新疆维吾尔自治区电力设备 高压开关柜 变压器 开关柜采购合同公告（新疆维吾尔自治区广播电视局6503台2026）
一、采购人名称：新疆维吾尔自治区广播电视局6503台
二、供应商名称：新疆金安电力建设有限公司
三、采购项目名称：新疆维吾尔自治区广播电视局6503台服务市场项目
四、采购项目编号：2401101000028026608
五、合同编号：11N45761336820263202
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
电力设备交接试验，预防性试验、电缆故障查找
详见附件
项
1.00
12000
12000
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称：新疆维吾尔自治区广播电视局6503台
联系人：依力哈木
联系电话：19316428662
传真：/
地址：喀什市艾尔斯兰汗39号
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
JA2026-3-07新疆维吾尔自治区广播电视局6503台高压开关柜等电气试验合同12000元.pdf
电气试验合同合同编号：JA2026-3-07甲方：新疆维吾尔自治区广播电视局6503台乙方：新疆金安电力建设有限公司签订时间：年月日签订地点：疏勒县电气试验合同甲方：新疆维吾尔自治区广播电视局6503台乙方：新疆金安电力建设有限公司甲方委托乙方就合同约定的电气设备进行试验，为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，订立本合同。1、电气试验内容：序号设备名称电压等级单位数量单价（元）合计（元）1高压开关柜10kv台5180090002变压器10kv台1200020003开关柜0.4kv面52001000总计120002、电气试验地点：6503台。3、计划工期：2天。4、合同金额；经双方协商确定试验费为12000元人民币（大写壹万贰仟元整）（含税）。5、支付方式：同签定后，乙方开始进场试验，试验完成后、移交报告前甲方应付清合同约定试验费，否则乙方有权不移交报告。6、发票约定：乙方收到试验费后，视甲方需要开具全额试验费发票（税率6%）。7、验收及成果交付：甲方负责人（或指定人员）在现场监督试验工作并完成现场验收。乙方工作完成后三日内出具试验报告，对出具的试验报告的正确性和全面性负责。8、本合同项目负责：甲方负责人（依力哈木，电话19316428662）乙方负责人（张兴伦电话15599881234）9、责任分配（一）甲方责任1.甲方应在合同签定后，按照本合同第5条约定的支付方式、支付期限足额支付试验费，若甲方未按约定及时、足额支付任何一笔试验费，每逾期1日，应按逾期支付金额的0.5‰向乙方支付违约金；逾期超过15日的，乙方有权暂停试验工作，由此造成的试验工期延误、乙方人员窝工、设备闲置等一切损失，均由甲方承担，且乙方仍有权要求甲方支付全部试验费及违约金；逾期超过30日的，乙方有权单方解除本合同，甲方应向乙方支付合同总金额20%的违约金，同时赔偿乙方为履行本合同已产生的全部实际损失（包括但不限于人员差旅费、设备调运费、前期准备费等）。2.因甲方提供的试验场地、电气设备基础资料存在虚假/错误、现场施工障碍未及时清理、甲方现场人员违规操作、未按乙方要求配合试验工作等甲方自身原因，造成试验工作中断、工期延误的，每延误1日，甲方应按合同总金额的0.3‰向乙方支付违约金；若因此造成乙方试验设备损坏、试验人员人身损害的，甲方应承担100%的赔偿责任（包括设备维修/重置费、人员医疗费、误工费、伤残赔偿金等全部相关费用），同时仍需按合同约定支付全部试验费，且试验工期相应顺延。3.甲方未按约定指派现场监督人员参与现场验收，或验收后未在合理期限内提出书面异议的，视为认可乙方现场试验成果，后续因甲方验收疏漏产生的问题，由甲方自行承担责任。（二）乙方责任1.乙方应在收到甲方支付的相应试验费后3个工作日内通知甲方到款情况，并按合同约定及时组织人员、设备进场开展试验工作，若非因甲方原因，乙方未按时进场的，每逾期1日，应按合同总金额的0.3‰向甲方支付违约金；逾期超过10日的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部试验费，并向甲方支付合同总金额10%的违约金。2.在试验期间，因乙方试验人员操作违规、设备调试不当、现场安全管理疏漏等乙方自身原因，造成试验人员人身损害、甲方电气设备损坏或现场其他财产损失的，乙方应承担赔偿责任，同时应在甲方要求的期限内采取补救措施重新完成试验，且不得额外收取任何费用；若因此造成试验工期延误的，乙方无权要求甲方支付任何违约金。3.乙方应按国家及行业规范开展试验工作，对出具的试验报告的正确性、全面性、合法性负责。（三）共同责任1.因不可抗力造成本合同无法履行或试验工作受阻的，双方互不承担违约责任，应及时协商解决后续事宜，试验工期根据实际影响情况相应顺延。10、争议解决：凡与本协议有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，可提交合同签订地人民法院即疏勒县人民法院起诉解决。因上述过程发生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等)除上述法院判决另有规定外，皆由败诉方承担。11、其它约定1、本协议采用国家通用语言文字（汉语言文字）表述，系甲乙双方真实意思表示，双方均无异议，应当严守恪行。2、如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，作出书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方法定代表人（委托人）签字并加盖公章后生效。签署页乙方：新疆金安电力建设有限公甲方：新疆维吾尔自治区广播电新疆金安电力建设有限公（盖章）视局6503台司（盖章）喀什地区疏勒县齐鲁工业地址：地址：园区天山路5号法定代表人法定代表人或委托人：或委托人：联系电话：联系电话：统一社会信用统一社会信12653100457613368091653122599169231D代码：用代码：喀什农村商业银行股份有开户行：开户行：限公司疏勒支行行号：行号：402894300012帐号：861140212010102685138帐号：签订日期：年月日签订日期：年月日疏勒县签订地点：签订地点：疏勒县
投标 / 标书制作要点（原创）
本电力设备 高压开关柜 变压器 开关柜涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。新疆维吾尔自治区项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
