佰叁拾玖元肆角伍分(¥6739.45元):(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元):(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元)(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。2.合同价格形式:固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理:陈侃。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)磋商函及其附录:(3)专用合同条款及其附件:(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求:(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招磋商形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间及地点本合同于2026年月日在杭州市签订。十、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自签订之日生效。十二、合同份数本合同正本贰份,双方各执壹份;副本肆份,双方各执贰份:如正本与副本有不2一致处,以正本为准,均具有同等法律效力。发包人:杭州市拱宸中学(公章)承包人:杭州丰安电力建设有限公前(公章)五十开(签字或盖章)统一社会信用代码:(签字或盖章)。统一社会信用代码:法定代表人或其委托代理人:地址:法定代表人或其委托代理人:日地址:杭州市拱墅区沈家路319号电话:电话:传真开户银行:传真开户银行:杭州银行春晖支行账号:账号:91330103255432067G3第二部分通用合同条款(略)通用合同条款采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本))(GF-2017-0201)的通用合同条款。第三部分专用合同条款1、一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括:_施工组织设计,竞争性磋商文件及招标答疑。1.1.2合同当事人及其他相关方:1.1.2.1发包人代表:姓名:身份证号:职务联系电话:1.1.2.2承包人项目经理:姓名:陈侃身份证号:******************建造师执业资格等级:贰级建造师建造师注册证书号:浙2332019202308330建造师执业印章号:安全生产考核合格证书号:浙建安B(2020)3190055联系电话:158888075681.1.2.3监理人全称:总监理工程师:姓名:身份证号:监理工程师执业资格证书号:联系电话:1.1.2.4设计人全称:411设计人代表:联系电话:1.1.3工程和设备作为施工场组成部分的其他场所包括:,o8上施工程需永久吉国地:.aaa丰i4。为商用:1.3法律活用干合同的其他规范性文件:VxutztTT计F5LLUIOLH通知(杭建市发【2018】578号)+zT企业容全牛产作头NAH建工发(2011〕130号)、+zTA新物m用X:73建工发【2012】426号)_.11am+AHssSENtth.1ETH22H九法的通知(杭政办函(2011)32号)建市发【2018】579号)(7)新工艺、新技术的约定:(8)其他:士电千定》(杭州巾人氏政Lt文工管电视定》(机州市人片03.次面口管等九法(试行)》机反区贝Loioite.次口木市管新行办法》(机如201J10VLaarttddrrtdcm日Yirf1HEAHS(杭财基「2014]109号)音的通知》(拱住建局【2016】101号)52021]1号)(《杭州市拱墅区人民政府办公室关于印发拱墅区政府投资项目审计办法的通知》(拱政办发(2018)13号)(关于在区城建系统各单位深化开展“廉政文化进工地”活动的通知》(拱驻建纪【2013】2号)《拱墅区“平安工地”创建工作建设标准》拱教局(2026)11号文件、拱教局(2022)98号文件《拱墅区2019年度大气污染综合整治工作方案》关于印发《拱墅区建设美丽杭州打造“两美”浙江示范区建设工地环境专项整治行动方案》的通知(拱住建局(2015)36号)及后续文件规定以及关于印发《关于巩固G20杭州峰会成果进一步提升杭州市建设工地文明施工管理的若干意见》的通知(杭建工发(2017)112号)。杭州市城乡建设委员会(关于开展建设领域保证金专项清理规范的通知X杭建市发(2016)339号)。浙江省人民政府办公厅《关于深化企业减负担降成本改革的若于意见》浙政办发【2017】48号:杭州市拱墅区人民政府关于进一步加强学校(幼儿园)建设的实施意见》(拱政发(2014)16号)《中小学合成材料面层运动场地》(GB/T36246-2018):《中小学合成材料面层田径场地》(GB/T43564-2023):《中小学合成材料面层篮球动场地》(GB/T43565-2023):《中小学人造草面层足球场地》(GB/T43566-2023)。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:按通用条款;1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的份数:发包人提供国外标准、规范的名称:1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:国家或行业如有新的技术标准和功能要求,则要求从新。1.5合同文件的优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书(或项目发承包基本情况表)(3)磋商函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;6(6)技术标准和要求;话:(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书:(9)其他合同文件:①施工组织设计;②竞争性磋商文件及招标答疑。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前十五天:发包人向承包人提供图纸的数量:陆套施工图纸(不包括竣工图),如承包人额外需要提供施工图纸的,则额外增加的施工图纸的制作费由承包人承担:发包人向承包人提供图纸的内容:承包范围内的全套施工图纸、设计联系单等。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、进度计划等;承包人提供的文件的期限为:合同签订后五个工作日内;承包人提供的文件的数量为:一式三份;承包人提供的文件的形式为:书面形式:发包人审批承包人文件的期限:收到承包人齐全的文件资料后10个工作日内。1.6.5现场图纸准备关干现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件(与工程施工有关的一切必要文件,包括本工程适用的国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准、国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等),供发包人、监理人及有关人员进行工程检査时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指今、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人、承包人及监理人接收文件的地点:施工现场办公室;1.10交通运输1.10.1出入现场的权利7关于出入现场的权利的约定:按通用条款。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:由发包人根据现场条件划定,承包人无条件服从。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定;按通用条款。1,10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由丞包人承担。本工程的超大件:本工程的超重件:1.1知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:归发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:未经发包人同意,不得向他人提供,否则发包人有权解除合同并有权向承包人进行索赔。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:用于本工程。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:(除发包人指明外)承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是:允许调整合同价格的工程量偏差范围:按本专用条款第10.4.1条执行;调整合同价格的修正时间:除本合同专用条款另有约定外,合同单价不调整,工程量清单在工程结算审核时调整。发包人在收到合同价调整报告所认定发生的事实,但并不一定认定合同价款的调整,合同价款调整需经第三方审计单位审价后确定。2、发包人发包人应根据工程所需配备发包人代表,同时配备1-2名相关人员到岗履职。8发包人对发包人代表的授权范围如下:对质量、成本、安全、进度进行全面管理,但涉及合同价格变更、安全事故、质量事故等重大事项的处理须经发包人加盖公章方有效,2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工日期7天前移交。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:按通用条款。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:发包人是否提供支付担保:发包人提供支付担保的形式:3、承包人3.1承包人的一般义务15承包人提交的工资料的内容,竣工图纸和竣工资料(包括影像资科)电子版竣工图光盘。承包人需要提交的竣工资料套数:陆套。承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格后10天内。承包人提交的竣工资料形式要求:符合城建档案管理部门相关规定的纸质、电子文本。16承包人应履行的其他义务,工程竣工验收合格后3日内,承包人须特本工租用内版有设旃设各设备基础、临时用房、硬化地坪、建筑垃圾、利示建M科型全部拆除清理出场,并撤出所有施工人员,费用由承包人自行承担,如承包人术龙上沭期限内及时清理的,发包人有权代为拆除、清理,所产生的费用及造成的换失由承包人承担。3.2项目经理承包人对项日经的授权范用加下,受承包人委批全面页工程女午、贝里、应机次大焙制要表定盖合同、信息、组织管理体系,做好安全监督,文明标作化现场工作。9间要求:口aat口面日经理缴纳2P一一八会能展约保H一同。一光快〒现场的违约责任:组日外贸人民61000元/关上述扣款在支付进度款中用,323承包人擅自更换项目经理的违约页仕:、的,继任项目经理注册快业贝、江到定:均要求等同于或高于被更换项目经理。市格项目经理的违约责任:未经发包人及相天仃叹土官部口同音墙白重换项目经期时烙被视为承包人违约,发包人将没收邵分取生邯腹约保证金,直至单方面解除本施工合同。324承包人无正当理由拓绝更换项目经理的违约责任:将被视为承包人违约,发包人将没收部分或全部履约保证金,直至单方面解除本施工合同。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前七天。3.3.2承包人需更换主要施工管理人员的,继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定:均要求等同于或高于被更换主要施工管理人员。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:将被视为承包人违约,发包人将没收部分或全部履约保证金,直至单方面解除本施工合同。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:离开前向发包人代表提出书面报告,发包人代表同意后方可离开施工现场。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:未经发包人及相关行政主管部门同意,擅自更换主要施工管理人员时,将被视为承包人违约,发包人将没收部分或全部履约保证金,直至单方面解除本施工合同。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:擅自离开施工现场每二天,处罚人民币400元/天,上述扣款在支付进度款中逐期扣除。3.5分包3.5.1分包的一般约定10禁止分包的工程包括:主体结构、关键性工作等其他国家现行法律、法规明令禁将止分包的内容。未经发包人书面同意,不得分包。合主体结构、关键性工作的范围:按通用条款或国家现行法律、法规执行。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:合同签订时明确。其他关于分包的约定:合同签订时明确。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:合同签订时明确。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保:是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人向发包人支付中标合同金额1%的履约保证金。履约保证金可以以银行转账、由银行或保险公司出具的保函等形式,验收合格后无息退还。4、监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:本工程实施范围内的所有内容。关于监理人的监理权限:按本工程监理合同执行。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:由承包人解决并承担相关费用。4.2监理人员关于监理人的其他约定:需要取得发包人批准才能行使的职权A涉及全局进度的工程暂停;B变更的估价;C部分工程分包;D索赔的支付;E有关暂列金额的使用;F涉及改变原设计意图或影响原设计结构的补充图纸和指示。115、工程质量5.1质量要求、,合工工程施工质量7关于工程奖项的约定:5.3隐蔽工程检查539近包人提前4监理人隐蔽工程检查的期限的约定:由发包人跟踪验收,总体工程质量符合(T程施工质量验收规范GB50300-2001》标准。看隐敝工程和中间验收存在质量问题,承包人未按要求进行及时整改,发包人可以不予支付当期进度款。承包人自检合格后在隐蔽工程和中间验收48小时前通知监理工程师和发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收时间和地点。验收合格,监理工程师和发包人代表在记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。不合格的,承包人在限定期限内无条件整改后重新组织验收。对需验收而未验收就进入下一道工序的,发包人每次扣罚违约金1万元,上述扣款在工程进度款中逐期扣除。有防水要求的地方,均应进行防水试验,并通过验收;未进行防水验收即进入下一道工序的,除补充进行验收外,且发包人每次扣罚违约金1万元,上述扣款在工程进度款中逐期扣除。监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。6、安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:施工现场按照《建筑施工安全检查标准》(IGJ59-2011)评定达到“合格”标准。6.1.4关于治安保卫的特别约定:由承包人与当地***门协商,在现场建立治安管理机构或联防组织,统一管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责,发包人做好配合。关于编制施工场地治安管理计划的约定:由承包人在开工后7日内编制施工场地治安管理计划,制定应对突发治安事件的紧急预案,6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求:.01)2地方有关((工易交。、环卫,安全利项安量系12规定,并办理相关审批手续。)施工时承包人应严格遵守施工现场管理规定,服从物业单位的管理,采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染。加发包人要求须新停施工,承包人须无条件服从,并采取夜间加班等措施保证工现讲度不拖证、加班等所需全部费用包含在合同报价中,不得以发包人要求暂停施工为由调整合同价格。如因发包人原因导致施工暂停时间较多通过夜间加班也无法确保工期的,工期延长时间须经发包人、监理人审核同意。(3)承包人应严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定,认真落实各项安全保护措施,并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。承包人未按上述要求施工的,发包人有权扣除相应费用。14承包人应对进入施工现场的施工人员进行人员安全文明施工教育,配备必须的劳动保护用具,保证工程的施工安全和人身安全。15承包人山千违反安全作规范,被政府有关部门处罚,如通批计、音直和款筑承包人承拍一切责任,并每被查处一次,发包人每次扣罚违约金5000元,上述扣款在工程进度款中逐期扣除。1承包人应化安全音识,抓好安金生产,杜绝事故发生,施工中看发生女A3自重地中承包人自行负责处理,承担一切责任包括全部费用。女全事故母各生一次承包人向发包人支付1万元的违约金,上述扣款在工程进度款中逐期扣际。7发包人或监理工程师有权对承包人的安全施工状况进行检宜,发现有区安全施工情况的,有权提出整改要求,承包人须按要求进行整改。(8)上述手线办理费用约定如下:由承包人承担。616关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定,按以下弟()种万式到定:11安全文明施工费总额的60%包含在工程预付款中支付,刺余部分根话工程进度在进度款中支付。(2)其他:7、工期和进度7.1施工组织设计711A同当重人的定的施工组织设计应包括的其他内容:按《遇用合示弘137.1.1条执行1工组织设计的提交和修取饰厂组织设计的期限的约定:合同签订后5大内提供评细施工组织设计(施工方案)和进度计划。发包人天监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到点救咨料层7天内确认或提出修改意见。发包人、监理单位对施工组织设计万案的确江具饰〒州和设计方室可行性的确认,并不是对所涉费用的确认,也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的责任。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到完整资料后7天内确认或提出修改意见。发包人、监理单位对施工进度计划的确认是对施工进度计划可行性的确认,并不是对所涉费用的确认,也不免除承包人对施工进度计划应承担的责任。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:开工日期前7天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工日期前7天。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:开工日期前7天。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:L7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:①重大设计变更引起的工期延误;②其他:不可抗力。147.5.2因承包人原因导致工期延误国承包人原国造成工期证、期工玮约金的计算方法为:因承包人原因造成证退工期每延误一天,扣罚2000元。如因承包人自身原因造成工期严重滞后(实际Hlg00111的义无明显进地成八1]1AA人子尚工性产生的一大;:41mmiiitiiin./EhOPU%T人1元城TM位图工,网与新上单1:口711人Fany7hGL上H款。的格盾国成工证,谕期工约金I上限:L7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:(1)施工场地周围地下管线_;(2)地下障碍物和污染物;(3)其他7.7异常恶劣的气候条件40度或低于零下10度。7.8提前竣工的奖励7.8.2提前竣工的奖励:L8、材料与设备84材料与工程设备的保管与使用OA1中有人供应的材料设备的保管资用7但:8.6样品8.6.1样品的报送与封存158.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设地中承包人目仃心9、试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所:由承包人捉供施工现场需要配备的试验设备:由承包人提供施工现场需要具备的其他试验条件:由承包人提供9.3材料、工程设备和工程的试验和检验试验、检测单位资质条件约定:按有关规定执行;试验、检测单位选择约定:报监理及发包人审核批准;试验、检测费用约定:按有关规定执行。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:按通用条款10、变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定:按通用条款10.1.1关于变更范围的约定:按照《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》(杭财建[2013]1246号)中工程变更的相关规定。10.1.2因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。10.1.3承包人提出的合理化建议涉及到的工程变更,须经发包人同意并办理相关变更审查手续。未经同意擅自更改的,承包人承担由此产生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:(D已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价确定:(2)已标价工程清单或预第书中无相同项目,但有类似项目的,参类投限16目的单价确定。①某种材料(包括半成品或成品)等级、标准发生变化的,清单组价子目不变,仅调整不同的材料编制期信息价的差价(计税金):材料编制期信息价计价顺序依次为《杭州市造价信息》、《浙江省造价信息》正刊,对造价信息价正刊没有的材料,发包人将在充分市场询价的基础上,参照同期同类材料市场价格水平,按照相关规定审批程序签证确定其编制期信息价。②清单项目某一特征或工程内容变化,不影响其他特征及工程内容价格的,其他特征组合标准不变,仅调整发生变化的组合子目价格。(3)已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,其单价的砩定,按以下约定:在用浙江省2018版预算定和费用定额或现行相应专业定额,综合费用按棋以米别工程费率的中限计取,规费、税金、农民工工伤保险按磋商口径执行:材科价格有磋商价的执行磋商价:②材料价格无磋商价的执行合同工期前80%的信息价平均值,对当地信息价正刊没有公布的材料,发包人应在充分市场询价基础上,参照回期同类材料市场价格水平,按照相关规定审批程序签证确定:按照上述方法计算后乘以(1-承包人报价浮动率)得出结算单价,承包人报价浮动率L=(1一中标价一招标理制价)X100%(若项目含用供材料/设备,中标价及招标控制价均扣除甲供材科/文会全颜)8当果层工程发生签证台班数量,机械单价有磋商价的执行磋商价:当零星T舞发生证台班数量机械单价无磋商价的执行预算定额单价;按照上还万法订晃F以(1-承包人报价浮动率L)得出结算单价,承包人报价存动率L-标招标控制价)X100%(若项目含甲供材料/设备,中标价及招标控制价均扣除甲供材料/设备金额)。14)T程量清单错误和(或)设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量储单或预管书电列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的,其单价允许调整:时金价全额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目,其工程量增加或减少超本项目工程数量15%及以上时,或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定:按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)9.6.2条规定,增加部分的工程量的综合单价应予调低,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高,可17按下列公式调整:miipne。4200XPOH当0100.8500时:S=Q1XPI。工的力c-12500XP0+(Q1,④当Q1<0.7500时:S=Q1XP1中中调救后基一分部分项工程费结异1L:Q1——最终完成的工程量;00——招标工程量清单中列出的工程量:DO_E有人龙已标价工程量清单中填报的际可中p1-按照是终完成工程量重新调整后的综合单价,按本合同弟10.4.1条(3)款计算结果和P0比较,在工程量增加时,若计算结果大于P0的,取P1=P0,在工程量减少时,若计算结果小于PO的,取P1=P0。(5)其他:①工程量必须按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定的工程量计算规则计算。工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。最终结算工程量应首先报监理及发包人初审。②工程变更管理按《杭州市政府投资项目工程变更管理暂行办法》(杭财建[201311246号)和拱教局[2022]98号文件执行,未履行规定程序的联系单,不得纳入工程结算。③本合同专用条款1.1.1.10中的“施工组织设计”是指承包人在磋商书中制定的相关技术、经济和施工组织的综合性文件。施工组织措施费、施工技术措施费在招标范围未发生变化情况下,按磋商报价包干。在招标范围发生重大变化或重大设计变更引起施工技术措施项目费增加或减少时,根据相关工程变更依据和建设行政主管部口的批复意见进行相应调整,原措施费项目清单中己有的措施项目,按原有措施费的组价方法或单价调整;原措施费项目清单中没有的措施项目,组价方法按前述弟10.4.1条(3)约定执行。如有甩项工程,发包人将对承包人未实际投入的施工组织措施费和技术措施费按上述方法予以扣除。I清单项目特指的分工程内客均应计入综合单价报价,若承包人提供的分分分项工程经合单价计限表及单单价工科机分标表设有分的发18人将对实际未实施的分项工程予以扣除,扣除部分的价格参考前述第10.4.1条(3)约定,结合磋商报价水平确定。⑤现有管线、邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等的保护费计管招标时已明的,北保护费用承包人应根据发包人提供的交底资科:药合物述地,充分老虚施工难度、计入报价,包于使用。实施过程中新发现的,具保沪贸用该实计算,计算口径按前述第10.4.1条(3)约定执行。A发有承包人在询标过程中涉及到合同价款结算有须明确或澄清的爭项包括:L本工程结算造价以国家审计或财政评审为准。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:按通用条款发包人宙批承包人合理化建议的期限:按通用条款1人z同价格或者提行口人p27法和金额为:。10.7暂估价斩价材料和工程设备的明细详见附件11:晳估价见衣/10.7.1依法必须招标的暂估价项目L4V品十日的具可/门1E1072不属干依法必须招标的哲估价项目工园工优心须招标的斩估价项目的确认和批准米取第力项明心=第3种方式,承包人直接实施的晳估价项日承包人直接实施的暂估价项目的约定:10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:11、价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:调整。日南价油动调同价格,采用以下第3种万式合口pr总1:第1种方式:采用价格指数进行价格调整。关工攵可调压子定值和变值权重,以及基本价格指数及具米源的到正:19筑)油采用造价信息进行价格调1”(2)关于基准价格的约定:·大mm目标价工程量清单或预算书中较明的中p于基的人同履行期间材料单价涨幅以基准价格为生心心时,或现最清单或预算书中载明材料单价为基础趣理时,具超过部分据实调整。间承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时,材料单价涨幅以己标价规县的或管其中载明材料单价为基础超过%时,具超以部刀站头调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过士%时,其超过部分据实调整。第3种方式:采用政策性文件进行价格调整。政府投资工程因市场价格波动引起的调整:按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》(杭建市发〔2018)579号)文执行。其中:1、风险范围及幅度的约定:(1)人工价格风险幅度为5%;(2)单种规格材料价格风险幅度为5%;2、材料价款动态调整结算方式采用以下第(3)种方式约定:(1)按时间进度分段结算:/(2)按工程形象部位(目标)分段结算:(3)竣工后一次性结算调价。工程政工后,根报合同工期内各期材料信息价格相对于编制期信息价的变动超皮以及村料的风险承度进行计量和结算,合同工期内月份的计章按照日月月价计道有小数连位取整数。风险机度以外材科价差计算公式如计内件科临村价格上超的定的区验皮时:材差价(正)一(合同1的的月位位价大设件国程信品价(0标价(标的日用量。的的的价超设设社技业()1日20工期内各月份信息价算术平均值-编制期信息价×(1-风险幅度))×单种规格材料用量。上述公式中的“单种规格材料”是指根据浙江省、杭州市信息价正刊发布的有单独序号或代码的原材料、构配件、半产品、辅助材料和零件,其中砼管桩、商品砼,预拌砂浆、沥青砼、预制构件等成品、半成品不予拆分,园钢、螺纹钢及Ⅲ级钢采用综合价。“单种规格材料用量”,是指可调规格材料原合同用量与联系单变更用量之和,材料包括工程实施过程中耗用的原材料、构配件、半产品、辅助材料和零件。“编制期信息价”,是指由工程造价管理机构在磋商截止日前28日历天所在月份造价信息正刊发布的当期信息价。所在月份信息价如遇工程造价管理机构发布信息价格调整的,则该月信息价格按所发布信息价执行天数加权平均。)3、韭承包人原因引起的延期,经发包人、监理单位审批同意顺延后,经批准的顺延工期可计入合同工期,未经审批同意,不得延长合同工期。4承包人办理工程结算时必须向审核部门提供预算软件导出的带有计价软件式的电子结算文件。12、合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围:向承相的T料机在商编制期或预昇中利放间所发生的市场价格波动。(2)其他:按通用条款a人电日的江,网用电内的风险费用不任合可D2力12区3风险范围以外合同价格的调整方法:11市场价格波动引起的调整按本合同11.1约定计算。(2)其他:/2、总价合同。总价包含的风险范围:风险费用的计算方法:风险范围以外合同价格的调整万法:3、其他价格方式:2112.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额:合同总价的4000--七施工人贝4预付款扣回的方式:12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:预付款担保的形式为:商业保函或银行保函12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则:C)实行工程量单计价的工程项目,其工程量的计算规则以家怀工桯量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。(2)不实行工程量清单计价的工程项目,工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。12.3.2计量周期关于计量周期的约定:每月25日前提交已完工程量报告。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:按通用条款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量:12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定:()进场施工后,5个工作日内,由发包方自承包人文付合同价的40预付数:(2)工程发并上交完室的改工资科、决后,发包人收到承包入供的22同等金额的正规发票后5个工作日内,由发包方向承包人支付至合同价的85%;(3)竣工验收合格、结算审计审定后,持施工单位缴纳审定价的1.5%作为质量保证金后(可采用保函),支付至审定价的100%。1.5%的质量保证金待保修期满后无息退还。(4)工程承包人收取工程款时应开具符合税务部门要求的正式的建筑安装工程发票,发包人凭票付款,承包人未提交发票的,发包人有权拒绝付款;(5)承包人清楚本工程为政府工程,如因支付审批流程致使付款延迟的,不视为发包人违约。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:不考虑因变更、索赔、合同约定应增加的金额。12.4.3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按通用条款。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:12.4.4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:按通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:按通用条款。(2)发包人支付进度款的期限:按通用条款。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:13、验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:2313.2.5移交、接收全部与部分工程中如发教理的期限:按通用东上特o,承有人安坊时软交工程的,违约金的计算方法7:13.3工程试车13.3.1试车程序理龙内,版右或车费用承包人已在合同中巴。(1)单机无负荷试车费用由/承担:(2)无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定:13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:10天内。14、竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:工程竣工验收报告经发包人认可后的28天内。竣工付款申请单应包括的内容:完整的竣工结算书及相关资料。14.2竣工结算审核14.2.1发包人审批竣工付款申请单的期限:竣工结算书文件核对期限是(承包人未按照前述14.1中约定的时限内递交完整的竣工结算书文件及相关资料的,以下关于核对期限的约定将不对发包人产生效力):(D工程造价500万元以下的单项工程,从收到完整的竣工结算书之日起(20)工作日;2工程造价500-200万元的单项工程,从收到完整的竣工结算书之日起(20工作日;程价2828万元的理工程,从收的的工书日33工作日;244工程造价5000万元以上的单项工程,从收到完整的竣工结算书之日起(60)工作日。发包人完成竣工付款的期限:发包人在收到第三方审计单位出具的竣工结算审让结果文件后1个月内办理工程款结算审批会签。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:1、发包人应在竣工结算书文件核对期限内核对。经核对需要承包人进一步补充资料和修改结算文件的,应在竣工结算书文件核对期限内一次性向承包人提出核对意见。发包人在竣工结算书文件核对期限内,不核对竣工结算或未提出核对意见的,视为承包人递交的竣工结算书已经发包人认可,发包人应据此向承包人支付工程结算价款。2、承包人在接到发包人提出的核对意见后,在20日内按发包人提出的合理要求补充资料、修改竣工结算文件,并再次提交发包人复核后批准。承包人在20日内丕确认也未提出异议的,视为发包人提出的核对意见已经认可。3、发包人收到承包人再次提交的补充资料和修改的竣工结算文件后,在(20)日内予以复核,修正核对意见,并通知承包人。4、发、承包人均对修正核对意见无异议的,应于7日内在竣工结算核对意见上签字确认。142.2承包人在工程结算中应加强管理,本工程结算审核时,若工程结算审核核减密超过5%,承包人应承扣核减额超过送审造价5%部分的核减退加贸,修城道费审查费以核减额超过送审造价5%部分为基数,按5%计算。149承包人心领保证施工过程所提出的签证内容是合法的、具头时:开田千发包人和监理工程师的确认而免除承包人的贡任。.oLt1A1的定大元H大,北的管光证一天扣罚合同总价千分之五,直全扣完合回足科水L。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:两份承包人提交最终结算电请单的期限:保修期满后7大图14.4.2最终结清证书和支付小有息清电请单的审批并加发金终结消中期限:型取器结清申请单后30天内。250发包人完成支付的期限:15缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期单位提出保修方案,施工单位组织验收。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:1591质最保证全采用以下第种方式(工程价款结昇总的1。070:()银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函;(2)银行转账形式;(3)其他方式:15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第/种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定:15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为:详见《工程质量保修书》15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:24小时内。16、违约16.1发包人违约2616.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:/(7)其他:/16.1.3因发包人违约解除合同/天后发包人仍承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工两不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解际合回。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:16.2.2承包人违约的责任2+口-6Y.lxtiHoiifai111111V人+n话T7工方l8l。不一1BE1Am+00611定羊市受110X92LLA1ihtritseaoyclo.hTHLLRH+承有人应完成工程的责件或合可规正县贝。16.2.3因承包人违约解除合同p白定.UAJET2n刀行本工理或元成程单正进0070:127市换不合格工作取1加或(4)发生N手代美承包人限人同或此工程施工的源通知承包人其违约争,,市成在日后任何时间重复该:出县都件或有记录的传西西:公山公包人行使解除合同的权利开全1日1县他的权利或补偿。北址工甘信信知人作安排、或收到清盘命令,取以日流伏定(为重组而清盘则除外)、或委派了接管人或管理人、或抵押物业已田按文低理人或其代表接管,则承包人的合同自动被解除,惟若发包人与承包人或其饭产北官人、清盘人、接管人或管理人达成协议则承包人的合同可以恢复及继续。承包人的合同如前述解除了,发包人和承包人的个别权利和义务如下:(1)发包人可雇用及支付其他人士去执行和完成本合同。该等人士可出入工地,并可使用送至和放在工地上或邻近供本工程用的临时建筑物、机械、工具、设备和物料,亦可以购买执行和完成本工程所需的物料:(2)若发包人在解除合同后10天内作出要求,承包人须将任何为本合同供货或施工的合同之利益免费转让给发包人,但有关供货人有权对发包人的任何转让再转让提出合理的反对。在任何情况下,为本合同而送到的物料或执行了的工作的费用,只要承包人未予支付,发包人便可以支付给供货人:(3)承包人在发包人要求时(但不能在要求前)按要求将他拥有或租赁的临时建筑物、机械、工具、设备和物料迁离工地。若在提出要求后合理时间内,承包人仍未执行,发包人可以(憔不必对任何损失或破坏负责)迁离和出售承包人任何前述物业,并将出售所得收入减除费用后转归承包人:(4)承包人需补偿发包人因终止合同所招致的任何直接损失和费用,在本段(1)项所述的工作完成及有关费用确定前发包人不必西付任何数项给承包人,但在该工程元成及共账目在合理时间内结算完华后,发包人领确定他正当质花的费用金截和他因解除合回所蒙受的直接报失和费用的金额,着话签金加解公合同前支付价承包人的金过承包人已成工程(项质服合格)应数的的和工程款项项,西者发成为承包人造还给发包人的项项,目合有线全供资经政面的,西者成成发发人人选证地服区人的技在28理之包人已完成工程质量不合格,则承包人应逛还发包人已支付给承包人的金额,且无权人定要求发包人再行支付任何款项,井须承担由此给发包人引致的任何摄失。人丞包人按前所述解除合同,承包人须将所有其临时建筑物、机械、工具、设备或则材料迁离工地,迁离时要迅速行动并施行一切预防措施防止一切人员,财产的伤亡或通损坏。承若承包人按前所述解除合同,发包人须在扣除以前已经支付的款项后合理地付给同承包人已完成的工作、送到工地的材料及迁离临时建筑物、机械、工具等的费用。承其包人行使解除合同的权利并不影响他拥有的其他权利或补偿。承包人出场后10天内须将附属物及场地硬化等设备清理完毕,超过期限,发包定人有权代为清理,并按合同总价的1%扣款。或发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承清包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:由发包人免费使用17、不可抗力17.1不可抗力的确认送经通用合同务款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:个机以具招木会同生放后,发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的爭件:日属L的家电重件加他重(六级及六级以上)、台风持实干小10级区1f1L/eoTE0年F3Ek包人5lRuHKLUD244160元二p争致使直接间本合同时行取女I水行17.4因不可抗力解除合同人同刀二公包人应在商定或确定发包人文时款后28AR本口付。18、保险18.1工程保险Ms/a人tQ人家8L11221184In人L出有。1目八2N吉P521Y+/人甘中及发包人保险利益的,应格发包人列为床。区地险保险公司理赔外,发包人不承担任何费用。18.3其他保险29中参用造成的任何g开施费和法律责任不承担此等责任承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:18.7通知义务抽通用条款执仃关于变更保险合同时的通知义务的约定:20、争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:不同蒽。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:选定争议评审员的期限:争议评审小组成员的报酬承担方式:其他事项的约定:20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,双方当事人一致同意按下列解决方式中第(2)种方式解决:(1)提交/仲裁委员会申请仲裁:(2)伭法向工程所在地人民法院起诉。21、其他补充事项的约定:。附件协议书附件:附件1:承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件:附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书附件4:主要建设工程文件目录30110附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表附件6:承包人主要施工管理人员表附件7:分包人主要施工管理人员表附件8:履约担保格式附件9:预付款担保格式240410.古件拍保格式(财政性投资项目按柑天就心附件11:暂估价一览表附件12:建设工程廉政合同购件13,安全生产责任协议书31附件1承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(m2)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期32附件2:序号材料、设备品种规格型号单位发包人供应材料设备一览表数量单价质量供应(元)等级时间送达地点备注33附件3:发包人(全称):承包人(全称):,,花园北和国建筑法》木1《建一经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容,,专律规定和合同约正,果木移责任。国具电市其础设施工程:道路、价采、文地以、网道出积)房层建筑工程:地基基础工程、土1P51,1防水T理右防永西的卫生间,房间和外墙面的防渗浦,供热示玩,电气管线给排水管道设务安装和装修工程,以及双方约定的具他项日。具体保修的内容,双方约定如下:本合同承包范围内的全部工程内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.市政基础设施工程:2年2.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;3.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防为5年:4.装修工程为2年;5.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;6.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;7.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;8,其他项目保修期限约定如下:其他项目保修期限为2年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算,单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。34缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3,对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。4.质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项保修期间承包人必须认真履行保修工作,应履行以下责任:(1)在保修期间,发生质量问题,承包方必须在接到书面或电话通知后24小时内派人修理;发生紧急抢修事故的,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。否则发包方有权安排其他维修人员或单位进场维修,维修费用及对业主补偿金等将从承包方工程款或质量保修金中扣除(维修费用由发包方单方确定);(2)在保修期间,对发生投诉的维修部位,只允许承包方维修二次,二次后仍未修好。发包方有权安排其他维修人员或单位进场维修,维修费用将从承包方工程款或质量保修金中扣除(维修费用由发包方单方确定);(3)在保修期间,因工程质量或维修不及时、不到位而造成的一切损失由承包方负责赔付,如拒不赔付,发包方有权在承包方工程款或质量保修金中扣除。(4)因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的,发包人通知承包人应承担的费用或损失金额,承包人收到通知后7日内不提出具体异议的,视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。(5)对同一工程质量问题承包人维修两次后,再次发生该质量问题的,发包人或物业管理公司有权安排自行维修、委托其他单位维修或业主自修,所产生相关费用包括维修费、对业主补偿金等均由承包人承担。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合35同附件,其有效期限至保修期满。承包人(公章):发包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字或盖章):或盖章):法定代表人(签字电话:电话:开户银行开户银行:账号:账号:36附件4:主要建设工程文件目录套数文件名称费用(元)质量移交时间责任人37附件5:子有田千本工程施工的机械议命衣序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注38附件6:姓名承包人主要施工管理人员表名称一、总部人员职务职称主要资历、经验及承担过的项目项目主管吕平杰现场负责人中级工程师其他人员一、现场人员项目经理技术负责人陈侃黄家善项目经理技术负责人贰级建造师高级工程师造价管理孙季迎预算员一级造价师质量员吴微质量员助理工程师施工员张志微施工员中级工程师资料员陈欢欢资料员中级工程师材料员方守标材料员专职安全生产管理人员方慧安全员中级工程师吴杨清安全员助理工程师其他人员39附件7:主要资历、经验及承担过的项目职称职务名称姓名一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理技术负责人造价管理质量员施工员资料员材料员专职安全生产管理人员其他人员40附件8:履约担保(发包人名称)鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)与(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》,我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币(大写)元(¥2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。5因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可问工程所住地人民法院起诉。人甘地人)开日(盖单位章)担保人:(签字)法定代表人或其委托代理人:地址:邮政编码:电话:传真日月年41附件9:预付款担保(发包人名称):(发包人名根据rAih(工程名)国简人”)干年月目t金保万提文T4ET”一人动中商战你有提供给承包人的1C、担保。元(¥1.担保金额人民币(大写)2相保有期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额4.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)地址:邮政编码:电话:传真年月日42附件10:支付担保(承包人)鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)于二年月日签订了的的有有人有有电((名称)(建设工程工合同)生合网,供如下担保:一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合网约定的工程款,2.本保所称主合同的的的工程是商合的的的工程项量保证以外的合网价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的。%,数额最高不超过人民币元(大写:)二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为:连带责任保证。2.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排子证来的应向我方发出书咖案赔通知及友包人木又1土口LLnnLaHnnaRoraHolsny小ALR74-TaoaanAi71Ap8m01X1上HIN/___-1410354LH13k上11011的质量说明材料。.4动力设租明12r11五、保证责任的解际同你方书口力上不3:"日起,我方保证责任解除。43一程款的全部支付义务次日起,我方保证责任解除。责任所支付金额达到中光日起,我方保证责任解际。方支付(支付款项从我刀本我方保证责任的1保证责任亦解除。中白我方保证责任解际之口心一尿件返还我方。六、免责条款你方与发包人的另行约定,免除友包人部万取主部文夯的,我方亦免除其相应的保证责任。m亦市主合同的,如加重发包人责任致使我方保证贡任加重的,需征不刷我方不百承相因此而加重部分的保证责任,但土目10氽(受更]约定的变更不受本款限制。日分有人不能履行义务的,找万个承但休贝。七、争议解决因木保函或木保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第(2)种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向工程所在地人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。担保人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签字)地址:邮政编码:传真年月日44建设工程廉政合同生有要限有的的,办有有有资,证有全有有有有有有有人(下甲工位(以有有有有价集的有第一条甲乙双方的权利和义务(一)严格道守党和国家有关法体法规及浙江省的有关规定,(二)严格执行施工的合同文件,自觉按合同办事。(三)双方的业务活动坚持公开、公正、试信、通明的原期(法认的商业秘密和合同文件另有规定外),不得损害国家和集体的利益,不得造反工程建设管理规章制度。(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。(六)发现对方的严重违反施工合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条甲方的义务1田方及甘工作人员不得索要或接受乙方的礼品、有价证券和贡里礼品,不得在7方报铛任何由甲方或个人支付的费用。n7的标县天水:交X9N提供的通讯工具交通工具和办公用品寺。、11号不很要求或者接文力力万衣、LL/ZLAT作安排以及出国、中况时寸D供应工程分包、劳务等经济活动。亡购买A同规定外的材科和汉田。第=条乙方的义务、上向单万权具LTr/y11一-45和贵重礼品。(二乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(三)乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(四)乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等,第四条违约责任(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任:给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理并扣除全部廉政履约保证金;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿:情节严重的,甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。第五条双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。经合同双方签署立即生效。第七条本合同作为施工合同附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,甲方单位:(盖章)法定代表人或委托代表万d乙方单位:(盖章)法定代表人或委托代表人地址:地址:电话:电话:2026年4月2日年月日46安全生产责任协议书甲方(发包人):杭州市宸中学乙方(包人):杭州本安电力建设有限公司*年*安金的有有有的有的、有有有业工北工有有工工价报工程限有项限有限安大工化工地单理公)(理用用有有务价有标标工意如下:人在地工开的前的包人人交必要的地工的地明价采包人安全生安管理的责任区城和要水,包人负责工现的安全管理工价,是地工现的的安全管理的责任单位。承包人必须建业健金安金生产保证体系,建健金应救援体系其相关文件报发包人备案。二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动,及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求,定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查,定期组织考核;对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的,发包人有权制止教育、责成其限期整改。四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的,发包人派员参与劳动行政部门司法机关调杳处理。发包人可按其造成的后果及影响,对责任单位以按贡任约给子一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除,事故造成的经价福生国承包人贵任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。责任违约的经济处理的约定:国宓和地方相关法律法规,政策、规定、制度以及本工程施工管间执仃。TZ点份初行国家和市颁布的有关安全生产的法伴、:广化民北和国建设部建标(99)79号关发作业标代一+的通”的要求加强内部安全管理,洛头浴女生1:径工程建设中不发生人员死亡事故。47木工一一要求施工,一发临工现场安宝生/公大安全工程造仕1000、、儿息,工程造价在5000r_人品布责工地的安全生厂目话一”务、人中人产保证体系,大一一物证制应),按照”谁施工谁贝页的示7,火光十供部和施工责任区域的安全生产管理工作。、一八的外健人员的安全生产工件安的八件干四吕任国明动西发签执议要加强对全体施工人贝女生1F业、人工山心生大,街好上尚前的安全培训,特上种1F业人贝划付证上尚,进入本市施工的外市特殊作业人员,还必须经本市有关特种作业专核站进审证教育林止实习学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程,确保施工安全。九、承包人要按照“安全自查,隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施,消除隐患。十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导,检查和督促,服从管理;对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为,有权检举揭发,要求处理。+一、在施工现场或施工作业过程中,因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的,由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故,权投抢数受伤人员、保护现场,并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告。并立即报告发包人,不得迟报明投。发包人应积积配合处理,48十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会,对工程进度、C工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报,并接受发包人和监理单位的安全检查。十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场,因承包人原因造成的安全事故,由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任,承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告,并立即报告发包人。发包人积极协助处理。十五、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险,并在合同签订之日起的10个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。十六、本协议中未涉及的有关条款,甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的,应按国家和本市的有关法规执行。十七、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件,在工程承包合同签约后生效,与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满,本协议终止。承包人(公章):发包人(公章):法定(授权)代表人(签字法定(授权)代表人(签字):V签约日期:年月日签约日期:2076年4月2日49
投标 / 标书制作要点(原创)
本双路供电改造工程涉及「采购合同公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。杭州市项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
