停车棚改造工程施工 防水卷材 土建工程采购合同公告（绍兴柯桥供水有限公司2026）
【合同公示】柯桥供水公司本级及下属分公司停车棚改造工程施工项目限额以下合同公示
发布时间：2026-05-12 14:07
信息来源：行政审批局
访问次数：
【合同公示】柯桥供水公司本级及下属分公司停车棚改造工程施工项目限额以下合同公示
柯桥供水公司本级及下属分公司停车棚改造工程施工项目
项目编号：
XE20260088
项目名称：
柯桥供水公司本级及下属分公司停车棚改造工程施工项目
招标单位：
绍兴柯桥供水有限公司
项目地址：
柯桥区
相关行业：
房屋建筑工程
招标方式：
公开招标
特征规模：
柯桥供水公司本部及城区分公司、柯东分公司、柯南分公司、安装分公司等区域内的彩钢瓦换顶、除锈刷漆、更换排水沟、场地硬化、新建车棚、采购活动车棚、玻璃雨棚换顶，干挂石材、防水卷材等。具体内容详见图纸及标底。
标 段：
柯桥供水公司本级及下属分公司停车棚改造工程施工项目
招标内容：
工程-工程施工-建筑工程-土建工程
中标单位：
安徽生生不息建设有限公司
项目经理：
技术负责人：
中标价：
816750元
中标工期：
180
中标通知书发出日期：
2026-03-18 10:06:06
合同备案日期：
2026-05-12 14:07:49
施工合同.pdf
第一部分合同协议书发包人（全称）：绍兴柯桥供水有限公司承包人（全称）：安徽生生不息建设有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就柯桥供水公司本级及下属分公司停车棚改造工程施工项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：柯桥供水公司本级及下属分公司停车棚改造工程施工项且2.工程地点：绍兴市柯桥区3.工程立项批准文号：4.资金来源：自筹5.工程内容：柯桥供水公司本部及城区分公司、柯东分公司、柯南分公司、安装分公司等区域内的彩钢瓦换顶、除锈刷漆、更换排水沟、场地硬化、新建车棚、采购活动车棚、玻璃雨棚换顶，干挂石材、防水卷材等。具体详见工程量清单及标底。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）6.工程承包范围招标文件及其约定的施工图与标底范围内的全部工程。二、合同工期计划开工日期：2026年04月18日（具体以开工报告为准）。计划竣工日期：2026年10月14日（具体以竣工报告为准）。工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。工程开工根据发包人指令实施，如遇非发包人原因造成的开工延误，期间产生的一切费用等由承包人自行承担，与发包人无关。三、质量标准工程质量符合：合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：本工程预算造价为962670元（其中不参与竞争费：10125元），下浮率为15%，下浮后总造价为816750元（大写：捌拾壹万陆仟柒佰伍拾元整）（1）安全文明施工费：人民币（大写）壹万柒仟伍佰贰拾柒元整（￥17527元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（￥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥元）；（4）暂列金额：人民币（大写）（￥元）。/约定范围内的固定单价合同。2.合同价格形式：2五、项目经理承句人顶日经。六、合同文件构成L（（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；1（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如果有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的。双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于206年生月之日签订。1十、签订地点本合同在绍兴柯桥供水有限公司签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。II。十二、合同生效本合同自双方签字、盖章后生效。十三、合同份数本合同正本一式2份，副本一式6份，均具有同等法律效力，发包人执1正3副份，承包人执1正3副份。-发包人：(盖章）法定代表人或其委托代理承包人：盖章）法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）组织机构代码：91330621763930054Y（签字或盖章）组织机构代码：地址：柯桥区柯湖公路口绍兴柯桥供水有限公司地址：安徽省合肥市肥东县马湖乡兴赵社区原大赵小学办公室18号邮政编码：312030邮政编码：230000法定代表人：金汉峰法定代表人：李晓勇委托代理人：李晓勇委托代理人：张锡君电话：0575-85560559电话：15156153127传真：传真：/传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：徽商银行肥东店埠支行开户银行：工行柯桥支行徽商银行肥东店埠支行二L账号261665870021000002账号：12110200092001192274第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1、合同协议书及各种合同附件；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录：4、专用合同条款：5、通用合同条款：6、招标文件：7、图纸：8、标准、规范及有关技术文件：9、在工程实施过程中双方签署的有关工程的洽商、变更联系单等书面协议、纪要或文件。1.1.2合同当事人及其他相关方-1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法规以及工程所在地政府及主管部门有关建设工程施工、质量、安全方面的法规、条例及本工程相关的政府批文等。上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。1.3标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：1、本工程设计文件指定的标准、规范。2、国家现行的有关标准规范及各级建设行政主管部门的有关规定。不同的施工规范存在冲突时，采用高标准规范。1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：.发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：TL1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如由承包人采购材料，所有材料必须有质保书、合格证及出厂证明，并且符合施工图纸、规范及产品技术标准要求；《设备、材料要求表》或标底中注明品牌的材料须经发包人及监理人书面确认后才能使用。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1本合同协议书；（2）中标通知书：（3）招标文件及其附件、答疑纪要、标底编制说明；（4）投标函及其投标函附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）6通用合同条款；（7）已经报价工程量清单：（8）标准、规范及有关技术文件：（9）图纸；（10）华上程买程中力者时有大上程間、交史耿系半寺书面以、纪要取文。1.5图纸和承包人文件11AA1LII-rHIALV发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供；发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸一套，共壹册；发包人向承包人提供图纸的内容：施工范围内的全部施工图。I1.5.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和进度计划时间等所有与本工程施工相关的文件；承包人提供的文件的期限为：开工前3天；承包人提供的文件的数量为：视施工需要另行约定；承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档；发包人审批承包人文件的期限：1.5.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在现场保存一套完整的施工图以供工程检查时使用。1.6联络.6.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人接收文件的地点：发包人办公室；发包人指定的接收人为：发包人代表。承包人接收文件的地点：承包人施工现场办公室承包人指定的接收人为：承包人代表（默认为项目经理）1.7交通运输1.7.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：出入现场必须遵守相关门卫制度，承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，承包人应遵守有关交通法规，禁止超载，工程在实施前，应由承包方负责做好与交通管理部门的沟通、协调工作，I并按其要求做好相关工作、承担相关费用。1.7.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：合同签订后，根据施工现场实际确。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和。。交通设施由承包人自行建设并承担相应费用。1.8超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担-1.9知识产权1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.9.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包1.9.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.10工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按招标文件口径执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围：由于下列情况引起的合同价变更超过10%（含）的，在工程施工期间合同价格可以调整，仅作为支付进度款的依据：-（1）可调价格材料的价格补差引起的造价变更；（2）发生“设计变更”中“工程量清单项目和工程量调整”情况：（3）不可抗力。2.发包人2.2发包人代表发包人代表姓名：陈骏；身份证号：******************；职务绍兴柯桥供水有限公司工程技术部（二次办）建管二组组长：联系电话：13867526868；电子信箱：439587656@qq.com；通信地址：绍兴柯桥供水有限公司发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方处理工程所涉及的全部事项，包括工程质量、工期进度、安全行为的管理、监督和协调，签发工程变更联系单和设计联系单等事项2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供82.4.1提供施工现场大丁友包八移父地丄现物的册限安水：上程丄现功已元刖朋上，可以进功上，具移交时间以发包人指令为准。（2..0供工AVAII关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1）用水用电由承包人自行解决；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协助处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包方负责做好保护工作，费用实际发生时，由双方协商解决。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/发包人是否提供支付担保：是，提供支付担保为合同金额的2%发包人提供支付担保的形式：银行保函。在承包人按合同条款第3.7条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和规定的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的金额及有效期等按《浙江省房屋建筑和市政基础设施领域推行工程款支付担保的实施意见》浙建（2024）5号文件执行。3承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：本工程验收达到约定条件后，承包人提供工程完整的竣工资料和结算资料（含电子文档）。承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料和结算资料均为一式三份（含电子文档）承包人提交的竣工资料的费用承担由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内。承包人提交的竣工资料形式要求：（2）承包人应履行的其他义务：①招标文件确定材料品牌的，不得改变；未确定材料品牌的，采购前应由甲方确认；②应承担返工损失和工期质量的违约责任；所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求：④必须文明施工，特别是交通安全及一切地下设施的安全，在施工过程中发生的一切安全事故均由承包人自理，在施工过程中有义务对建筑及附属工程加以保护，承包人造成的损坏应原价赔偿本工程施工时，应做好施工安全围护工作，放置明显警示标志、夜间设置施工警告灯，以确保不影响车辆行人安全通行。否则造成事故的损失，由承包人承担一切责任。本工程涉及工程的相关货物根据仓储现状，承包人负责自e。行前往仓库领料，发包人负责工程货物的供应，承包人自行做好工程货物吊装、运输、卸货，同时做好安全监管。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：张从从身份证号：******************·建造师执业资格等级：二级建造师建造师注册证书号：皖234212202452；建造师执业印章号：安全生产考核合格证书号：皖建安B（2022）0380726联系电话：15067543676；电子信箱：通信地址：安徽省合肥市；承包人对项目经理的授权范围如下：负责本项目的现场实施及管理，但不得也无权以承包人名义对外签署与本工程无关的任何文件。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理月到位率不低于80%。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无权展行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理及项目管理班子主要成员（包括项目技术负责人、施工员（可由技术负责人兼任）、安全员、质量员（可由技术负责人兼任）、材料员、资料员）月到岗率不得低于80%，其中，安全员在施工期间内应全勤在岗，到岗率应达到100%，有事确需离开工地，必须书面向发包人代表请假，否则，承包人应对自己的不当行为所造成的后果负责，项目经理每月请假超过7天的，每超过一天发包人按1000元/天扣除合同款；项目管理班子主要成员每人每月请假超过7天的，每超过一天发包人可以按1000元/天扣除合同款。各类会议项目经理和现场技术负责人必须100%到场，如缺席会议按1000元/人次扣除合同款并视作认同会议意见，不能以未参加会议为由不按照会议意见执行相关工作。工程项目管理班子组成人员不得出现，近三年内被列入建筑市场失信名单（黑名单）、因工程施工活动中发生人员伤亡事故被应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门行政处罚或被追究法律责任的，一经发现，须立即退出项目管理班子，并处以5000-20000元罚款。-3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：扣除与履约保证金同等金额的合同款。3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：一切责任和损失由承包人承担。103.3承包人人员331承有人交顶日管知构工现管人吊安排招告的限，合同时坦交3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：一切责任和损失承包人承4m3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须征得发包人同意。未经批准擅自离开，由承包人承担相关责任。。3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承担1000元/人*次的违约罚款直接在I1合同款中扣除。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，主要施工管理人员擅自离开施工现场的，处以1000元/人*次的罚款。3.4分包3.4.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：同约定的施工图范围内工程，禁止违法分包。主体结构、关键性工作的范围：施工图范围内工程。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自合同签订后至整个工程验-收交付使用前由承包人负责照管及保护，若产生费用由承包人承担。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：以网银、电汇或工程保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）形式缴纳，履约保证金为中标价的2%，履约保证金退还方式具体详见合同专用条款11.4工程进度款支付3.8监理人II3.8.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：承担工程全过程监理任务。包括工程进度、质量、造价控制，安全文明生产管理，合同管理，现场组织协调等。1关于监理人的监理权限：根据发包人与监理单位监理合同的约定：需要取得发包人另行书面批准，监理人才能行使的职权：联系单签证及价格签证、单价的合理调整、变更估价；索赔处理；发布开工令、停工令、复工令：对承包人合同规定的义务提出变更等。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费为监理人提供相应的办公、生活场所。3.8.2监理人员总监理工程师：姓名：L职务：上监理工程师执业资格证书号：；联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定：依据监理合同，但涉及设计变更、工期顺延、材料价格、用材、追加工程款、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证需经发包人书面同意，签证才有效。3.8.3商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）按照通用条款执行；（2）按照通用条款执行；（3）按照通用条款执行。4工程质量4.1质量要求4.1.1特殊质量标准和要求4.1.1.1、乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施干。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。4.1.1.2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。4.1.1.3、乙方中标的质量等级标准为工程的合同约定条件。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。124.1.1.4、工程竣工后经质监部门核准，不能达到要求质量等级的，作违约论处；4.1.1.5、安水格寺级木达到的，出力贝页无区上主管格寺级，时际生部腹证I金；4.2.1检查程序除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在I!I共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项（重新检查）的约定重新检查。4.2.2重新检查承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部=位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。4.2.3承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探1测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，油此增加的费用和（或）延误的工期均由承包1人承担。1I4.2.4不合格工程的处理4.2.5因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第I13.2.4项（拒绝接收全部或部分工程）约定执行。1。4.2.6因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。-4.2.7质量争议检测合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第3.8.3款（商定或确定）执行。5.安全文明施工与环境保护5.1安全文明施工5.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按有关政府管理部门要求执行，相关费用由承包人承担。5.1.2有限空间的约定：（1）有限空间、动火及高空等危险作业须根据相关规定，编制相关方案，办理相关审批手续，经许可后，方可作业。（2）特种作业未经审批擅自施工，一经发现，立即停止作业，扣除合同款10000元/次。（3）特种作业人员必须有相关部门核发的合格有效的上岗资格证书，且须人证合一。若无上岗资格证书或人证不合一的，一经发现，立即停止作业，扣除合同款10000元/次。（4）承包单位在该项目安排进场施工作业的施工人员，男性须在60周岁（含）以下、女性须在50周岁（含）以下，不得雇佣未成年人。一经发现，直接劝退，并扣除合同款1000元/人·次。（5）有限空间作业须根据《绍兴柯桥水务集团有限公司有限空间作业安全管理制度》（见附件）要求执行：承包单位须负责制订有限空间作业方案，自行审批至承包单位主管负责人。同时发包单位对承包单位作业方案和审批材料进行复核，符合条件后，再根据集团有限空间作业申请流程进行逐级审批：2承包单位现场负责人应在作业前对作业人员、监护人员进行安全交底。（6）施工现场安全文明施工须按照《绍兴柯桥水务集团有限公司安全文明施工标准化管理导则》（见附件）及相关规定执行。5.1.4关于治安保卫的特别约定：施工期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法律、法规及交通、绿化、噪音、外来民工登记等管理规定教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生。加强门卫管理，禁止闲人随意出入施工场地。严格履行合同工程的治-安保卫职责，施工过程中造成一切人身、财产损害均由承包人负责。关于编制施工场地治安管理计划的约定：合同签订时提交。5.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：1、施工场地清洁卫生必须符合绍兴市安全文明施工规范要求。14工程竣工验收后承包方做到工完场清，在发包方规定期限内拆除施工临时设施、施工道路和建筑圾消运；、丄明所目的地丄人贝时食佰出承包人日仃群，承包入应寸国又当地政府发布的法令、法规及交通、绿化、噪音外来民工登记、计划生育等管理规定。教育职工和民工遵OHIVILLIEKHLI宀一用由承包人负责。.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：根据相关文件执行。5.1.7本项目涉及柴油动力移动源的，该移动源应当符合低排放要求：根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，乙方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未电领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定乙方违约，一经发现，扣除合同款1000元/次。6工期和进度6.1施工组织设计6.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在开工前7天提供施工组织设计和总进度计划（以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明）。6.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到施工组织设计后3天内审定完毕或提出修改意见，若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在7天内应提供修正的施工组织设计，发包人应在3天内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：乙方的施工组织设计（或方案），甲方对其进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在收到书面通知后5天内提供修正的施工7组织设计，甲方代表将在3日内批复。6.2施工进度计划16.2.2施工进度计划的修订发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人发出开工令3天内。I6.3开工6.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：发包人发出开工令3天内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。1。。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。6.3.2开工通知因发包人原因造成发包人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。6.4测量放线6.4.1发包人通过向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天内。6.5工期延误6.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：对由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，合同工期可相应顺延：1、额外或附加的增加工程量超过合同造价10%上：2、由甲方造成的延误、障碍、阻止：3、不可抗力：4、非乙方的过失或违约造成的。6.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工程质量不符合合同要求，由承包人无条件返工直至质量达到合同约定要求，工期不顺延，承包人同时应承担工期违约责任，经返工仍未能达到合同约定要求的，发包人有权选择解除合同，所产生的一切损失由承包人承担。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每滞后一天按1000元/天扣除合同款，直至工程完工。因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的上限：。-6.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按《通用条款》执行6.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）按国家规定；（2）按国家规定；（3）按国家规定。6.9提前竣工的奖励6.9.2提前竣工的奖励：。7.材料与设备7.1材料与工程设备的保管与使用167.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按《通用条款》执行。1.2件品I17.2.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有相关法律法规要求提供以及发包人认为有必要提供的材料或工程设备。7.3施工设备和临时设施17.3.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：相关费用由承包人承担。8试验与检验8.1试验设备与试验人员8.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：根据实际情况需要，相关费用由承包人承担。施工现场需要配备的试验设备：要求承包人在施工组织设计中明确，在开工前报发包人认可。施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定。8.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：根据实际情况需要，相关费用由承包人承担。9变更9.1变更的范围关于变更的范围的约定：本工程应严格按批准设计及本招标文件的规定实施，不得擅自变更，如确需变更的应按照政府投资项目管理规定报请经批准，否则其变更无效。1、设计单位应严格控制施工过程中的设计变更，并对工程量及造价增减分析，未经变更审批的不得擅自增加设计内容，变更或提高工程造价。2、本工程采用约定范围内固定单价合同，在合同实施期间，材料、人工、机械不进行价格补差。所有材料签证价格在取定额规定的税金后不再计取其他任何费率，也不下浮。参考标底中明确的暂定价，可在施工中以业主认定同类档次、材质、价格签证为准，进行补差。明确的暂定价，可在施工中以业主认定同类档次、材质、价格签证为准，进行补差。固定单价合同的工程量发生下列情况的结算时予以调整：工程量清单项目和工程量的调整。（1）发生下列情况之一的，工程量清单项目应按实调整：①发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项；iI。②设计变更等经甲方确认的联系单引起新增清单项目或取消原有项目。（2）发生下列情况之一的，工程量清单项目的工程量均应按实调整：①发包人提供的工程量清单项目数量有误；②设计变更等经甲方确认的联系单引起的工程量清单项目数量的增减。（3）清单项目或工程量调整应根据施工图纸、设计变更联系单等内容，按“《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013（以下简称“计价规范”）”和本省“计价依据”等要求进行列项、计量。单价的调整（1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更等经甲方确认的联系单引起工程量清单项目工程数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格；--（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：①合同中有类似工程量项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；②合同中没有类似工程项目单价的，按照业主参考标底编制规则中的计价口径，并按中标下浮率下浮后进行结算。中标下浮率=（参考标底一中标价）（参考标底一不参与竞争部分造价）（3）下列情况造价不得调整：-①建设过程中一般的技术措施费不因实际施工方案不同而调整。（4）关于不平衡报价分项的变更三]当投标人的中标综合单价超过业主参考标底综合单价时，若实际施工中该分项发生工程量变更（含工程量清单工程量少计差错），则该分项变更超过参考标底部分增加工程量的结管综合单价应按业主参考标底综合单价执行：当投标人的中标综合单价低于业主参考标底综合单价的60%（不含）[绿化工程为50%（不含50%）]时，若发生需减少工程量的变更（含18工程量清单工程量多计差错），则减少工程量的结算综合单价应按业主参考标底综合单价×小工行111J91H9.2变更估价1i144.1.产1HHH关于变更估价的约定：9.5承包人的合理化建议发包人审批承包人合理化建议的期限：3天内。1监理人审查承包人合理化建议的期限：3天内承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：9.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。9.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。9.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/9.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定10.价格调整10.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。）关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。1（2）关于基准价格的约定：/专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合。同展行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。8承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：11.合同价格、计量与支付11.1合同价格形式单价合同综合单价包含的风险范围：按招标文件口径执行。风险费用的计算方法：按招标文件口径执行。风险范围以外合同价格的调整方法：按招标文件口径执行11.2预付款11.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：本工程不支付预付款。。预付款支付期限：预付款扣回的方式：11.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：11.3计量11.3.1计量原则工程量计算规则：国家、行业标准。11.3.2计量周期关于计量周期的约定：。11.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按《通用条款》执行。11.3.4总价合同的计量20关于总价合同计量的约定：11.3.5总价合同米用文付分群衣计重文付的，定省用第12.3.4坝（总价合同时计重到L定进行计量：o1.1-.八VIIHNVTHTUH其他价格形式的计量方式和程序：11.4工程进度款支付11.4.1付款周期AAII关于付款周期的约定：11.4.1.1本工程不支付预付款。工程月进度款按每月产值报表本月15日前报审，经监理和全过程造价控制单位审核后在下月月底之前支付85%进度款（变更核增部分待审计完成后结算，核减部分同比例下调）；施工发票需在本月20日前根据审定金额提供，否则将顺延支付。11.4.1.2工程竣工验收合格，工程资料齐全（竣工资料正副件各需提供两套），具备送审条件后付至完成产值的90%（变更核增部分待审计完成后结算，核减部分同比例下调，须提供竣工验收证书）。若以保险公司保函的形式提交履约保证金，在工程竣工验收合格后，由承包人自行办理相关退保手续。因不可控因素造成工程延期，承包人需在履约保函到期前15天内完成保函的续约或重新出具保函或直接缴纳履约保证金。若未按此要求实施，发包人有权暂停工程款支付，由此产生的法律责任由承包人承担。11.4.1.3在竣工结算审核完成后付至竣工结算审定价的98.5%（须提供竣工验收证书、定案表），发票需全额开具；若质保金采用工程保函形式，则付至工程竣工结算价的100%。11.4.1.4履约保证金在竣工验收合格后十日内退还（不计息）。11.4.1.5余款1.5%作为质量保修金，在质保期满后一次性付清，期间不计息，保修期为二年（须提供竣工验收证书、定案表）。11.4.1.6施工单位在工程开工前须在柯桥区范围内任一银行开设农民工工资专用账户，专门用于支付农民工工资，同时与该银行签订农民工工资委托代发协议，签订合同时提供两个账户，同时提供该协议复印件以审核其账户是否落实到位，实行工程款和工资款两条线拨付制度。建设单位按月进度工程款的20%作为工资款打入该项目的农民工工资专用账户，此账户专项用于支付】农民工工资，不得挪作他用。11.4.1.7若因施工单位原因未申报月进度款，则施工单位必须保证不得发生农民工工资欠薪I投诉情况。若发生有责投诉的，限2个工作日内予以妥善解决，否则建设单位将处以1000-10000元/次违约金处罚。同时有权酌情扣除合同履约保证金，直至终止合同。11.4.1.8若被建设单位查证发现有未按时或足额发放农民工工资的，每发现一次，处以1000元/次违约金处罚。11.4.1.9发票（必须提供足额有效且符合税法规定的增值税专用发票，税率为9%的增值税专用发票，具体根据国家税务总局税率变化做相应调整）应随付款进度及时提供。11.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按业主相关要求编制。11.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按招标文件口径执行。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：--（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：11.4.4进度款审核和支付（1）承包人审查并报送发包人的期限：收到申请单及相关资料后3天内发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审查资料后3天内。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：11.4.5支付分解表的编制（1）总价合同支付分解表的编制与审批：。（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。12.验收和工程试车12.1分部分项工程验收12.1.2承包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。12.2竣工验收12.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按当地建设行政主管部门要求进行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：12.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后3天内发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按《通用条款》执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按《通用条款》执行。12.3工程试车--112.3.1试车程序22工程试车内容：1）机无贝何牛贸用田承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。14rIW关于投料试车相关事项的约定：12.6竣工退场1A12.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。13竣工结算13.1竣工结算申请进承包人提交竣工结算申请单的期限：本工程经验收达到约定条件后，承包人应在28日内提供完整工程结算资料一式三份（含电子文档）。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，发包人委托第三方机构进行竣工结算审核，承包方提交的工程结算金额与第三方机构审核的结算金额差距超过5%的，超过部分的审核费用由承包人支付，核增部分审核费由承包人支付。工程完工后，工程审计按绍兴市柯桥区审计局文件绍柯审【2021】9号文件执行，因承包人原因导致工程审计延误，如未按要求完成按500元/天扣除合同款，直至工程审计完成。同时，发包人有权取消承包人三年内参加绍兴柯桥水务集团有限公司及下属公司各类招标项目的投标资格。竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款及其他相关规定执行。13.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到承包人提交的符合政府审计单位要求的工程决算资料后，在同等时间内提供审核意见报审计单位审核，以审计单位的审核结论为结算依据。发包人完成竣工付款的期限：重计结算报告完成后两个月内支付；如遇抽审，则相应顺延。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按审计部门的要求执行。13.3最终结清113.4最终结清申请单竣工结算申请单应包括的内容：按招标文件及有关规定执行。13.5最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：I（2）发包人完成支付的期限：缺陷责任期满后3天内。---13.6有关于审计条款的约定（1）承包人在竣工验收完成后的30个工作日内，按照《工程结算审核资料移交清单》要求，提交完整的结算资料给发包人进行初审，如未按时间要求完成按500元/天扣除合同款；发包人对承包人提交的结算资料进行完整性和真实性预审，并要求承包人限期完成补齐缺少的资料，如未按要求完成按500元/次扣除合同款。因承包人原因无法在竣工验收合格后30个工作日内提交完整结算资料的，发包人有权将承包人例入绍兴柯桥水务集团有限公司不良行为名单。（2）根据绍柯审（2021）9号文件，承包人须配合发包人在送审后22个工作日内完成工程决算审计。如因承包人原因造成工程决算审计延误的，按500元/天扣除合同款。承包人不配合造成工程决算审计超时的，发包人有权将承包人例入绍兴柯桥水务集团有限公司不良行为名单。(3）承包人应配合中介机构进行现场踏勘和对账（地点应设在建设单位办公场所），如果承包人不配合踏勘或对账，按500元/次扣除合同款。-1(4）承包人对审核初稿有疑义的，须列明意见清单，可组织二次对账。二次对账后，非明显差错原因，原则上不再接受新的意见。如部分内容还需现场核实的，允许组织二次现场踏勘。14缺陷责任期与保修14.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起24个月。14.3质量保证金关干是否扣留质量保证金的约定：扣留结算价的1.5%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。14.3.1承包人提供质量保证金的方式--质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）结算审定价的1.5%的工程款；（3）其他方式：。14.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；24（3）其他扣留方式：。大丁庾重证签时仆允到定：保让金个计总，步少外。14.4保修114.4.1保修责任工程保修期为：本项目保修期为两年。14.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。15.违约15.1发包人违约15.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按《通用条款》执行。15.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包原因未能在计划开工日期前3天内下达开工通知的违约责任：协商解决。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（7）其他：：15.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。15.2承包人违约15.2.1承包人违约的情形4e。承包人违约的其他情形：按《通用条款》执行。15.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因造成工程质量不符合合同要求由承包人无条件返工直至质量达到合同约定要求，工期不顺延，承包人同时应承担工期违约责任，经返工仍未能达到合同约定要求的，发包人有权选择解除合同，所产生的一切损失由承包人承担。15.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款及其他相关规定执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。16.不可抗力16.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：16.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。--17.保险17.1工程保险关于工程保险的特别约定：农民工工伤保险费已包含在标底报价内。17.3其他保险关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：17.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款约定执行。18.争议解决18.1争议评审-合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：18.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：26争议评审小组成员的报酬承担方式：。具他坝的到定：。i18.1.2争议评审小组的决定：..HI141八TAHN.18.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：A（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向绍兴市柯桥区人民法院起诉。19.补充条款19.1乙方必须文明施工，在施工过程中发生的一切安全事故均由乙方自理，与甲方无关，乙方在施工过程中有义务对建筑及附属工程加以保护，由乙方造成的损坏将原价赔偿。19.2本工程不得转包，招标人发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正，拒不改正的，可终止合同。19.3今后实际工程量，需由相关部门参与审核。19.4合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。19.5乙方施工人员年龄必须符合劳动法等国家法律法规要求。19.6未尽事宜由双方协商解决。附件：1承包人承揽工程项目一览表2发包人供应材料设备一览表13工程质量保修书I。。附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（M）结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期/11//1/1----一28iF---附件3：工程质量保修书发包人（全称）：绍兴柯桥供水有限公司承包人（全称）：安徽生生不息建设有限公司发包人，承包人根据国家现行相关法律、法规，经协商一致，对柯桥供水公司本级及下属分公司停车棚改造工程施工项目（工程全称）签定工程质量保修书。第一条工程质量保修范围和内容。质最保修范围包括水表、埋地管、阀门及其他施工图范围内的安装及土建工程等项目。具体质量保修的内容，双方约定如下：-施工图范围内全部内容第二条质量保修期鸡方相据国家有关规定，结合本工程实际，质量保修期从工程竣工验收合格之日鼻起，工程保修期为二年。第三条质量保修责任1层干保修范围，内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日后5小时内派人修理。承包1不在约定期限内派人修理，发包人可以委托他人员修理，保修费用从质量保修金内扣际。2发生紧刍拾修惠故（如爆管等），承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场并组织拾修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。2左国定规定的工金使用期限内，承包人确保工程的质量。因承包人原内致使工程任音体用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。第四条保修费用1T工结简时发包人从应付承包人之工程款内，按工程审计价款的1.5%预甾工柱质重保修金。2.发包人在质量保修期限满后28天内，将剩余保修金退还承包人。第五条其他面饮家的甘工程质最保修惠项：本工程保修押金为结算价的1.5%在保修期两后28大内应退还7方保修押金，多退少补。本工程退还保修押金需满足条件为：4左修期内出现的质量（设备）间，施工单位应在接到建设单位（或便用单位迪相o小时内到修有易退不得超过72小时。如施工单位未规定及时修复处理的，建设单技站T黄有处的建设单位有权接修复理费用自接任中面中小防文付。本/0一年进前个日经物业（住户业主），建设方、施工方实地核验无仔任质重设30工程建设廉政协议为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（绍兴柯桥供水有限公司）（以下简称“甲方”）与施工单位（安徽生生不息建设有限公司）（以下简称“乙方”），特订立如下协议。1.甲乙双方的权利和义务（1）严格遵守国家有关法律法规及绍兴柯桥区的有关规定。（2）严格执行柯桥供水公司本级及下属分公司停车棚改造工程施工项目的合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全康政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.甲方的义务（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不1-得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作大员个人支付的费用等。(2）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。（3）用方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等。32（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工和八，江LAAVLLVIIHJOL（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。II3.乙方义务（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（25乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）乙方及其工作人员违反本合同第十、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议绍兴柯桥区相关部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的绍兴柯桥建设市场的处罚。115.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。6.本合同作为（项目名称）柯桥供水公司本级及下属分公司停车棚改造工程施工项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。II7.本协议一式捌份，由甲乙双方各执肆份。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人授权委托人：授权委托人：一一---34工程安全协议L(乙方：安徽生生不息建设有限公司（以下简称乙方）甲方经公开招标，确定（柯桥供水公司本级及下属分公司停车棚改造工程施工项目乙方）进行建设施工，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保人身、设备设施安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致达成本协议。协议内容如下：一、甲方安全责任1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章。2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做好生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时主施工，同时验收和投入使用。4.甲方应要求乙方制定施工安全措施，甲方在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。5.甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。6.甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。正7.甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为有权进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。二、乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，对工程项目施工安全负责，乙方应切实履行以下安全责任：I1。。--1.乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2.乙方应建立安全生产管理体系，健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本工程安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。3.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。4.施工期间，乙方应设有专职安全员安全员姓名：电话：证件编号：5.乙方一切施工活动，必须编制安全施工技术措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工，危险较大的分部、分项工程应编制专项施工方案，并组织专家进行论证审查。6.乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。7.开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将安全教育培训情况记入安全档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。特种作业人员必须持有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。8.开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。9.7方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施王无关的甲方设施设备：不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。10.乙方施工中需使用电、水源，应当遵守安全管理制度和操作规程，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。3611.乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。12.乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。113.7.方应开展多种形式的安全官传教育和张挂针对性的安全宣传警告牌，危险地及处（口）在夜间应设警示灯，以确保施工现场的安全。14.乙方应对施工现场定期组织安全生产检查，对查出的事故隐患必须及时整改，A1并将整改结果记入安全台帐。115.乙方应认真开展班组安全生产活动，如实填写安全台帐资料。16.根据国务院《安全生产事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》等规定，乙方对施工中发生的安全生产事故，必须及时、如实地向事故所在地的政府安全管理部门、建设行政主管部门等有关部门报告，并采取措施防止事故扩大，妥善保护事故现场。17.乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。18乙方必须做到的其他安全条款：（可补充和修改）1）作业人员身体健康，无恐高症、高血压、心脏病等危险疾病；2）现场施工时，需要有相应的安全保护设施和穿戴劳动防护用品；3）现场施工用电线路及配电箱应符合电气安全相关规定；4）做好施工时的预防工作，同时在施工现场必须保证有人监护和挂设警示牌；5）施工期间内作业人员不得饮酒。6）施工时，要注意已建地下管网的保护，地下管网不清时，应采用人工挖掘，直至确认后才能使用挖掘设备。高处作业、有限空间作业（包含本工程新建部分）动火作业、盲板抽堵作业、临时接电等特种作业须按规定履行作业审批手续，并落实好现场监督作业方案和安全防护用品11三、甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书1面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。1四、违约责任1.由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方IIIe承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。2.合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙3-方承担由此造成的一切损失。3.发现乙方现场作业人员有违章行为的，甲方有权按甲方或甲方管理部门规章制度进行惩罚，乙方承担相应的违约责任。4.乙方未设置安监人员，未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计，施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施，用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。5.乙方在施工期间发生人身伤亡等安全事故的，除接受政府有关部门处理外，乙方应承担违约责任，甲方可视情扣除乙方部分或全部施工合同履约保证金。五、甲乙双方约定的其他事项：（可补充）-六、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解-不能解决争议的，任何一方可以提请绍兴仲裁委员会仲裁。七、本协议有效期限：本协议在工程施工周期内有效，若施工周期延长，本协议顺延有效。施工结束后，本协议同时废止。八、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。九、本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代表人（签章）委托代表人（签章）：--附件：1.绍兴柯桥水务集团有限公司安全文明施工标准化管理导则2.绍兴柯桥水务集团有限公司有限空间作业安全管理制度3.绍兴柯桥水务集团有限公司危险作业安全管理制度381行凤建设承诺书一、承诺原因为明确行风建设目标，落实工程管理责任，树立文明、廉洁、高效的良好工作形象，实现工程管理科学化、程序化和规范化，保质保量完成项目施工任务，双方特签定本承诺书。二、协定双方甲方：绍兴柯桥供水有限公司（以下称甲方）乙方：安徽生生不息建设有限公司（以下称乙方）三、承诺内容1.施工单位是行风建设首要责任人，对涉及工程的重大事项或需要各方配合的事由，乙方负责人要积极牵头，做好协调工作。2.施工管理人员应熟悉行风建设目标、任务和措施，自觉接受建设单位的日常监督管理，开展职业道德教育，岗位技能培训。3.认真落实建设单位有关部门下达的行风建设工作，全面推行行风服务承诺，明确工作职能、服务区域、服务范围等内容，按规定程序操作和办理。4自觉接受社会监督，杜绝各种违规现象的发生，无新闻媒体曝光事件的发生，无重大违纪行为和在社会上造成不良影响的事件发生。5.积极落实上级实施“阳光工程”的指示，严禁各单位和个人利用职权谋取不正当利益，无任何“吃、拿、卡、要”现象发生。四、本承诺书一式捌份，双方各执肆份，经甲，乙双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）乙方：（盖章））J代表人（签章）：代表人（签章）：1I。。环境安全管理告知书单位名称：（施工方）安徽生生不息建设有限公司为加强绍兴柯桥供水公司工程施工过程的环境管理，提升供水公司环境形象，实现绍兴柯桥的环境可持续发展，共同保护我们美好的家园，绍兴柯桥供水有限公司正在建立实施ISO14001环境管理体系，在此我们希望各施工承包单位遵守我公司的各项环境管理要求，与我们共同维护-“和改善区域内的整体环境。各承包单位应做到：-1严格遵守国家地方的各项环境法律法规要求，不违法野蛮施工。2注重施工过程中的安全管理和文明生产，建立各项安全管理制度，严格按照安全操作规程的要求进行作业，不违规操作。3建筑垃圾分类收集，依据《建筑垃圾管理办法》的要求进行合法地处置。有害固体废弃物应分类回收，交给有资质的单位进行合理处置。4施工过程中应进行噪声和粉尘的防护，不得对周边居民和企业造成影响。施工现场应酒水和硬化，减少扬尘，运输建筑材料、渣土和建筑垃圾的车辆应覆盖，防止扬尘和遗洒，连续干燥天气下施工车辆应喷水降尘。夜间施工应进行环保审批，并告知周边居民，施工现场噪声排放应符合《建筑施工场界噪声排放限值》的规定。5施工废水应集中收集管理，建立沉淀池沉淀后排放。6尽量使用商品砼，减少环境污染。-7配备充足的消防设施，建立消防安全应急预案和消防应急小组，并进行适当的培训。8现场值用和保存的鱼险化学品应分类隔离存放，防热防晒防止碰撞和泄漏，危险化学品使用和保管人员应具备相应的专业知识和能力。9在施工过程中应使用适宜的工艺设备，加强设备维护保养，注重能管理和原材料的节约。10加强施工人员的环堷安全管理和培训，不断提高施工人员的环保意识和环保自觉性。11加强施工现场的环境安全监督检查，发现问题及时采取整改措施。绍兴柯桥供水有限公司环境方针：以保护环境为客户提供绿色净水为基本理念，在生产活动中不断创造自身良好的环境行为施工方（盖章）：代表人：-=40UII立谈纫W桥水务用阳公司安T班化管理导则一、编制目的及依据A1.编制目的坚持“以人为本”，全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，做到安全生产、标准化施工，提高施工现场安全管理、文明施工水平，改善从业人员的生产和生活环境，展现柯桥水务建设形象和各参建单位风采。2.编制依据（1）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2018）（2）《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）（3）《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ/T188-2009X（4）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2016）（5）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）（6）《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（ZJSP16-2012-0007）二、总体原则1.本导则适用于柯桥水务集团有限公司及下属各单位实施的工程建设项目，例如：给水厂、污水厂、城镇市政给排水管道、小区改造、管道迁改建等建设项目。2.施工现场采用封闭式施工管理，做好统一规划，整体平面布局合理，没有经过1统一整体规划的不能实施建设。3.生产、办公、生活区域划分明显，布置合理，主要道路进行硬化处理。4.临时设施要满足安全、卫生、保温、通风、消防等要求。5.各项管理目标、职责、制度，统一按标准上墙。各种设备、设施及材料要铭牌标记。现场管理、技术、施工人员必须带安全帽；现场作业人员按要求佩戴防护用品。。。-6.特殊工种（电焊工、电工、架子工、钢筋工、挖机驾驶员等）应有特种作业资格证，做到“人证合一”，并在业主与监理单位处备案。7.各单位在执行过程中可根据各自经验加以改进。三、安全围护.1.需要围挡的一侧长度超过100米，或施工面积超过500平方米，或作业时间超过3个月的工程设置高度不低于2.5米的固定围挡。宜采用30cm高30cm宽的槽钢做围挡基座，并涂上黑黄相间的油漆，以起到防撞和警示作用；每隔6米（净距）设置1根立柱（采用30cm宽的槽钢制作），涂以蓝色油漆，顶部设置一盏球形照明灯；围挡采用双层加厚彩钢板（高2.1米），顶部采用10cm宽的C型钢压顶，涂以黑黄相间油漆。围挡上设置仿绿植材料并配上公司形象、公益广告等标语。让群众满意使政府放心知兴柯桥水务条同有限公司室6000固定围档（样图）2.需要封闭围挡的任一侧长度20-100米之间，或施工面积在100-500平方米，作业时间在1至3个月的工程设置简易围挡。围挡下部紧贴地面，采用膨胀螺栓固定在地面，每跨围挡中间设置立柱，围档上部设置黄黑警示条，围挡高1.8米（居民小区内部可采用1.5米），宽度2.0米。围挡上设置公司形象、公益广告等宣传内容。42柯桥供（排）水施工1简易围档（样图）3.需要围挡的任一侧长度不超过20米，或施工面积小于100平方米、或作业时间不超过1个月的工程设置临时围档。绍兴绍兴建设监督电话建设临时围档（样图）4.围挡必须整体整洁，随施工作业断面的变化移动，转角处需设置网格围挡。四、施工现场1.施工区域布置与管理（1）施工区域布置应满足安全生产、文明施工及绿色环保要求，实现“四节一环保”（节能、节材、节水、节地和环境保护）目标。I（2）施工区和办公区、生活区划分明显，并设置分隔设施，工地内各区域地面整洁、无扬尘、无积水，长期保湿，设有垃圾桶并定时清运。（3）噪声、大气污染光污染、废水、污水、渣土等控制措施完善。。。（4）物资材料堆放整齐，各类提示、指示、警告标识清晰。2.七牌二图七牌是指工程概况牌、管理人员公示牌、组织机构牌、安全纪律牌、施工管理牌、消防保卫牌、重大危险源公示牌；二图是指施工现场总平面图、消防设施平面布置图。3.消防安全3.1配置灭火器的场所（1）易燃易爆危险品存放及使用场所。（2）动火作业场所。（3）可燃材料存放、加工及使用场所。（4）厨房操作间、锅炉房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。----（5）其他具有火灾危险的场所。-3.2灭火器配置（1）类型与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。（2）灭火器的最低配置标准满足GB50720规定。（3）灭火器的配置数量应按GB50140规定经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2具。（4）灭火器摆放稳固，铭牌朝外。灭火器箱不得上锁。（5）手提式灭火器设置在灭火箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于150cm，底部离地面高度不宜小于8cm。3.3消防管理--（1）重要消防场所设置及消防器材配置必须经过验收（2）经常检查和维护消防器材，保证灵敏有效。（3）每月开展1次消防检查，保留检查记录。4.扬尘控制44（1）土壤裸露区应根据裸露时间长短做密闭网覆盖，未施工区域绿化处理。（2）易产生扬尘的材料堆放采取覆盖措施，粉末状材料应封门存放。1;工想县四、洁！及店六北过程十，采取一小业。L1T714+（4）拆除凿除作业采取清理积尘、局部遮挡、掩盖、水淋等措施降尘。（5）高处清理垃圾采用窗口吊运，严禁向下直接倾倒抛洒。1Ii（6）运送容易散落、飞扬、泄澝的物料的车辆必须封闭严密。i（7）外脚手架安装密目安全网、非道路移动机械排放合格。5.噪音控制（1）现场噪音排放不得超过《建筑施工场界噪声限值》的规定，按照当地环保部门要求及时办理夜间施工许可证，并及时告知周边社区居民。五、安全防护1.安全帽（1）符合《安全帽》（GB2811-2007）规定（2）颜色规定。项目部管理人员和安全员为红色，监理人员为白色，特种作业人员为蓝色，一般作业工作为黄色。外来人员使用白色安全帽。（3）正确佩戴安全帽，不使用缺衬、缺带及破损的安全帽。2.安全网（1）符合《安全网》（GB5725-2009）及《密目式安全立网》（GB16909-1997）规定。旧网应有试验检测报告。2（2）支撑物应有足够的强度、刚度和稳定性，系网处无尖锐边缘。1（3）多张网连接使用时，相邻部分应靠紧或重叠。（4）平网安装时不宜绷紧，安装平面与水平面平行或外高里低。网与其下方物1I体表面的最小距离不得小于3m。（）立网平面与支撑作业人员的面之边缘处的最大间隙不超过10cm。3.安全带I（1）符合《安全带》（GB6095-2009）规定。旧安全带应经过静态负荷测试合格。（2）有坠落风险的作业必须正确佩戴使用安全带。（3）安全带无悬挂固定点的，设置可靠的临时固定措施。4.预留洞口及临边防护--（1）最长边尺寸在50cm以下（含50cm）的预留洞口必须用钢板遮盖防护，并采取可靠固定措施。（2）最短边尺寸在50cm以上的洞口设置防护栏杆。防护栏杆高度120cm，挡脚板不低于18cm。距离洞口边20cm以上，四周张挂密目式安全网，洞口处设置防坠落安全平网。六、施工用电1.配电室（变压器）隔离防护（1）露天或半露天配电室及变压器四周设置固定围栏（墙）并设置明显的禁止、警告标志。（2）防护设施与外电线路之间应设置最小安全距离。-2.配电箱2.1配电系统及箱体要求配电系统应配置总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电、本级保护。配电箱、开关箱必须采用冷轧钢板材料制作设内置防护门，有“3C”认证标识21（电器元件也要具有“3C”认证标识），具有配电箱整箱出厂合格证。隔离开关采用分断时具有可见分断点，能同时断开电源所有极的隔离电器（集隔离、短路、过载、漏电保护的漏电断路器），并设置于电源进线端。2.2配电箱标识配电箱箱体张贴标识牌，主要信息包括配电箱名称、级别、编号、控制设备名m-称、分路标记、验收结果、管理责任人、电工联系方式及安全操作规程。462.3配电箱防护（1）固定式配电箱底部设置底座，顶部设遮雨棚，周边设置通透式封闭围护并L.t（2）移动式配电箱装设在坚固稳定的支架上，其中心点与地面的垂直距离宜为80~160cm。1AI（3）配备灭火器材。2.4配电箱周边环境要求（1）配电箱装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有害介质及易受到外来撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烧烤场所。（2）配电箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。七、其它规定1.施工现场根据实际情况配备专职的交通疏导人员，严禁非工作人员进入、围规作业区。2.施工现场、办公区域等位置安装监控设施，能随时查看各阶段的现场施工的安全、进度、质量情况。3.从事工程运输的车辆必须按《关于全面推进工程运输车户籍化管理工作的通知》绍柯道安办（2019）15号文要求自行去柯桥区交警大队车管所申报。4.开挖土方不得在道路上堆放，需及时清理剩杀泥土和建筑垃圾，做到随挖随清随运，运输的车辆车轮必须现场冲洗干净，并严禁超载。15.挖掘机，切割机，冲击锤等施工设备要完好齐备，暂停作业时应停放平稳、有序，并做好安全警示及围护，夜间必须设置夜间警示灯。6.根据施工现场实际情况，保护好地下管线、周边构（建）物等设施设备，施工区域内如有电力、燃气、供水、排水、通信、有线等公共管线，必须在施工前进行摸排，必要时可召开管线协调会，并且与各管线单粒（燃气、电力、供排水等）现。。--场确认后方可施工。7八项工程市后要及时做好现场清理，保持施工现场整活、材科堆放片，避免各工序由干垃圾没有及时清理而造成交叉污染及安全隐患。工程完工后，及时消退多余材料，清理工程现场，做到工完场清。------48附件三：纫W水务生田有限公司有阳六问工生第一章总则AA第一条为加强集团公司有限空间作业安全管理，保障供排水及水处理建设、运行和维护作业安全，防范中毒窒息等生产安全事故，依据国家安全监管总局办公厅《关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》（安监总厅管四[2014]37号）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安监总局令第80号修正）《关于印发和4个专题系列折页的通知》（应急厅函[2020]299号）、《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《浙江省有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）和《城镇供排水有限空间作业安全规程》（DB33/T1149-2018）等有关法规、规程，结合集团实际，制定本制度。第二条本制度适用于集团有限空间作业的安全管理与监督。本制度所称“有限空间”是指封闭或者部分封闭、进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。第三条集团各单位应严格履行本单位有限空间作业安全主体责任，主要负责人为本单位有限空间作业安全第一责任人；作业部门分管领导负领导责任；作业部门相关负责人负直接管理责任：现场作业负责人负直接责任；作业监护人员负现场监护责任；作业人员负岗位主体责任。集I团公司有关职能部门对各单位有限空间作业安全实施监督管理，列入年度安全生产综合目标管理考核。I作业负责人主要职责：填写有限空间作业审批材料，办理作亚审批手续；对全体人员进行安全交底；确认作业人员上岗资格、身体状况符合要求；掌控作业现场情况，作业环境和安全防护措施符合要求后许可作业，当有限空间作业条件发生变化且不符合安全要求时，终止作业；发生。。有限空间作业事故，及时报告，并按要求组织现场处置。监护人主要职责：接受安全交底：负责气体检测：检查安全措施的落实情况，发现落实不到位或措施不完善时，有权下达暂停或终止作业的指令：持续对有限空间作业进行监护，确保和作业人员进行有效的信息沟通：出现异常情况时，发出撤离警告，并协助人员撤离有限空间；警告并劝离未经许可试图进入有限空间作业区域的人员。作业人员主要职责：接受安全交底；遵守安全操作规程，正确使用有限空间作业安全防护设务与个体防护用品，服从作业现场负责人安全管理，接受现场安全监督，配合监护人员的指令，作业过程中与监护人员定期进行沟通：出现异常时立即中断作业，撤离有限空间。第四条各单位自身技术力量不具备有限空间作业条件时，应严格履行主体责任，将有限空间作业项目发包给具备相应的安全生产条件和资质的承包单位，即应满足有限空间作业安全所需的安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、安全防护设备、应急救援装备、人员资质和应急外置能力等方面的要求。严格审查承包单位的安全生产条件和作业人员有限空间及特种柞业持证信息等，与其签订安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理职责。对承包单位进行-作业前安全教育交底，对其作业方案和实施的作业进行审批，对后续安全生产履约行为等进有监督检查，发现问题及时督促整改。存在多个承包单位时，应当对各承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，建立畅通的信息沟通渠道和协同工作管理机制。第二章基础管理第五务各单位有限空间作业须建立专业化队伍，加强日常培训、演练等业务技能管理。第六务各单位应当建立有限空间作业安全管理台账，台账应包括有限空间场所档案，制度、损作规程和预案，教育培训资料和记录，作业装备（含个体防护用品、检测设备、通讯设备等）、应刍装务策清单，说明书及维护与检测校验记录，安全标识标牌清单，作业相关人员信息表，隐串排杏治理记录，与作业相关的合同、安全协议、方案、交底、申请表、审批表、降水通风记求、气体检测记录、影像资料等。50
投标 / 标书制作要点（原创）
本停车棚改造工程施工 防水卷材 土建工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
