校舍安全保障长效机制采购合同公告（寿县教育体育局2026）
公告正文
合同公开
合同编号
2026GCSX0049-1
合同名称
堰口镇等8乡镇校舍安全保障长效机制项目第一标段
标段（包）名称
堰口镇等8乡镇校舍安全保障长效机制项目第一标段
标段（包）编号
2026GCSX0049-1
合同甲方名称
寿县教育体育局
合同乙方名称
安徽长裕建设工程有限公司
合同金额
1398057.77
金额单位
元
合同期限（天）
40
合同签署日期
2026/7/13 0:00:00
合同完成日期
2026/8/22 0:00:00
质量要求
合格
办理流程公开
累计提交时间： 0天0小时0分5秒
累计办理时间： 0天1小时7分7秒
是否逾期： 否
业主签章提交
提交人： 寿县教育体育局
办理状态： 提交见证
提交节点： 2026-07-13 08:31:03
提交用时： 0天0小时0分5秒
中标单位签章提交
提交人： 安徽长裕建设工程有限公司
办理状态： 提交见证
提交节点： 2026-07-13 09:23:19
提交用时： 0天0小时52分14秒
服务平台见证
办理状态： 已见证
办理时间： 2026-07-13 09:38:05
办理用时： 0天0小时13分49秒
第2标包第1标段安徽长裕.pdf
合同条款第一节合同协议书发包人（全称）：寿县教育体育局承包人（全称）：安徽长裕建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就堰口镇等8乡镇校舍安全保障长效机制项目第一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：堰口镇等8乡镇校舍安全保障长效机制项目第一标段。2.工程地点：寿县境内。3.工程立项批准文号：/。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：第一标段陶店小学教学楼、食堂等维修改造；堰口初中学生宿舍、综合楼等维修改造；大光小学教学楼等维修改造；江黄小学学生宿舍、食堂、消防通道等维修改造；十字路学校维修改造；江黄初中维修改造。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：第一标段陶店小学教学楼、食堂等维修改造；堰口初中学生宿舍、综合楼等维修改造；大光小学教学楼等维修改造；江黄小学学生宿舍、食堂、消防通道等维修改造；十字路学校维修改造；江黄初中维修改造。二、合同工期工期总日历天数：40天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家工程施工质量验收合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰叁拾玖万捌仟零伍拾柒元柒角柒分(¥1398057.77元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）肆万伍仟零伍拾捌元伍角肆分(¥45058.54元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）/(¥/元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：马明明。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2026年7月13日签订。十、签订地点本合同在寿县教体局签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效合同生效以双方签订的纸质版本为准。十三、合同份数本合同一式十一份，均具有同等法律效力，发包人执十份，承包人执一份。发包人：寿县教育体育局(公章)承包人：安徽长裕建设工程有限公司(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：2026年7月13日2026年7月13日第二节通用合同条款采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由投标人自行准备。第三节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：委托监理合同以及施工过程中经双方认可的经济签证单、工作联系函等文件1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：见监理合同；资质类别和等级：见监理合同级；联系电话：见监理合同；电子信箱：见监理合同；通信地址：见监理合同。1.1.2.5设计人：名称：见设计合同资质类别和等级：见设计合同联系电话：见设计合同；电子信箱：见设计合同；通信地址：见设计合同。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：//。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《安徽省建设工程造价管理条例》及安徽省、淮南市等相关法规及规定。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行国家、行业及安徽省、淮南市有关验收规范和技术标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款第1.5条的文件内容和顺序。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工日期前不少于7天；发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸2套及施工图电子版；发包人向承包人提供图纸的内容：提供施工图纸等我方履行配合义务的，施工单位出具相应的收件凭证。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工总进度计划、月度已完工程量报表等技术文件。；承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和施工总进度计划的时间为开工前3天。月度已完工程量报表于次月第五日内提交工程师计量；承包人提供的文件的数量为：壹份；承包人提供的文件的形式为：纸质文档及电子文本；发包人审批承包人文件的期限：自承包人提交后的2天内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由承包人提供，未经发包人允许图纸不得转借或向第三方透露。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：招标人或施工项目部；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：施工项目部办公室；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：招标人或施工项目部；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：如果需要临时占道、占地等手续的，由发包人负责协调（满足淮南市安全文明施工及发包人现场工程部要求。）1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场地内、外临时道路由承包人自理。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：本项目施工期间，不得用于与本项目无关的其他事项。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于工程施工期间使用，且不得提供给与本工程无关的第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行合同通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：风险范围外允许按下述约定处理。允许调整合同价格的工程量偏差范围：详见投标人须知前附表10.16条规定。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：监督施工单位和监理单位履行合同情况，工程进度情况，工程执行国家标准情况，协调处理与工程有关的问题等。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：向承包人提供具备施工条件的场地时间为开工日期前不少于7天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件：施工现场用水、电、交通接入由发包人根据施工现场总平面布置具体情况于开工日期前不少于7天协调相关单位，接至施工现场红线外侧（工程量清单中发包人已支付费用的除外）。施工过程中的水、电费用由承包人支付。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人在申请办理施工许可证过程中，应当承诺在取得施工许可证3个月内办理工程款支付担保，承包人在收到工程款支付担保函后，应于7日内上传至项目所在地建筑领域农民工工资支付监管平台，未按承诺期限提供工程款支付担保，视作项目建设资金未落实。发包人是否提供支付担保：是，提供施工合同额8%的工程款支付担保。发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用保函、保证保险、工程担保公司担保等方式。保函、保证保险和工程担保保单应当为不可撤销的保证。发包人应当向承包人提供签约合同价8%的工程款支付担保。对于政府投资的工程建设项目，发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证明作为工程款支付担保凭证。工程款支付担保保证期限应与施工合同约定的期限保持一致。施工工期延期的，发包人应在担保到期前30天办理延期手续。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、质量保证资料、质量管理资料、质量评定资料，工程验收资料等。承包人需要提交的竣工资料套数：2套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自理。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工交付后30日内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档移交。（10）承包人应履行的其他义务：为发包人及监理单位及跟踪审计单位提供现场办公室各一间。考虑到承包人可能存在的专业分包，承包人应将专业分包单位的质量、安全、进度纳入施工总包单位统一管理；如因承包人分包工程影响到总包单位工期，发包人不承担误工费等一切费用，工期在发包人同意的情况下可相应顺延。施工总包单位必须及时协调处理有关事项，深化施工组织设计，合理安排各专业单位施工，确保各专业间施工有序进行。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：马明明；身份证号：；建造师执业资格等级：建筑工程专业二级注册建造师；建造师注册证书号：皖2342021202106594；建造师执业印章号：皖2342021202106594；安全生产考核合格证书号：皖建安B（2021）0287168；联系电话：；电子信箱：1711552097@qq.com；通信地址：安徽省合肥市瑶海区银通物联B座1109；承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同，行使所有与本项目工程有关的一切事务的监督、管理职权；承包人与发包人间联系的公函、通知、签证等均应以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人项目部或公司公章后递交发包人。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须确保22天/月的到岗率，每天在岗工作时间不少于8个小时，以保证现场各项建设活动的正常开展。承包人未提交劳动合同以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担，并承担由此给发包人带来的所有损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担，按本合同补充条款支付违约金，并承担由此给发包人带来的所有损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：由承包人承担，按本合同补充条款支付违约金，并承担由此给发包人带来的所有损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人承担，按本合同补充条款支付违约金，并承担由此给发包人带来的所有损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按承包人投标文件中拟派人员确定，开工前7天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担，按本合同补充条款支付违约金，并承担由此给发包人带来的所有损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由甲方及监理根据招标人考勤制度规定书面批准。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担，并按招标文件相关条款接受违约处罚。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担，并按招标文件相关条款和合同补充条款接受违约处罚，招标文件和合同补充条款没有明确的按每人每天1000元违约处罚。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/其他关于分包的约定：必须具备相应资质，进场前须得到发包人认可，满足现场管理要求，确保按时完成验收移交（需要履行“二次招标”程序的按照招投标监管部门的规定执行）。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包人结算。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工至竣工交付。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：按照招标文件要求执行。承包人提供履约担保的金额及期限的：按照招标文件要求执行。承包人提供履约担保的形式：转账、电汇、网银支付、保函、保证保险。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：施工及保修阶段监理（详见监理合同）。关于监理人的监理权限：总监理工程师签发任何工程变更、工程延期及付款凭证，均需征得发包人同意。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：见监理合同；职务：总监理工程师；监理工程师执业资格证书号：见监理合同；联系电话：见监理合同；电子信箱：见监理合同；通信地址：见监理合同；关于监理人的其他约定：见监理合同。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）将对所争议事项以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：按照招标文件要求执行。关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全文明标准化工地。6.1.4关于治安保卫的特别约定：施工现场的治安保卫由承包人自行负责。关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制并报发包人备案。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照工程所在地建设行政主管部门和城管执法部门的要求组织好现场安全文明施工并承担相应费用。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费由施工单位填报“安全防护、文明施工措施费分阶段支付申请表”。除开工前预付阶段的支付，其它阶段的支付需建设单位对是否达到申请支付进度和工程安全防护、文明施工是否符合国家法律法规、规范标准及合同内容进行检查确认。（1）开工后28日内（以开工令发出时间为准）支付中标合同价中安全文明施工费总金额的50%；（2）整体形象进度至一半，支付中标合同价中安全文明施工费总金额的30%（安全文明施工措施验收合格）；（3）工程竣工验收合格，支付中标合同价中安全文明施工费总金额的20%（安全文明施工措施验收合格）。安全文明施工措施需满足有关文件规定（含发包人具体的合理要求）并经验收合格，否则发包人有权不予支付或扣留部分安措费。”7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行合同通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应于图纸会审后7天内向发包人及监理工程师提交《施工组织设计》。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：为开工日期前不少于3天关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：①施工许可证，为开工日期前不少于7天；关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：为开工前不少于7天临时用地证，为开工日期前不少于14天。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人开工日期前不少于7天以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：征地拆迁、文物勘探及发掘等属业主方违约，工期予以顺延。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法：每延期一天按合同价万分之五计算。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按实际逾期时间计算。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：类似地下文物勘探等不可抗力（此类不可抗力只能顺延合同工期）。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）200mm的强降雨天气超过1天；（2）6小时内特强沙尘暴天气（能见度小于50米）；（3）日气温超过40℃的连续高温大于10天。（4）日气温低于-20℃的连续严寒大于3天。（5）造成工程损坏的大雪灾害。（6）50年一遇的洪水灾害。（7）其它经发包人及监理工程师书面确认的情形。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：临时设施费用由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：满足施工需要。施工现场需要配备的试验设备：满足施工需要。施工现场需要具备的其他试验条件：满足施工需要。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：应根据设计交底、发包人及监理公司现场要求进行。10.变更本工程变更审批，按寿县人民政府《寿县政府性投资建设工程实施阶段全过程造价管理办法(试行)》执行。10.1变更的范围关于变更的范围的约定：经设计、监理及发包方认可的设计变更文件。10.4变更估价10.4.1变更估价原则由承包人按照通用条款的规定和发包人要求提交变更估价的预算资料，报监理工程师及发包人审查。1。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取下列方式：由发包人与承包人共同按照相关规定集中采购，发包人与承包人共同作为采购人与供货人签订供货合同，货款支付、验收及施工质量等均由承包人负责。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目。承包人直接实施的暂估价项目的约定：。10.8暂列金额（预留金）合同当事人关于暂列金额（预留金）使用的约定：。11.价格调整11.1市场价格波动引起的价格调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：（1）在合同约定工期内或因承包方原因导致工期延误超出合同工期的，材料价格不予调整（国家、省或市县另有规定的除外）；（2）因征地拆迁、文物勘探及发掘等发包方原因或不可抗力造成超出合同约定工期，导致主要材料价格变动的，按以下第2种方式调整主要材料价格(特殊情况可以以补充协议的方式约定)。第1种方式：采用价格指数进行价格调整。（1）关于各可调因子、定值和变值权重以及基本价格指数及其来源的约定：/第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）关于基准价格的约定：《淮南工程造价》2026年第/期（缺项材料价格以招标审核控制标底价格为准）。具体约定如下：①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。例如:钢材基准价5000元，投标人中标报价4800元，允许调整的计算方式：市场涨价：（例如6000），市场价必须≥5000×（1+5%）=5250方可调整（并非≥4800×（1+5%）=5040就调整）。对应调整6000-5000×（1+5%）=750，而并非6000-4800×（1+5%）=960；市场跌价：（例如4000），市场价必须≤4800×（1-5%）=4560方可调整。（并非≤5000×（1-5%）=4750方可调整）。对应调整4000-4800×（1-5%）=-560，而并非4000-5000×（1-5%）=-750；②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。例如:钢材基准价5000，投标人中标报价5200。允许调整的计算方式：市场涨价：（例如6000），市场价必须≥5200×（1+5%）=5460方可调整（并非≥5000×（1+5%）=5250方可调整）。对应调整6000-5200×（1+5%）=540，而并非6000-5000×（1+5%）=750；市场跌价：（例如4000），市场价必须≤5000×（1-5%）=4750方可调整。（并非≤5200×（1-5%）=4940方可调整）。对应调整4000-5000×（1-5%）=-750，而并非4000-5200×（1-5%）=-940；③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。例如:钢材基准价5000，投标人中标报价5000。业主影响工期，允许调整的计算方式：市场涨价：价6000，涨价绝对值1000。对应调整6000-5000×（1+5%）=750；市场跌价：价4000，跌价绝对值1000。对应调整4000-5000×（1-5%）=-750。11.2可调价主材范围：无。11.3关于拟调整价格的约定：调整周期为开工报告日期到竣工验收报告日期，调整费用按照施工期间各期《淮南工程造价》对应调整材料的算术平均值作为最终调整价格。调整部分材料价款只计税金不计规费。市场价格波动引起的价格调整在竣工结算阶段一次性调整，施工过程中不调整。第3种方式：其他价格调整方式：/11.4除上一条可调价主材外的材料和设备，承包人需参考工程预算审核价和承包人投标报价进行购买，但不得以次充好，若实际采购价低于工程预算审核价的85%的，在结算时以实际采购价予以调减结算。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：承包方承担清单项目市场价格波动风险，包括但是不限于招标文件约定的比例之内的工程量清单数量风险。1）施工过程中非甲方或设计原因导致的工程量增减费用、措施项目费用等一律不得调整。2）因报价时采用的技术措施或组织措施考虑不周全，不能满足施工要求需要调整方案，造成费用增加的一律不得调整合同价款。3)因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施增加的费用一律不得调整合同价款。4)场地内（包括地上与地下）的障碍物（如孤石、条石、旧基础、旧管线等）的破除清运处理费用在10000元以内的不得调整合同价款。5)本项目临时便道、施工排水、基坑内积水排水等费用均在招标文件工程量清单报价范围之内，实际施工中不论实际数量多少一律不得调整合同价款。6)为保证工程质量采取的所有的技术和组织措施所增加的费用，不得调整合同价款。7)为应对临时停水、停电，承包人应自备发电设备、取水设备等，所需费用一律不得调整合同价款。8)施工机械进出场、安装拆卸、移机等不论实际情况如何，均不得调整合同价款。9)与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用一律不得调整合同价款。10)除不可抗力或本合同约定以外的其它风险（包括各种市场风险）等一律不得调整合同价款。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：。3、其他价格方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：按照招标文件要求执行。预付款支付期限：按照招标文件要求执行。预付款扣回的方式：按照招标文件要求执行。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：按照招标文件要求执行。预付款担保的形式为：转账、电汇、网银支付、保函、保证保险。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：执行《安徽省建设工程工程量清单计价规范》。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：正常施工周期。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按照招标文件要求执行：本项目签订合同后，按合同价的30%支付工程预付款，不含暂列金，中标人应提供其开户银行、保险公司或担保公司等金融机构出具的等额预付款保函（纸质或电子均可），预付款在每期支付工程款时，按照当期付款比例，同比例扣回；工程款按月支付当月完成合格工程量价款的85%；整个项目竣工验收合格（完工）后支付至合同价的85%；项目结算审核后支付至审核后总价款的97%；审核后总价款的3%作为质量保证金，竣工验收合格1年后无质量问题付清。。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：附工程量清单。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。（2）发包人支付进度款的期限：/。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按招标时约定12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/12.4.7农民工工资管理①(1)本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：，账号：;(2)本工程工资性工程款元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中工资性工程预付款元。(工资性工程款除月工期)(3)发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分月扣回工资性工程预付款。(4)发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。①本项内容供招标人参考。承包人应严格执行《关于建立保障建筑行业农民工工资支付工作长效机制的通知》（淮建管联（2022）99号）的相关要求。(5)承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。(6)工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。（7）房屋建筑工程建设单位每月拨付人工费原则上不低于当月工程结算款的20%（装配式房屋建筑工程不低于15%）；市政、交通、水利等工程不低于12%。按照合同约定当月不具备结算和计量条件的，拨付人工费原则上不低于工程造价总额÷计划工期（月）×人工费比例。（8）施工总承包单位自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起20个工作日内在项目所在地银行存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。工资保证金按工程施工合同额（或年度合同额）的一定比例存储，合同额在3亿元以上（含）的，工资保证金存储比例为1%，存储金额不超过500万元；合同额在3亿元以下的，工资保证金存储比例为2%，存储金额不超过300万元。工资保证金实行差异化管理，对三年内未发生工资拖欠的企业实行免交，对发生工资拖欠的企业适当提高存储比例。（9）房建和市政工程建设项目实行分包企业农民工工资委托施工总承包企业代发制度。施工总承包单位工资支付以实名制考勤为依据，通过“淮南市保障农民工工资支付信息化系统”线上支付，直接将工资支付到农民工本人的社会保障卡或银行卡，任何单位及个人不得以任何理由扣押或变相扣押。未通过平台线上代发工资的项目，平台无法读取企业发放工资数据的，将视为未按月足额发放农民工工资。分包企业要依托建筑工人实名制管理服务平台，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交施工总承包企业。严禁施工总承包企业将工资款打入分包企业账户。（10）建设单位对农民工工资支付承担首要责任，施工总承包企业对农民工工资支付承担主体责任。建设单位未按照合同约定足额、按时拨付工程进度款导致农民工工资拖欠的，由建设单位以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。建设单位已按合同约定足额、按时拨付工程进度款、结算款，但施工总承包企业未及时代发，导致农民工工资拖欠的，由施工总承包企业清偿；涉及分包企业拖欠农民工工资、项目转包拖欠农民工工资的，由施工总承包企业先行清偿，再依法进行追偿。（11）施工总承包企业要在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示建设项目基本情况、项目所在地最低工资标准、农民工维权渠道等相关信息，并每月公示农民工签字确认的工资支付表。工资保证金以银行保函、保证保险方式缴纳，已用现金缴纳保证金的项目，可用银行保函、保证保险进行替代。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：承包人提出申请，发包人按国家规范规定要求组织相关部门进行竣工验收（备注：本项目为“交钥匙工程”，工程验收按照单位工程组织，最终移交按照单项工程整体移交）。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按照合同总价款的/承担违约金。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格，并经双方签订工程接收证书后10日内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照合同总价款的/承担违约金。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照合同总价款的/承担违约金。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：承包人取得相关部门书面竣工验收报告并与发包人办理完工程移交手续后7天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后30天内。竣工结算申请单应包括的内容：竣工图、合同书、中标清单报价及施工过程中的设计变更单、经济签证单、工作联系单、暂定价招标清单以及其他双方往来的有关经济的书面资料。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按招标文件约定。发包人完成竣工付款的期限：按招标文件约定。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行合同通用条款。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：贰份。承包人提交最终结算申请单的期限：执行合同通用条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按招标文件约定。（2）发包人完成支付的期限：按招标文件规定。14.5竣工结算14.5.1作为政府投资工程，本项目将按照安徽省人民政府令第225号《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》进行审计结算。14.5.3本项目涉及暂估价（暂列金）部分的内容，由发包人与承包人共同按照相关规定集中采购，承包人及发包人共同作为采购人与供货人签订供货合同，货款支付、验收及施工质量均由承包人负责。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：执行国家、省、市规范和行业主管部门规定。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：按照招标文件要求执行。质量保证金可由承包人选择采用以下方式其一递交：（1）质量保证金保函，保证金额为：审核后总价款的3%；（2）扣留审核后总价款的3%工程款；（3）其他方式:支持承包人以银行保函、保证保险等方式替代预留工程质量保证金。在工程交工验收合格并经审核结束后7日内，递交与（1）或（2）等额的质量保证金担保，经发包人审核同意后。发包人支付工程款至100%。有违约事项的，扣除相应违约金，质量保证金担保到期后自动失效。关于质量保证金的补充约定：（1）保修期自竣工验收合格之日起算。保修期满后，返还3%的质量保证金（扣除相关责任款）。（2）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由发包人从承包人的质量保证金中扣除，承包人不得对保修费用金额提出异议。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下方式提交，由中标人自行选择：转账、电汇、网银支付、保函、保证保险。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：一年（详见质量保修合同）。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知次日起2个工作日。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：双方另行协商。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行约定。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人同意工期顺延。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：因发包人的原因导致该项目停建、缓建，发包人应在事件发生前一周内书面通知承包人，便于承包人提前作好人、材、物的安排，尽量降低停建、缓建给承包人带来的经济损失。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人同意工期延。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形：按通用条款和招标文件承包人违约的其他情形：按照相关合同条款及补充条款约定执行16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行补充条款，补充条款未明确的，每发现一例，第一次处以1000元违约金处罚，以后每增加一次增加1000元违约金处罚,招标时另有约定的，按招标约定执行。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用条款。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：经政府法定职权部门认定的其他一些影响施工的情形。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按相关政策规定。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人投保内容为自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产以及从事危险作业员工的意外伤害保险，费用由承包人承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按照法律、法规和各级管理部门的要求办理，费用由承包人承担。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照法律、法规和各级管理部门的要求办理。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向寿县人民法院起诉。21.补充条款1、承包方的项目经理（建造师）、项目技术负责人、安全员、质检员等，在整个项目施工期间必须在岗在位，项目经理（建造师）每月不得少于22天，每天工作时间不少于8小时。承包人的项目班子成员未能按照承诺到岗尽职的，发包人将视情况的严重程度对其作出相应处理，给予警告、责令整改、直至终止合同，引进新的承包人。对因承包人原因解除合同的，发包人可以停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款，并向承包人追偿因工期延误等造成的损失。2、承包人不得擅自更换项目经理（建造师）、项目技术负责人或其他项目班子成员。确需更换的，须提前14天向发包人提出书面申请，取得发包人同意并经监理公司审核后报政府主管部门批准。更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质、资历和技术水平。承包人更换项目经理、项目技术负责人或其他项目班子成员的，即使经发包人同意并经县主管部门批准，该行为仍视为承包人违约，按照以下标准支付违约金：项目部组成人员应按合同约定天数到岗履约，除不可抗力原因外不得变更。关键岗位人员出现变更、缺勤的，中标人须承担一定数额的违约金，变更后的人员须符合招标投标文件、合同对其资质、条件等约定。施工企业项目经理出现变更的，每人每次支付合同金额2%的违约金；技术负责人出现变更的，每人每次支付合同金额1.5%的违约金；其他关键岗(安全、施工、质量、负责人)出现变更的，每人每次支付合同金额的1%的违约金。3、发包人认为项目班子成员中有不能胜任的，经县主管部门批准后可要求承包人更换，直到满意为止。4、项目经理（建造师）或项目技术负责人确有特殊情况需请假离开现场的，时间在半天以内的须经监理工程师书面同意；半天以上两天以内的须经监理工程师出具书面意见后报发包人同意并送招标人备案；时间超过两天以上的，需经发包人现场负责人出具书面意见送发包人审核后，报县主管部门同意。项目经理（建造师）或项目技术负责人离开前应书面指定临时代表，代为行使职责。该临时代表的一切行为，发包方均认为是项目经理（建造师）或项目技术负责人的行为。5、政府投资重大项目其承包人项目经理（建造师）在工程施工过程中未按前述规定取得书面同意不得离岗。否则，离岗一次按10000元支付违约金；第二次离岗的按20000元支付违约金；第三次以后的每次按50000元支付违约金，合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过22天的，按违约处理，除由承包人支付违约金、罚款外，由发包人按规定清除出场，县主管部门记不良行为记录，并视情给予承包人6个月至3年的在寿县投标资格限制（项目班子其他成员有前述行为的，按前述标准的50%支付违约金）。政府投资的其他项目的项目经理（建造师）或项目技术负责人有前述行为的，按照前述标准的50%执行。承包人的项目经理（建造师）、项目技术负责人、安全员、质检员等名册如下：项目经理：马明明证书号：皖2342021202106594技术负责人：证书号：质检员：证书号：施工员：证书号：安全员：证书号：6、为加强对项目施工单位、监理单位和驻工地业主代表的监督管理，确保人员在岗在位，施工过程中按照以下办法进行考勤管理：（1）考勤对象。施工单位、监理单位投标文件中的项目班子要全部进行人脸识别录入。列入考勤对象：施工单位为项目经理、技术负责人、施工员、预算员、质检员、安全员、材料员；监理单位为总监、总监代表、专业监理工程师（根据施工需要，由分管施工的招标人领导确定参加考勤人员）、监理员；业主单位为派驻现场代表。参加考勤人员不得替换，特殊原因确需替换的，要严格按照程序报批，经业主认可并将报县主管部门同意后，方可更换。（2）实行在线考勤。施工单位负责购买符合要求的考勤机、开通宽带网络并接入业主办公室，保持网络时刻畅通。（3）考勤时间。上午8点至12点签到签退；下午2点至6点签到签退。考勤地点在项目部的业主办公室。（4）严格请假手续。病假的须提供医院诊断病例及医务证明。请假应按程序报批，半天的由招标人派驻工地负责人批准，1天的由招标人分管工程施工的负责人批准，1天以上的由招标人主要负责人批准。当月病假超过3天的要安排相应资质的人员顶岗并参加考勤，事假超过2天的不予审批。（5）严格兑现奖惩。不参加考勤录入的视为缺勤处理。对缺勤或在岗达不到规定天数的施工企业施工员、质检员、安全员每缺勤一天，扣除其他人员每人每天500元，项目经理和技术负责人缺勤按照前款第五条支付违约金。监理企业总监理工程师、监理工程师、监理员每缺勤一天，扣除项目总监监管违约金1000元，其他人员每人每天500元。（6）严格考勤管理。考勤工作由招标人负责，考勤实行周通报月处理。招标人每周向项目施工单位及监理单位通报考勤情况，每月由招标人按照合同及有关规定兑现奖惩。7、农民工工资保证金支持形式：转账、电汇、网银支付、保函、保证保险。其他未尽事宜由招标人与中标人协商解决。发包人：寿县教育体育局(公章)承包人：安徽长裕建设工程有限公司(公章)法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：2026年7月13日，2026年7月13日附件：承包人承揽工程项目一览表承包人承揽工程项目一览表序号项目学校项目内容合同价格（元）项目学校签章1陶店小学教学楼、食堂等维修改造303696.422堰口初中学生宿舍、综合楼等维修改造430231.443大光小学教学楼等维修改造362008.144江黄小学学生宿舍、食堂、消防通道等维修改造135955.985十字路学校维修改造91478.016江黄初中维修改造74687.787合计//1398057.77/附件：工程质量保修书工程质量保修书发包人：______寿县教育体育局___________承包人：_____安徽长裕建设工程有限公司_____发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》,参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对___堰口镇等8乡镇校舍安全保障长效机制项目第一标段_____工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。质量保修范围和内容：__堰口镇等8乡镇校舍安全保障长效机制项目第一标段全部____。因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.主体结构和基础工程，为年；2._____________工程，为年；3._____________工程，为年；4._____________工程，为年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为1年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：寿县教育体育局承包人(公章)安徽长裕建设工程有限公司法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：2026年7月13日，2026年7月13日附件：廉政协议廉政协议为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、淮南市廉政建设的规定，寿县教育体育局(以下称甲方)与安徽长裕建设工程有限公司(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。第一条甲乙双方的权利和义务（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。（二）严格执行堰口镇等8乡镇校舍安全保障长效机制项目第一标段的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。第二条甲方的义务(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。第三条乙方的义务(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。（八）乙方须按专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。甲方投诉联系部门：，联系电话：。（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；2.追究乙方其他违约责任；3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。第五条双方约定本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：寿县教育体育局乙方（盖章）：安徽长裕建设工程有限公司法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：2026年7月13日，2026年7月13日附件：施工安全协议书附件：施工安全协议书建设单位(以下简称发包人)：寿县教育体育局承包单位(以下简称承包人)：安徽长裕建设工程有限公司工程名称：堰口镇等8乡镇校舍安全保障长效机制项目第一标段工程地点：寿县境内为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》、《建筑施工安全检查标准》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。发包人和承包人均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。一、发包人的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。2、对承包人施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正承包人施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对承包人施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求承包人提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。5、对承包人的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。6、对承包人提出的安全生产要求积极提供帮助。7、向承包人提供电源时，应与承包人办理交接验收手续。8、按照有关临时用电标准对承包人的临时用电设备设施进行监督和检查。发现承包人在临时用电中存在隐患必须责成承包人以整改。并监督整改落实情况。9、对承包人特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。二、承包人的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从发包人安全生产管理。3、承包人必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、承包人造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由承包人承担事故责任和经济责任。5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。6、在有较大危险因素的场所、有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。7、对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并指定应急预案，培训从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。8、对分包单位或者劳务单位或者其他单位进场作业时，对可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。9、依法为从业人员提供工伤保险，按期缴纳保险费用。10、严格落实《中华人民共和国安全生产法》、相关实施条例和管理办法中的管理要求，建立健全安全生产管理制度。▲安全用电配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。2.配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。3.电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。4.施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置拉闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。5.配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。6.配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。7.用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。8.使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。9.现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》要求进行操作。10.现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。11、向发包人提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。12、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。13、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。14、在使用发包人提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向发包人提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对发包人在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。15、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向发包人提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。▲机电设备使用1、承包人应向发包人提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施工现场。▲人员安全参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。▲登高上架要求1.施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。2.高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。不准从正在起吊、运吊的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。▲电焊机使用要求操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。无铭牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铭牌齐全。▲动火要求进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。2.施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。3.施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。4.施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。5.电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。6.焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。7.属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。8.五级风以上禁止动用电气焊。▲室外吊篮施工要求1.施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。2.上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。3.吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。4.进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。5.上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。6.吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。7.吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。8.篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。▲安全防护要求安装队员进入施工现场必须戴安全帽。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。高空施工操作时必须系好安全带。安全带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标，合格证。进入现场必须先检查安全带是否完好。安全带必须挂在牢固结实的地方。施工人员应配制工具袋，工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋，工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后，做到工完场清。▲安全组织与教育成立安全生产领导小组，由项目经理负责，设置专职安全员检查工程的安全生产工作，严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。编制施工组织设计方案和施工技术措施时，都必须有针对性的安全措施。做好各分部分项安全交底工作，施工班组每天开班前会，对工人进行针对性安全教育，新工人未经三级安全教育不得上岗。保证和完善各项安全宣传措施，醒目位置设立安全生产宣传牌，场内安全生产宣传牌警告。▲文明施工要求进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。4.施工现场严禁随地大小便。5.严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。6.施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。7.进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。▲施工现场环境要求施工现场分别设置一座10平方米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平方米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入场汽车要保证不将渣土遗撒在场区。施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。▲工程质量的要求工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的合格以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。违反安全管理规定处理办法1.对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，缴纳违约金1000元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，需再缴纳违约金2000元～5000元。2.进入施工现场承包人人员必须佩带安全帽，未佩带安全帽进入现场的每人次处予违约金100元。3.不允许施工人员酒后作业，酒后进入现场每人次处予违约金100元。4.高空作业不系安全带每人次处予违约金100元。5.非专业操作人员严禁使用各种机械设备，否则每人次处予违约金500元。6.施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违者每人次处予违约金1000元。7、因乙方违反安全管理规定造成甲方财物损失的、乙方应负责原样修复或按原价赔偿并处予违约金2000元。8、施工现场每发生一起轻伤事故给予承包人每人次处予违约金2000元；每发生一起重伤以上事故给予施工单位处罚执行省市相关文件的要求，并在本单位的以后招投标中取消其投标资格。9、违约金发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。本协议与双方签定的施工合同时效相同，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。发包人单位（盖章）法定代表人或委托代理人：承包人单位（盖章）法定代表人或委托代理人：签订日期：2026年7月13日质控材料一览表序号材料名称推荐厂家、品牌范围土建、安装部分1钢筋、钢材、钢管参照或相当于马钢、武钢、首钢、宝钢、马长江。2水泥参照或相当于“寿春”牌水泥、“海螺”牌水泥、“八公山”牌水泥、“巢湖”牌水泥3真石漆参照或相当于多乐士、华润、三棵树、立邦、好思家、巴德士、雅圆。4涂料参照或相当于多乐士、华润、三棵树、立邦、好思家、巴德士、雅圆。5地砖、墙砖参照或相当于东鹏、冠珠、马可波罗、蒙娜丽莎、简一、诺贝尔6塑钢门窗（含纱窗）型材参照或相当于海螺、国风、中财、联塑、维卡、雷古纳斯LEGNS、中井天合7幕墙玻璃、中空玻璃、钢化玻璃安徽懿景，芜湖信义，昆山台玻，上海耀皮8隔热断桥铝型材参照或相当于中铝，伟业，南山,忠旺，维卡9电线、电缆参照或相当于远东、江苏上上、天龙伟业、PANDA熊猫电线、宝胜电缆等国网供电公司认可的电线电缆品牌10开关插座参照或相当于浙江正泰、BULL公牛、德力西、飞雕、TCL、西门子11防水涂料参照或相当于东方雨虹、科顺、宏源、卓宝、安徽酉阳12板材参照或相当于兔宝宝、莫干山、千年舟、大王椰、亿晨达、浩声、木易13卫生洁具（含龙头等配件）参照或相当于TOTO、科勒、美标、九牧、箭牌、恒洁、鹰牌给排水部分1室内给水管参照或相当于武汉金牛、佛山日丰、浙江中财、广东联塑序号材料名称推荐厂家、品牌范围1（含配件）参照或相当于武汉金牛、佛山日丰、浙江中财、广东联塑2雨水管、排水管（含配件）参照或相当于武汉金牛、佛山日丰、浙江中财、广东联塑、安徽兴盛、安徽荣冠、安徽砼宇电气部分1灯具参照或相当于雷士、德力西、松下、佛山照明、正泰、欧普、飞利浦2配电箱、柜及配件参照或相当于施耐德、ABB、西门子、德力西、正泰、灿邦电气等国网供电公司认可的品牌消防部分1自动喷淋泵、消火栓泵、消防系统稳压泵参照或相当于上海熊猫、上海凯泉、上海宥嘉、上海连成、威乐、格兰富2消防水阀门参照或相当于南安三安、山东鲁林、杭州双鲸、上海冠龙、株洲南方阀门3消火栓参照或相当于芜湖华夏、合肥一鸣、合肥玉兰、安徽华星、福建西联4热镀锌钢管参照或相当于天津友发、唐山华岐、天津利达、河北正大、山西聚龙5自动报警设备参照或相当于深圳泰和安、蚌埠依爱、北京富赛尔、北大青鸟、青岛鼎信6入户门参照或相当于王力、步阳、盼盼、群升、美心7应急照明灯参照或相当于三雄极光、浙江阳光、中山锦诺其他设备1污水泵、给水泵参照或相当于上海熊猫、上海凯泉、上海连城、上海格兰富、wilo威乐2二次供水设备参照或相当于上海熊猫、北京威派格、上海艺迈、江苏京川、浙江利欧、江苏铭星3电梯（如有）参照或相当于日立、三菱、天津奥的斯、蒂森克虏伯、通序号材料名称推荐厂家、品牌范围3电梯（如有）力、迅达4空调参照或相当于格力、海尔、美的5太阳能热水器参照或相当于四季沐歌、太阳雨、海尔、皇明、桑乐、力诺瑞特、春升6太阳能路灯参照或相当于春升、星慧、扬德、瑞丰7风扇参照或相当于美的、海尔、艾美特、格力备注：1、本项目《发包人质控材料一览表》中的推荐产品设备厂家范围为参考品牌，不具有限制性和排他性。2、在本项目答疑截止时间前，潜在投标人以异议和提问方式提交满足本项目《发包人质控材料一览表》相关产品品牌技术参数的证明材料的，招标人予以认可。投标人选用该产品品牌，评标时予以认可。3、中标施工总承包单位可选用推荐品牌或提供优于或相当于《发包人质控材料一览表》中推荐产品外的其他产品（提交相关产品标准、技术参数、检测报告等满足本项目设计及验收要求的相关资料）。该产品进场后，由监理等单位按照规范抽样送检合格后，即可投入本项目使用。4、工程内容中对应的推荐产品参数详见本项目图纸和工程量清单。本项目所有材料、设备均应满足规范要求，优于或相当于设计技术参数要求，同时须经建设单位、设计单位、监理单位共同选样确认。致：寿县教育体育局（项目建设单位）为维护公平竞争的市场秩序，作为堰口镇等8乡镇校舍安全保障长效机制项目第一标段的中标人，本单位自愿作出如下承诺:一、严格按照施工图和设计标准进行施工。投标文件中承诺的工程项目负责人和项目部人员全部落实到位；对工程不挂靠，不转包，不违法分包。二、严格执行《保障农民工工资支付条例》《安徽省工程建设领域农民工工资支付与监管指引（第一版）》（皖人社秘„2022‟230号）等相关管理规定。三、在此次投标中无行贿犯罪行为。四、项目经理无在建工程(如为联合体投标，含联合体成员项目经理)，如拟派项目经理有其他在建项目的，能够在签订合同前完成更换（从原项目退出，调整到本项目任项目经理），否则视为违约。五、承诺响应招标文件中有关工期、质量、安全、文明施工等工作要求，合理控制工程造价。六、我方承诺中标后，项目管理机构主要人员均为我单位在职人员，均有劳动合同、社保证明。七、（招标人、中标人认为需要补充的其他承诺事项：）本承诺函由我单位盖章及法定代表人（或授权代表）本人签字确认。本单位或本单位相关从业人员若有违反本承诺内容的行为，自愿接受招标人给予取消中标资格的处罚（无任何附加条件）；自愿接受相关行政主管部门依法给予任何行政处理和行政处罚、降低信用等级决定。给招标人造成损失的，依法给予赔偿，并承担法律责任；如果被相关部门依法给予行政处罚、依法追究刑事责任，本单位自愿接受淮南市各类工程招标、政府采购项目业主单位给予“限制承揽业务”的处理。（招标人可根据项目实际情况依法增加相关内容。）承诺单位（盖章）：承诺单位法人代表或授权代表：承诺日期：2026年7月13日
投标 / 标书制作要点（原创）
本校舍安全保障长效机制涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
